小高层房屋认购协议合集3篇

小高层房屋认购协议(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。出卖方(甲方)：********身份证号码：********买受方(乙方)：********身份证号码：********甲、乙双方就房屋买卖事项在公平、真实、自愿、协商全都前提下订立本合同，以昭信守。一、甲方自愿将其****村证房位于************的房屋(建筑面积****平方米)以人民币****万元整(￥********元)的价款出售给乙方。(含地下室****号****平方米)二、乙方于该合同签订之日起****日内一次性将房款支付给甲方。三、本合同签定时，甲、乙双方都不具备过户条件，甲方供应建筑本房屋的相关证明资料，作为交易依据。乙方假如交易该房屋，若有需要，甲方无条件协作。等具备过户条件时，甲方应无条件帮助乙方办理房屋产权手续，界时发生的契税、土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。四、本合同签订后，甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。甲方不得就该房屋再与他人订立协议、合同或其它任何方式的处分。五、该房屋正式交付时，物业管理、水、点、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，甲方结清已发生的费用，甲方已经预缴的费用，其权益由乙方享有，双方不再另行结算。六、违约责任1、甲方应当于乙方付清房款同时交付乙方该房屋。甲方未按时交付房屋，应支付按日计算的房价千分之一的违约金给乙方。逾期超过两个月，乙方有权解除本合同。解约时，甲方需将已收的房款即时全额退还、支付****万元违约金作为乙方损失赔偿。2、乙方未按本合同规定的付款日期及方式付款的。其逾期部分应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过两个月时，甲方有权解除合同。解约时，甲方将已收房款即时全额退还乙方，扣除****万元作为甲方损失赔偿。3、甲方保证本房屋无查封、交易、抵押、通知拆除等现象、保证无隐瞒房屋历史或其它非善意行为。若有所列情形之一，影响到乙方权利的行使，甲方则放弃先诉抗辩权，并按所收款项双倍返还给乙方，以为违约惩罚，若有其它损害仍得赔偿。4、本合同签订、房款付清后，任何一方不得擅自变更或解除合同，否则提出变更或解除方需按本房屋届时市场评估价的双倍支付给对方。如因重大或不行抗力的客观缘由导致本合同的解除，甲方应按本房屋届时市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。5、如因政府规划部门、设计部门的缘由导致房屋拆除或使用功能变更的，甲方应当通知乙方。如有本房屋的补偿款发放，甲方应即时全额支付给乙方。否则应支付按日计算的补偿款千分之一的违约金给乙方，直至全额支付给乙方日止。七、甲方应准时将可能影响本合同或该房屋价值的任何大事(包括但不限于公司、法人、通讯方式发生转变，该房屋的查封、扣押、诉讼、仲裁或其它争议大事)通知乙方，由于甲方的过错造成房屋价值削减的，甲方应马上实行措施防止损失扩大，并赔偿乙方损失。八、本合同自各方签字或盖章之日起生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。本房屋属企业用房，国家政策限制，乙方是实际产权人和实际全部人，而非合法产权人，故本房屋不灭失，该合同永久有效。九、合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向合同签署地人民法院起诉。十、附件：甲乙双方身份证复印件、该房屋平面设计图。甲方：********乙方：********联系地址：********联系地址：********联系方式：********联系方式：************年****月****日****年****月****日小高层房屋认购协议(第二篇)小高层房屋认购协议摘要：本协议为购房人与房地产开发商之间所签订的小高层房屋认购协议，涉及双方的权益和责任。认购人应仔细阅读并充分理解协议内容，确保在签署协议前对所有条款有清晰的认知。合同编号：XXXXXXXX甲方（购房人）：______________（以下简称"认购方"）联系方式：____________________乙方（房地产开发商）：____________（以下简称"开发商"）联系方式：___________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，认购方与开发商达成以下协议：第一条认购房屋信息1.1认购方认购的房屋信息如下：房屋名称：_____________________楼盘名称：_____________________楼栋号：_______________________单元号：_______________________楼层：_________________________户型：_________________________1.2认购方确认上述房屋的实际建筑面积为______平方米，公摊面积为______平方米。第二条认购价格与支付方式2.1认购方同意支付上述房屋的认购款项为人民币（下称“RMB”）______万元。其中，首期认购款项为RMB______万元，剩余款项须在约定时间内支付完毕。2.2支付方式：-首期认购款项须在签订本协议后的______天内支付完毕；-剩余款项需在房屋交付前的______天内支付完毕。2.3若认购方未按照约定时间支付认购款项，开发商有权解除本协议，并扣除认购定金作为违约金。同时，开发商保留追究额外损失的权利。第三条合同履行与过户手续3.1开发商将按照协议约定的时间和质量完成该房屋的建设工作，并办理相关房地产权证书的过户手续。3.2房屋交付日期：________年____月____日。认购方应在交付前提前______天与开发商确认交付细节，并办理房屋过户手续。第四条风险与责任4.1除非发生不可抗力事件，开发商应按约定时间和标准完成房屋建设。若因开发商原因导致延期交付，开发商应向认购方支付相应违约金。4.2除非发生不可抗力事件，认购方应按约定时间支付认购款项。若因认购方原因导致逾期支付，认购方应承担相应违约责任。第五条法律适用与争议解决5.1本协议适用中华人民共和国的法律。5.2双方如发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至所在地人民法院进行诉讼解决。第六条其他条款6.1本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。6.2本协议的修改、补充或终止，需经双方书面协商一致并签署补充协议，方可生效。6.3本协议的未尽事宜，由双方协商解决，并一并作为本协议的有效组成部分。认购方：开发商：签字：________________签字：________________日期：________________日期：________________小高层房屋认购协议(第三篇)小高层房屋认购协议甲方：[甲方姓名/公司名称]身份证号码：[甲方身份证号码/公司统一社会信用代码]乙方：[乙方姓名/公司名称]身份证号码：[乙方身份证号码/公司统一社会信用代码]联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拥有位于[小高层房屋地址]的一套小高层房屋，现甲乙双方达成以下协议：第一条：认购房屋信息1.项目名称：[小高层楼盘名]2.房屋所在楼栋及房号：[楼栋号-房号]3.房屋总面积：[房屋总面积]平方米4.建筑面积：[建筑面积]平方米5.使用权登记：该房屋的产权归甲方所有，甲方将该房屋产权移交给乙方时，乙方有权使用并享有该房屋产权。第二条：认购价款及支付方式1.认购总价款：人民币[认购总价款]2.认购款支付方式：乙方需在签署本协议后[认购款支付时间]内将认购款[认购款金额]人民币支付给甲方。乙方支付认购款即视为认购房屋。3.认购款支付方式：乙方可通过以下方式支付认购款：a.银行转账：乙方需将认购款直接转账到甲方指定的银行账户；b.线上支付：乙方可使用线上支付平台进行支付；c.其他支付方式：根据双方协商确定支付方式。第三条：权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方保证提供给乙方的房屋信息真实、准确，并提供必要的房屋产权证明文件；b.甲方保证所售房屋没有任何司法纠纷或问题；c.如因甲方原因导致合同无法履行的，甲方需承担全部责任。2.乙方权利与义务：a.乙方应按时支付认购款，确保交易的进行；b.乙方应确保提供的个人信息真实有效，否则由此产生的法律责任由乙方承担；c.如因乙方原因导致合同无法履行的，乙方需承担相应责任。第四条：房屋交付及产权办理1.房屋交付：经乙方支付完全部购房款项后，甲方应在[交付时间]内交付该房屋的实际使用权给乙方，房屋交付时应符合相关法律法规的要求。2.产权办理：甲方应协助乙方办理该房屋的产权登记手续，保证乙方取得房屋的合法产权证书。第五条：违约责任1.任何一方未履行本协议中的任何一项义务，应支付对方违约金，违约金金额为认购总价款的[违约金比例]。2.如因一方想要解除本协议，应提前[解除通知时间]书面通知对方，并支付相应的违约金。第六条：适用