家庭地下室防水施工合同

合同编号：_______家庭地下室防水施工合同甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方家庭地下室防水施工事宜，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：________1.2工程地点：________1.3工程内容：对甲方家庭地下室进行防水施工，包括但不限于防水层铺设、排水系统安装、防水涂料施工等。二、工程期限2.1工程期限为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并签订补充协议。三、工程费用3.1工程总费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总费用的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总费用的____%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。四、施工质量及验收4.1乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、材料合格证、验收报告等。4.3甲方应在收到乙方提交的施工资料后____个工作日内组织验收。验收合格后，甲乙双方签订验收报告。五、保修及售后服务5.1乙方对施工的防水工程提供____年的质量保修期，自工程验收合格之日起计算。5.2在保修期内，如因施工质量问题导致地下室出现渗漏现象，乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场进行维修，直至修复为止。六、违约责任6.1甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。6.2乙方未按合同约定完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付逾期完工金额的____%作为违约金。七、争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________签订日期：____年____月____日注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行修改。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。合同编号：_______目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、工程期限四、工程费用及支付方式五、施工质量及验收六、保修及售后服务七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件2024带目录带附件详细版-家庭地下室防水施工合同甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方家庭地下室防水施工事宜，达成如下合同条款：一、合同双方基本信息1.1甲方基本信息（1）甲方名称：________（2）甲方地址：________（3）甲方联系人：________1.2乙方基本信息（1）乙方名称：________（2）乙方地址：________（3）乙方联系人：________二、工程概况2.1工程名称：________2.2工程地点：________2.3工程内容：对甲方家庭地下室进行防水施工，包括但不限于防水层铺设、排水系统安装、防水涂料施工等。三、工程期限3.1工程期限为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。3.2如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并签订补充协议。四、工程费用及支付方式4.1工程总费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。4.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总费用的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方工程总费用的____%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。五、施工质量及验收5.1乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2工程完工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料，包括但不限于施工图纸、材料合格证、验收报告等。5.3甲方应在收到乙方提交的施工资料后____个工作日内组织验收。验收合格后，甲乙双方签订验收报告。六、保修及售后服务6.1乙方对施工的防水工程提供____年的质量保修期，自工程验收合格之日起计算。6.2在保修期内，如因施工质量问题导致地下室出现渗漏现象，乙方应在接到甲方通知后____小时内到达现场进行维修，直至修复为止。七、违约责任7.1甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额的____%作为违约金。7.2乙方未按合同约定完成工程的，每逾期一天，应向甲方支付逾期完工金额的____%作为违约金。八、争议解决8.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________签订日期：____年____月____日十、附件（以下为合同附件，具体内容根据实际情况进行填写）1.工程施工图纸2.材料合格证3.验收报告4.其他相关文件注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行修改。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。附件列表：1.工程施工图纸2.材料合格证3.验收报告4.其他相关文件（如施工方案、技术规范、工程量清单等）法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，规定了合同的订立、履行、变更、解除以及合同责任等方面的法律规范。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。3.违约金：当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为违约责任。4.争议解决：当合同履行过程中发生纠纷时，双方应通过友好协商解决；若协商不成，可通过法院诉讼解决。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法：1.工程延期：若因不可抗力等原因导致工程延期，甲乙双方应友好协商，签订补充协议，约定新的完工时间。2.工程质量问题：若甲方发现乙方施工质量不符合约定，应及时提出并要求乙方进行整改。乙方应在规定时间内完成整改，直至符合约定质量标准。3.付款逾期：甲方应按照合同约定的付款时间及时支付工程款。若甲方逾期付款，乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的一定比例作为违约金。4.争议解决：当双方发生