建筑加固施工合同

建筑加固施工合同本建筑加固施工合同（以下简称“合同”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（委托方）：____________________地址：______________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________鉴于甲方拥有一处建筑需要进行加固施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：____________________2.工程地点：____________________3.工程内容：____________________4.工程规模：____________________5.工程预算：____________________二、施工期限1.工程施工期限为______天，自______年______月______日至______年______月______日止。2.如因不可抗力原因导致工程延期，双方应协商解决，并签订补充协议。三、施工质量1.乙方应按照国家相关法律法规、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。2.乙方应提供施工材料的产品合格证明、检测报告等相关资料。3.工程竣工后，乙方应提供完整的施工资料和验收报告。四、工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.甲方在合同签订后______个工作日内支付乙方合同总价款的______%作为预付款。3.工程进度达到______%时，甲方支付乙方合同总价款的______%。4.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的______%。5.工程质保金为合同总价款的______%，质保期为______年。质保期满且无质量问题时，甲方支付乙方剩余的质保金。五、违约责任1.如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的______%。2.如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的______%。六、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程质保期满且无质量问题时终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____________________建筑加固施工合同甲方（委托方）：【甲方全称】乙方（承包方）：【乙方全称】根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑加固施工的事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：【工程名称】1.2工程地点：【工程地点】1.3工程内容：【工程内容】1.4工程面积：【工程面积】1.5工程期限：【工程期限】二、合同价款2.1本合同工程的总价款为人民币【总价款】元（大写：【大写总价款】元整）。2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的50%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的15%；（4）剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方支付乙方。三、施工质量及验收3.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。3.2工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。3.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后【验收期限】日内组织验收。3.4验收合格后，甲乙双方应签订工程验收报告。四、工期延误及违约责任4.1因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价款的1%作为违约金。4.2因甲方原因造成工期延误，每延误一天，甲方应支付乙方合同总价款的1%作为赔偿金。五、合同解除5.1甲乙双方协商一致，可以解除本合同。5.2发生下列情形之一，甲方有权解除合同：（1）乙方未按约定工期完成工程；（2）乙方施工质量不符合约定，且未在甲方指定期限内整改；（3）乙方擅自转包、分包工程；（4）乙方破产、停业、被吊销营业执照或丧失履约能力。六、争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：【甲方盖章】乙方（盖章）：【乙方盖章】签订日期：【签订日期】以上合同内容仅供参考，具体合同条款请根据实际情况和需求进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。2024带目录带附件详细版-建筑加固施工合同目录一、合同双方二、工程概况三、合同价款四、施工质量及验收五、工期延误及违约责任六、合同解除七、争议解决八、其他约定九、附件一、合同双方甲方（委托方）：【甲方全称】乙方（承包方）：【乙方全称】根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑加固施工的事宜，经友好协商，达成如下合同条款：二、工程概况2.1工程名称：【工程名称】2.2工程地点：【工程地点】2.3工程内容：【工程内容】2.4工程面积：【工程面积】2.5工程期限：【工程期限】三、合同价款3.1本合同工程的总价款为人民币【总价款】元（大写：【大写总价款】元整）。3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的50%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的15%；（4）剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方支付乙方。四、施工质量及验收4.1乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合规定。4.2工程施工过程中，甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应予以配合。4.3工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后【验收期限】日内组织验收。4.4验收合格后，甲乙双方应签订工程验收报告。五、工期延误及违约责任5.1因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价款的1%作为违约金。5.2因甲方原因造成工期延误，每延误一天，甲方应支付乙方合同总价款的1%作为赔偿金。六、合同解除6.1甲乙双方协商一致，可以解除本合同。6.2发生下列情形之一，甲方有权解除合同：（1）乙方未按约定工期完成工程；（2）乙方施工质量不符合约定，且未在甲方指定期限内整改；（3）乙方擅自转包、分包工程；（4）乙方破产、停业、被吊销营业执照或丧失履约能力。七、争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。九、附件附件1：工程图纸和技术规范附件2：工程量清单和材料品牌要求附件3：施工进度计划附件4：质量保证书和售后服务承诺甲方（盖章）：【甲方盖章】乙方（盖章）：【乙方盖章】签订日期：【签订日期】以上合同内容仅供参考，具体合同条款请根据实际情况和需求进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。附件列表：1.工程图纸和技术规范2.工程量清单和材料品牌要求3.施工进度计划4.质量保证书和售后服务承诺法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：规定了合同的订立、效力、履行、变更、解除和终止等方面的内容，以及违反合同的责任等。2.《中华人民共和国建筑法》：规定了建筑活动的监督管理、建筑工程的发包和承包、建筑工程的质量管理等方面的内容。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：在合同中明确工期延误的责任和违约金，确保双方按照约定的时间完成工程。2.施工质量不符合要求：在合同中明确施工质量的标准和要求，约定验收不合格的处理方式和质量保证金的扣除等。3.合同解除：在合同中明确合同解除的条件和程序，避免因解除合同引起的纠纷。4.付款问题：在合同中明确付款方式和时间，确保双方按照约定的方式进行付款，避免因付款问题引起的纠纷。解决办法：1.对于工期延误问题，可以通过加强工程进度管理和协调各方利益来解决，同时按照合同约定进行违约金的支付。2.对于施工质量不符合要求的问题，可以通过加强质量管理和监督，以及约定验收不合格的处理