建筑调试工程总包与劳务分包协议

合同编号：_______建筑调试工程总包与劳务分包协议甲方（总包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建筑调试工程劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程期限：__________二、劳务分包范围及内容1.乙方根据甲方的要求，承担本工程劳务分包范围内的施工任务。2.乙方负责组织具备相应技能的劳动力，按照甲方的要求进行施工。3.乙方需保证施工质量，遵守施工规范和安全生产规定。4.乙方负责提供施工所需的工具、设备、材料等。三、合同价款及支付方式1.本工程劳务分包价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.甲方按照实际完成工程量及合同约定的单价支付乙方劳务费。3.乙方在工程进度达到一定比例时，向甲方提交付款申请，甲方审核无误后支付相应款项。四、工期及质量要求1.乙方应按照甲方的要求，确保工程进度，按期完成施工任务。2.乙方应保证施工质量，遵守国家及行业相关质量标准。3.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及设计要求进行施工。五、甲方责任1.提供施工图纸、技术规范及施工要求。2.提供施工所需的材料、设备、工具等。3.按照合同约定支付劳务分包价款。4.协助乙方办理施工所需的各项手续。六、乙方责任1.按照甲方的要求，组织劳动力进行施工。2.严格按照施工图纸、技术规范及施工要求进行施工。3.保证施工质量，遵守安全生产规定。4.按时完成施工任务，确保工程进度。七、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。2.甲方未按合同约定支付劳务分包价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。3.乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。八、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生争议，双方应协商解决。2.如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工之日止。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________以上合同仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。合同编号：_______目录一、建筑调试工程总包与劳务分包协议二、附件1：工程量清单三、附件2：施工图纸及技术规范四、附件3：安全生产责任书五、附件4：质量保证书六、附件5：付款申请表七、附件6：验收合格证书建筑调试工程总包与劳务分包协议甲方（总包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建筑调试工程劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程期限：__________二、劳务分包范围及内容1.乙方根据甲方的要求，承担本工程劳务分包范围内的施工任务。2.乙方负责组织具备相应技能的劳动力，按照甲方的要求进行施工。3.乙方需保证施工质量，遵守施工规范和安全生产规定。4.乙方负责提供施工所需的工具、设备、材料等。三、合同价款及支付方式1.本工程劳务分包价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.甲方按照实际完成工程量及合同约定的单价支付乙方劳务费。3.乙方在工程进度达到一定比例时，向甲方提交付款申请，甲方审核无误后支付相应款项。四、工期及质量要求1.乙方应按照甲方的要求，确保工程进度，按期完成施工任务。2.乙方应保证施工质量，遵守国家及行业相关质量标准。3.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及设计要求进行施工。五、甲方责任1.提供施工图纸、技术规范及施工要求。2.提供施工所需的材料、设备、工具等。3.按照合同约定支付劳务分包价款。4.协助乙方办理施工所需的各项手续。六、乙方责任1.按照甲方的要求，组织劳动力进行施工。2.严格按照施工图纸、技术规范及施工要求进行施工。3.保证施工质量，遵守安全生产规定。4.按时完成施工任务，确保工程进度。七、违约责任1.任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担违约责任。2.甲方未按合同约定支付劳务分包价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。3.乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。八、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生争议，双方应协商解决。2.如协商无果，可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工之日止。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件1：工程量清单附件2：施工图纸及技术规范附件3：安全生产责任书附件4：质量保证书附件5：付款申请表附件6：验收合格证书以上合同仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的合法性和有效性。附件列表：1.附件1：工程量清单2.附件2：施工图纸及技术规范3.附件3：安全生产责任书4.附件4：质量保证书5.附件5：付款申请表6.附件6：验收合格证书法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：规定了合同的定义、合同的订立、履行、变更、解除以及违约责任等方面的法律规则。2.违约责任：当一方未履行合同约定的义务时，应承担的法律责任。3.争议解决：当合同履行过程中出现争议时，双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.诉讼：当双方无法通过协商或其他方式解决争议时，可以向人民法院提起诉讼，由法院判决解决争议。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程进度延误：乙方应合理安排施工计划，确保按期完成施工任务。如遇特殊情况导致进度延误，应及时与甲方沟通，协商解决。2.施工质量问题：乙方应严格按照施工图纸及技术规范进行施工，保证施工质量。如发生质量问题，乙方应及时整改，并承担相应的责任。3.付款问题：甲方应按照合同约定的付款方式进行支付。如甲方未按时支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。4.合同变更：如工程量发生变化或其他原因需要变更合同时，双方应签订补充协议，明确变更内容。解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定详细的施工计划，合理安排施工资源，确保按期完成施工任务。如遇特殊情况导致进度延误，应及时与甲方沟通，协商解决，必要时可签订补充协议，调整工期。2.施工质量问题：乙方应加强施工质量管理，严格按照施工图纸及技术规范进行施工。如发生质量问题，乙方应及时整改，并承担相应的责任。甲方也应加强对施工过程的监督，确保施工质量。3.付款问题：甲方应按照合同约定的付款方式进行支付。如甲方未按时支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。双方应建立良好的沟通机制，及时解决付款问题。4.合同变更