建筑工程劳务大清包合同3

第第页建筑工程劳务大清包合同甲方： 乙方：依照《民法典》及其他有关法律、行政法规；遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程大清包事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：四层劳务大清包，建筑平方约10万平方。4、工程内容：图纸范围内所有的土建筑内容（不含水电、防水、内外贴砖、油漆、及消防）、毛墙、毛地。施工时间：以业主、监理方开工令为准，总工期天。承包方式：劳务大清包。二、承包范围包括：本工程泥工、钢筋工、木工、木工包括周转材料、施工机械（提升架、搅拌机、二级配电箱以下的所有电源）和施工照明及内外脚手架等都由乙方自理。不包括：工程施工图纸内的（水、电、消防、内外墙批腻子、刷涂漆、屋面防水、外墙保温、门窗、人工电梯）。(1)木工：图纸内的木工工作量，包含二次结构，自带电锯、方木、大板、铁丝、铁钉、模板制作、安装、搬运、拆除、搬运清理、码跺堆放整齐等，都由乙方自理。(2)钢筋工：图纸内的钢筋工程包含二次结构，制作成型、焊接、绞丝、电渣压力焊及植筋等、搬运绑扎、自带钢筋所有设备及扎丝、垫块，包括卸钢筋、堆放整齐，做到文明施工，工完料清。（套头甲方提供）。(3)瓦工：甲方开挖清土开始，挖排水沟，所有图纸内瓦工土建工程，砌墙，内外粉刷、浇砫、自带劳动车、振动棒、铁揪、搅拌机、移动电源等一切手用工具及内脚手架，回填土甲方负责，乙方负责人工配合平整、穷实。(4)外架：包含外架搭设和拆除，竹笆、安全网等一切安全措施及一切所需材料均由乙方自理。(5)垂直运输，包含塔吊安装和拆除，含塔吊工、人工工资，塔吊的使用登记证应由甲方负责处理。三、工期要求开工时间按甲方与发包方签订的总合同日起执行。即：以业主方、监理方开出的开工日期为准。四、承包价格本工程按图纸实际建筑面积计算，经双方协商一致，甲方按人民币元承包给乙方，包括上述内容的人工费、机械费和模板、钢管等，不含税。五、付款方式前期二栋4层结75%，剩下按每月完成的工程量的75%，工程款到乙方指定账户，验收合格后付至97%，余3%一年内付清。六、履约保证金及违约责任1、此合同双方签字盖章后与甲方大合同具有同等法律效力。2、乙方负责人每周在工地时间不得少于五天。3、甲乙双方签完合同签字盖章即日生效。4、甲方移交图纸给乙方，工人住宿房间，管理技术人员办公室。5、乙方首交叁万元合同履约保证金，管理人员即日进场，根据现场甲方要求所有工作人员全部进场开挖。6保证金退还时间：第一次付款退50%，第二次付款退完。七、工程质量1、乙方必须严格按照图纸施工，并按说明文件和国家颁发的有关规定，规章进行施工，接受甲方现场代表的监督检查。2、质量等级：合格工程3、工程质量：按图纸、按规范严格施工，质晕按国家有关工程验收标准要求，一次性达到合格。按图施工，如有变更，甲乙双方视变更情况协商是否另加费用。如确需另加费，甲乙双方要有字据。4、乙方接受甲方管理人员和监理公司人员的理管，如发生顶撞、吵嘴、后果自负，情节严重的，无条件清退。八、现场管理及安全文明施工1、乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，对施工人员进行遵纪守法，及现场规范制度要求和安全生产的教育。乙方工地的负责人和各工程班组长不能任意变动，未经甲方同意乙方随意更换上述人员，甲方从严处罚乙方。2、在施工过程中，出现重大安全事故，分清事故原则，贰万元以下的由班组自行解决，贰万元以上的由甲方承担。3、乙方(1)施工现场平整(2)乙方在工地施工期间节约用水、用电。发现施工人员开闸放水浪费用水用电，甲方工地监督人员有驻对乙方进行处罚。(3)编制施工组织方案，施工进度计划中需甲方供应的建筑材料，提前三天报表，计划及时送到甲方。(4)严格控制按照施工图纸与文件说明进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间和如期完成工程。九、甲方责任1、全面负责现场施工的组织工作，编制施工组织设计和施工方案，安排工程的生产计划确保施工生产任务的饱满性和生产的均衡性、连续性。2、全面负责现场技术和质量，制定工程的质量管理目标及实现目标的具体措施，向乙方提供图纸，测试数据，并负责做好技术交底及工程质量的检查、验证，编制和上报质量报表3、负责工程全部原材料，构配件的采购供应和计划管理工作。根据施工定额实施限额领料制，并通过种种措施，降低材料消耗4、加强安全生产，制定现场安全管理办法完善安全防护措施，提供安全保护用品，项目部专人对进入工地的每一个工人进行安全生产上岗培训教育，定期组织安全生产检查，督促乙方安全施工。对乙方在施工过程中得违章，违规行为，有权作出相应的处罚。5、负责现场的文明施工管理，为乙方无偿提供大、中型机械设备。6、信守劳务承包合同，甲方不得拖欠工程款，按期如数支付乙方的各种劳务费用。付款之日起超出15天乙方有权停工并要求支付所有工程款，到接点工程款不到位按银行利息四倍补偿。7、为乙方的正常作业提供和创造一切必要地条件，其中包括现场临时设施的建设，临时食堂，劳务人员临时休息场所及工地厕所等服务设施的提供。8、甲方管理人员不得直 接或变相向乙方索贿，否则一经发现将视情节轻重给予严肃处理，甚至开除。十、乙方责任：1、乙方委派 为现场生产负责人，乙方委派 为现场技术负责入，配合甲方负责人的施工、测量放线、试块的制作、送检材料的准备及材料管理工作，负责解决乙方的各项事宜。2、乙方有义务配合甲方进行施工进度、质量、安全、文明施工等管理工作，严格遵守合同中的各项条约，按照甲方要求，合理调整组织充分的劳动力，并做好现场人员的管理工作。乙方在施工过程中，由千施工人员数量不足或技术力量不能符合合同约定的工期、质量、安全标准要求的，导致拖延工期、返工及造成其他工种停工、窝工的损失，应承担造成的所有经济损失。3、认真执行甲方现场的各项管理制度。4、按照甲方要求的工期、质量、安全标准，完成施工合同工作范围内、图纸及施工过程中出现的工程变更内容，以及定额中规定的工作内容。在履行过程中，若乙方施工进度和施工质量明显不符合工期和质量要求时，甲方有权指令乙方在期限内采取赶工措施和质量改进措施，若乙方在期限内仍未取得效果，则甲方有权解除合同并将乙方清退出本工地同时扣留乙方已完工程量结算价款的30%作为赔偿或违约金，乙方若无理取闹不愿退场造成甲方财产或名誉损失，甲方将视情节给予乙方重罚，由此造成的后果及损失概由乙方负责。5、熟悉图纸严格按图纸、设计变更和验收规范、技术交底施工，严格实行“三检”（自检、互检、交接检）制度，在自检的基础上经甲方质检员验收合格后，再经技术负责人验收合格，经监理确认合格，并办理完相关验收手续签字后，才可作完工结算依据。确保分部分项工程验收一次通过，未通过按2000元／次处罚。6、乙方必须为进入施工现场的每位工人按照规定购买合格的工伤、商业保险，在施工期间内发生的安全事故由乙方自行解决，乙方不购买保险出了工伤事故乙方承担责任。甲方承担工程其他险种的费用。7、如乙方管理不善，发生安全事故和质量返工，以及材料超耗和损失设备、临时消防设施，均应承担经济损失责任。8、乙方在施工过程中如发生不服从现场管理人员管理，故意损坏材料、机械设备等现象，罚款2000元／次，并按价赔偿材料设备，情节严重的依法送至司法机关追究其刑事责任。9、乙方如不能按照合同条约履行合同甲方有权解除本合同。10、严格执行上级有关部门的民工工资政策，最终结算时，必须提供工人签领的工资表，如发现挪用民工工资的将严肃处理。11、乙方作为承包项目的参与者，应积极参与项目管理，配合相关的技术人员等各方面管理人员，以确保工程质量及合同的履行。12、具体操作细则及施工标准见施工蓝图、相关部门颁发的施工图集、验收标准及操作规程等。13、对不符合现行验收规范规定的问，题经项目部或监理提出后，乙方仍不整改继续施工的，每存在一项，罚款1000元。14、年终分配付款按合同支付，如果甲方不能按时支付造成民工上访一次，甲方一次性赔偿乙方3-5万元的损失费，情节严重的交司法机关处理。十一、安全施工规定：1、具体条款详见安全生产的各项规章制度，并认真贯彻执行，每周定期召开职工安全宣传教育会议，并做好记录备查。2、乙方所有管施人员、操作人员在施工过程中，如发现安全设施不齐全或存在安全隐患时，应立即停工，并上报甲方项目部，待项目部处理妥善完毕后，项目部安全员以书面形式签发复工通知书后乙方方可继续施工作业，如乙方野蛮、强行施工所造成的一切后果均由乙方自行负责。3、乙方施工时，在任何场合必须注意安全，无条件服从甲方管理人员的安全生产和现场宿舍安全文明的管理。凡因乙方职工自身因素或违章施工造成的安全事故，后果均由乙方承担。4、乙方人员在班前班后和在工地生活作业区之外出现的安全事故，责任由责任方负责十二、争议的解决方式合同履行过程中，如发现争议，双方协商解决，协商不成由乙方所在地人民法院解决。十三、其他1、甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》的各项条款，同时也是本承包合同的有效条款，与本合同具有同等法律效力；本合同未尽事宜，执行甲方与建设单位签订的施工合同。合同外用工按照大工280元／工日，小工180元／日算，甲方签证为准。2、本合同一式三份，生效后双方各执一份。3、未尽事宜，双方协商另定。十四、最终结算按大合