2024年建设工程施工合同通用范本(一)(增加附录条款)

2024年建设工程施工合同通用范本(一)(增加附录条款)2024年建设工程施工合同通用范本(一)(增加附录条款)/2024年建设工程施工合同通用范本(一)(增加附录条款)合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜，经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程内容：_______1.5工程面积：_______1.6工程质量：_______1.7工程价款：_______第二条合同工期2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3工程总工期：_______第三条工程价款及支付方式3.1工程价款：_______3.2工程预付款：_______3.3工程进度款：_______3.4工程结算款：_______3.5工程质保金：_______第四条工程质量及验收4.1工程质量标准：_______4.2工程验收：_______4.3工程保修：_______第五条合同变更及解除5.1合同变更：_______5.2合同解除：_______第六条违约责任6.1甲方违约：_______6.2乙方违约：_______第七条争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：（1）提交_______仲裁委员会仲裁；（2）依法向工程所在地人民法院起诉。第八条合同附件8.1附件一：工程量清单8.2附件二：工程设计图纸8.3附件三：施工组织设计8.4附件四：工程材料及设备清单8.5附件五：工程验收标准及方法8.6附件六：工程保修范围及期限第九条其他约定9.1本合同一式_______份，甲方执_______份，乙方执_______份，具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满且乙方履行完保修义务后终止。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______附件一：工程量清单附件二：工程设计图纸附件三：施工组织设计附件四：工程材料及设备清单附件五：工程验收标准及方法附件六：工程保修范围及期限========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加的条款：1.特殊应用场合：高海拔地区建设工程增加的条款：高海拔施工适应性培训：乙方需确保施工人员接受高海拔施工适应性培训，以保证工程质量和人员安全。气候影响评估：合同中应包含对高海拔地区特殊气候条件对施工进度和质量影响的评估，以及相应的应对措施。应急预案：乙方需制定针对高海拔地区可能出现的紧急情况的应急预案，包括高原病、极端天气等。2.特殊应用场合：绿色环保工程增加的条款：环保标准：合同中应明确绿色环保工程所适用的环保标准和要求，乙方需按照这些标准进行施工。节能措施：乙方需在施工过程中采取节能措施，减少能源消耗和环境影响。废弃物处理：合同中应规定乙方对施工过程中产生的废弃物进行处理的责任和方法。3.特殊应用场合：历史遗迹附近施工增加的条款：文物保护计划：乙方需制定详细的文物保护计划，确保施工过程中不对历史遗迹造成损害。监测措施：合同中应包含对施工过程中可能影响历史遗迹的活动的监测措施，以及必要的预防措施。文化遗产影响评估：乙方需进行文化遗产影响评估，并采取相应措施减少对历史遗迹的负面影响。4.特殊应用场合：跨境建设工程增加的条款：法律法规遵守：合同中应明确乙方需遵守工程所在国的法律法规，包括劳动法、税法等。货币风险管理：由于跨境工程可能涉及不同货币，合同中应包含货币风险管理的条款，如汇率波动对工程成本的影响。文化差异适应：乙方需考虑文化差异，并采取措施确保施工顺利进行，如提供多语言沟通、文化培训等。5.特殊应用场合：紧急救援工程增加的条款：快速响应机制：合同中应包含乙方在紧急情况下的快速响应机制，确保能够迅速启动施工。灵活调整条款：由于紧急救援工程的特殊性，合同中应允许根据实际情况灵活调整施工计划和时间表。安全优先原则：乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保救援工作的安全进行。详细的附件列表及要求说明：附件一：工程量清单要求：详细列出所有工程项目的名称、规格、数量、单位、单价和总价，以及变更工程量的处理方式。附件二：工程设计图纸要求：包含所有必要的工程设计图纸，图纸应清晰、准确，符合相关标准和规范。附件三：施工组织设计要求：详细描述施工过程中的组织结构、人员配置、施工方法、安全措施等。附件四：工程材料及设备清单要求：列出所有施工所需材料和设备的名称、规格、数量、品牌、供应商等，以及材料质量和设备性能的要求。附件五：工程验收标准及方法要求：明确工程验收的标准、方法和程序，包括质量验收、安全验收、功能验收等。附件六：工程保修范围及期限要求：详细说明工程保修的范围、期限、责任和保修金的支付方式。实际操作过程中的相关问题及解决办法：问题：工程进度延误解决办法：合同中应包含明确的工期违约责任和罚款条款，以及进度监控和调整机制。问题：工程质量不符合标准解决办法：合同中应明确工程质量标准，以及质量验收不合格的处理方式，包括返工、罚款等。问题：合同变更和额外费用解决办法：合同中应包含变更订单的处理程序和额外费用的计算方法，以及甲方对变更的审批流程。问题：付款延迟解决办法：合同中应规定明确的付款时间和条件，以及延迟付款的违约责任和利息计算。问题：施工安全和事故责任解决办法：合同中应包含安全管理和事故处理的条款，包括安全培训、事故报告和调查、责任承担等。问题：合同争议解决解决办法：合同中应明确争议解决的方式和程序，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。问题：环境保护和合规性解决办法：合同中应包含环保合规的要求，以及违反环保法规的处罚措施。问题：信息安全和保