工程质量承诺合同合集3篇

工程质量承诺合同(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。发包人:*****承包人:*****依据《XX建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修方法》，经协商全都，对*签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的—卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道设备安装和装修工程，以及双方商定的其他项目。详细保修的内容，双方商定如下：**。二、质量保修期双方依据《建设工程质量管理条例》及有关规定，商定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3.装修工程为2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为XX年；7.其他项目保修期限商定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理，所发生的费用从该工程质量保证金中支付。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。3.对于涉及结构平安的质量问题，应当根据《房屋建筑工程质量保修方法》的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。5.因用户擅自转变使用功能，危害功能结构造成的质量事故承包人不担当保修责任，由用户自行负责。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。五、其他双方商定的其他工程质量保修事项本工程质星保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。发包人(公章)：*****承包人(公章)：*****法定代表人(签字)：*****法定代表人(签字)：******年*月*日工程质量承诺合同(第二篇)工程质量承诺合同合同编号：________甲方：（全称）_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方：（全称）_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________鉴于甲乙双方为确保工程质量，保证双方权益的合法性和合规性，经友好协商达成以下合同：一、合同摘要本合同旨在规定甲方作为工程项目的委托方，与乙方作为工程项目的承包方之间的责任和义务，保证工程质量和遵守相关法律法规。二、合同内容1.工程项目描述：甲方委托乙方进行以下工程项目，具体描述如下：（详细描述涉及的工程项目内容，包括工程名称、工期、工程范围等）2.工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程质量要求进行工程建设，确保工程项目的安全性、稳定性和合规性。3.质量管理：乙方应建立和执行严格的质量管理制度，包括但不限于工艺技术规范、施工质量检查与验收制度等，确保工程质量符合相关标准和要求。4.违约责任：如乙方未按照合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因工程质量问题而产生的损失。三、其他约定1.本合同自双方签字生效，并具有法律效力。2.本合同中如涉及到的争议，双方应友好协商解决，如协商不能达成一致，则提交相关仲裁机构解决。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）:_________签字日期：_____________乙方（盖章）:_________签字日期：_____________（中文版）工程质量承诺合同合同编号：________甲方：（全称）_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________乙方：（全称）_____________________地址：_____________________________联系电话：_________________________鉴于甲乙双方为确保工程质量，保证双方权益的合法性和合规性，经友好协商达成以下合同：一、合同摘要本合同旨在规定甲方作为工程项目的委托方，与乙方作为工程项目的承包方之间的责任和义务，保证工程质量和遵守相关法律法规。二、合同内容1.工程项目描述：甲方委托乙方进行以下工程项目，具体描述如下：（详细描述涉及的工程项目内容，包括工程名称、工期、工程范围等）2.工程质量要求：乙方承诺按照合同约定的工程质量要求进行工程建设，确保工程项目的安全性、稳定性和合规性。3.质量管理：乙方应建立和执行严格的质量管理制度，包括但不限于工艺技术规范、施工质量检查与验收制度等，确保工程质量符合相关标准和要求。4.违约责任：如乙方未按照合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因工程质量问题而产生的损失。三、其他约定1.本合同自双方签字生效，并具有法律效力。2.本合同中如涉及到的争议，双方应友好协商解决，如协商不能达成一致，则提交相关仲裁机构解决。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）:_________签字日期：_____________乙方（盖章）:_________签字日期：_____________工程质量承诺合同(第三篇)合同编号：________工程质量承诺合同甲方：（委托方名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（承接方名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方与乙方拟进行工程质量承诺合作，双方经友好协商，达成以下合同：一、合同目的本合同旨在确保工程质量，保障双方的合法权益。二、项目描述（或根据实际情况进行填写）三、承诺内容乙方在工程建设过程中，承诺按照国家有关法律法规及相关工程质量标准要求，严格控制工程质量，确保环境安全和施工质量。四、义务与责任4.1甲方权利与义务：（根据实际情况填写甲方的权利与义务）4.2乙方权利与义务：（根据实际情况填写乙方的权利与义务）五、工程质量保证乙方保证按合同约定的质量标准，完成工程，并负责工程质保期内的售后服务。六、合同变更与解除6.1合同变更除非双方协商一致，否则不得随意变更合同内容。6.2合同解除（根据实际情况填写合同解除的情况和条件）七、争议解决双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成，可向有关行政机关或仲裁机构申请解决。八、其他事项（根据实际情况填写其他事项）九、合同生效与终止本合同自双方盖章即生效。合同终止时，双方应互相履行已有约定的义务。十、附则本合同一式____份，自甲