电厂扩建工程招标文件

中华人民共和国

标准施工招标文件

（2008年版）

使用说明一、《标准施工招标文件》适用于一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。二、《标准施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。三、招标人按照《标准施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。四、《标准施工招标文件》第三章“评标办法”分别规定经评审的最低投标价法和综合评估法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。第三章“评标办法”前附表应按试行规定要求列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正文）标明投标人不满足其要求即导致废标的全部条款。五、《标准施工招标文件》第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、行业标准，以及行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。本章所附表格可根据有关规定作相应的调整和补充。六、《标准施工招标文件》第六章“图纸”由招标人根据行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。七、《标准施工招标文件》第七章“技术标准和要求”由招标人根据行业标准施工招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。八、《标准施工招标文件》为2007年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。联系电话：（010）68502510****发电有限公司扩建2×1000MW机组主体工程D、E标段施工招标招标文件招标人：（盖单位章）年月日目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一卷 14第一章招标公告（未进行资格预审） 151.招标条件 152.项目概况与招标范围 153.投标人资格要求 164.招标文件的获取 165.投标文件的递交 166.发布公告的媒介 167.联系方式 16第一章投标邀请书（适用于邀请招标） 171.招标条件 172.项目概况与招标范围 173.投标人资格要求 174.招标文件的获取 175.投标文件的递交 176.确认 177.联系方式 18第一章投标邀请书（代资格预审通过通知书） 19第二章投标人须知 20投标人须知前附表 201.总则 241.1项目概况 241.2资金来源和落实情况 241.3招标范围、计划工期和质量要求 241.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的） 281.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） 281.5费用承担 291.6保密 291.7语言文字 291.8计量单位 291.9踏勘现场 291.10投标预备会 301.11分包 301.12偏离 302.招标文件 302.1招标文件的组成 302.2招标文件的澄清 302.3招标文件的修改 302.4招标文件的发售 313.投标文件 313.1投标文件的组成 313.2投标报价 313.3投标有效期 313.4投标保证金 313.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的） 323.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 323.6备选投标方案 323.7投标文件的编制 324.投标 334.1投标文件的密封和标记 334.2投标文件的递交 334.3投标文件的修改与撤回 335.开标 335.1开标时间和地点 335.2开标程序 336.评标 336.1评标委员会 336.2评标原则 346.3评标 347.合同授予 347.1定标方式 347.2中标通知 347.3履约担保 347.4签订合同 348.重新招标和不再招标 348.1重新招标 348.2不再招标 349.纪律和监督 349.1对招标人的纪律要求 349.2对投标人的纪律要求 359.3对评标委员会成员的纪律要求 359.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 359.5投诉 3510.需要补充的其他内容 35附表一：开标记录表 36附表二：问题澄清通知 37附表三：问题的澄清 38附表四：中标通知书 39附表五：中标结果通知书 40附表六：确认通知 41第三章评标办法（经评审的最低投标价法） 42评标办法前附表 421.评标方法 442.评审标准 442.1初步评审标准 442.2详细评审标准 443.评标程序 443.1初步评审 443.2详细评审 443.3投标文件的澄清和补正 443.4评标结果 45第三章评标办法（综合评估法） 46评标办法前附表 461.评标方法 482.评审标准 482.1初步评审标准 482.2分值构成与评分标准 483.评标程序 483.1初步评审 483.2详细评审 493.3投标文件的澄清和补正 493.4评标结果 49第四章合同条款及格式 50第一节通用合同条款 511.一般约定 521.1词语定义 521.2语言文字 531.3法律 531.4合同文件的优先顺序 531.5合同协议书 531.6图纸和承包人文件 541.7联络 541.8转让 541.9严禁贿赂 541.10化石、文物 541.11专利技术 541.12图纸和文件的保密 552.发包人义务 552.1遵守法律 552.2发出开工通知 552.3提供施工场地 552.4协助承包人办理证件和批件 552.5组织设计交底 552.6支付合同价款 552.7组织竣工验收 552.8其他义务 553.监理人 553.1监理人的职责和权力 553.2总监理工程师 553.3监理人员 553.4监理人的指示 563.5商定或确定 564.承包人 564.1承包人的一般义务 564.2履约担保 574.3分包 574.4联合体 574.5承包人项目经理 574.6承包人人员的管理 584.7撤换承包人项目经理和其他人员 584.8保障承包人人员的合法权益 584.9工程价款应专款专用 584.10承包人现场查勘 584.11不利物质条件 585.材料和工程设备 585.1承包人提供的材料和工程设备 585.2发包人提供的材料和工程设备 595.3材料和工程设备专用于合同工程 595.4禁止使用不合格的材料和工程设备 596.施工设备和临时设施 596.1承包人提供的施工设备和临时设施 596.2发包人提供的施工设备和临时设施 596.3要求承包人增加或更换施工设备 596.4施工设备和临时设施专用于合同工程 597.交通运输 607.1道路通行权和场外设施 607.2场内施工道路 607.3场外交通 607.4超大件和超重件的运输 607.5道路和桥梁的损坏责任 607.6水路和航空运输 608.测量放线 608.1施工控制网 608.2施工测量 608.3基准资料错误的责任 618.4监理人使用施工控制网 619.施工安全、治安保卫和环境保护 619.1发包人的施工安全责任 619.2承包人的施工安全责任 619.3治安保卫 619.4环境保护 629.5.事故处理 6210.进度计划 6210.1合同进度计划 6210.2合同进度计划的修订 6211.开工和竣工 6211.1开工 6211.2竣工 6211.3发包人的工期延误 6311.4异常恶劣的气候条件 6311.5承包人的工期延误 6311.6工期提前 6312.暂停施工 6312.1承包人暂停施工的责任 6312.2发包人暂停施工的责任 6312.3监理人暂停施工指示 6312.4暂停施工后的复工 6312.5暂停施工持续56天以上 6413.工程质量 6413.1工程质量要求 6413.2承包人的质量管理 6413.3承包人的质量检查 6413.4监理人的质量检查 6413.5工程隐蔽部位覆盖前的检查 6413.6清除不合格工程 6514.试验和检验 6514.1材料、工程设备和工程的试验和检验 6514.2现场材料试验 6514.3现场工艺试验 6515.变更 6515.1变更的范围和内容 6515.2变更权 6615.3变更程序 6615.4变更的估价原则 6615.5承包人的合理化建议 6615.6暂列金额 6715.7计日工 6715.8暂估价 6716.价格调整 6716.1物价波动引起的价格调整 6716.2法律变化引起的价格调整 6817.计量与支付 6817.1计量 6817.2预付款 6917.3工程进度付款 6917.4质量保证金 7017.5竣工结算 7017.6最终结清 7118.竣工验收 7118.1竣工验收的含义 7118.2竣工验收申请报告 7118.3验收 7118.4单位工程验收 7218.5施工期运行 7218.6试运行 7218.7竣工清场 7218.8施工队伍的撤离 7219.缺陷责任与保修责任 7319.1缺陷责任期的起算时间 7319.2缺陷责任 7319.3缺陷责任期的延长 7319.4进一步试验和试运行 7319.5承包人的进入权 7319.6缺陷责任期终止证书 7319.7保修责任 7320.保险 7320.1工程保险 7320.2人员工伤事故的保险 7420.3人身意外伤害险 7420.4第三者责任险 7420.5其他保险 7420.6对各项保险的一般要求 7421.不可抗力 7521.1不可抗力的确认 7521.2不可抗力的通知 7521.3不可抗力后果及其处理 7522.违约 7522.1承包人违约 7522.2发包人违约 7622.3第三人造成的违约 7723.索赔 7723.1承包人索赔的提出 7723.2承包人索赔处理程序 7823.3承包人提出索赔的期限 7823.4发包人的索赔 7824.争议的解决 7824.1争议的解决方式 7824.2友好解决 7824.3争议评审 78第二节专用合同条款 801.一般约定 801.1词语定义 801.2语言文字 801.3法律 801.4合同文件的优先顺序 801.5合同协议书 801.6图纸和承包人文件 801.7联络 801.8转让 801.9严禁贿赂 801.10化石、文物 801.11专利技术 801.12图纸和文件的保密 802.发包人义务 802.1遵守法律 802.2发出开工通知 802.3提供施工场地 802.4协助承包人办理证件和批件 802.5组织设计交底 802.6支付合同价款 802.7组织竣工验收 802.8其他义务 803.监理人 80详见附件Ａ监理服务范围 804.承包人 804.1承包人的一般义务 804.2履约担保 804.3分包 804.4联合体 804.5承包人项目经理 804.6承包人人员的管理 804.7撤换承包人项目经理和其他人员 804.8保障承包人人员的合法权益 804.9工程价款应专款专用 804.10承包人现场查勘 804.11不利物质条件 805.材料和工程设备 805.1承包人提供的材料和工程设备 805.2发包人提供的材料和工程设备 805.3材料和工程设备专用于合同工程 805.4禁止使用不合格的材料和工程设备 816.施工设备和临时设施 816.1承包人提供的施工设备和临时设施 816.2发包人提供的施工设备和临时设施 816.3要求承包人增加或更换施工设备 816.4施工设备和临时设施专用于合同工程 817.交通运输 817.1道路通行权和场外设施 817.2场内施工道路 817.3场外交通 817.4超大件和超重件的运输 817.5道路和桥梁的损坏责任 817.6水路和航空运输 818.测量放线 818.1施工控制网 818.2施工测量 818.3基准资料错误的责任 818.4监理人使用施工控制网 819.施工安全、治安保卫和环境保护 819.1发包人的施工安全责任 819.2承包人的施工安全责任 819.3治安保卫 839.4环境保护 839.5.事故处理 8310.进度计划 8310.1合同进度计划 8310.2合同进度计划的修订 8311.开工和竣工 8311.1开工 8311.2竣工 8311.3发包人的工期延误 8311.4异常恶劣的气候条件 8311.5承包人的工期延误 8311.6工期提前 8412.暂停施工 8412.1承包人暂停施工的责任 8412.2发包人暂停施工的责任 8412.3监理人暂停施工指示 8412.4暂停施工后的复工 8412.5暂停施工持续56天以上 8413.工程质量 8413.1工程质量要求 8413.2承包人的质量管理 8413.3承包人的质量检查 8513.4监理人的质量检查 8513.5工程隐蔽部位覆盖前的检查 8513.6清除不合格工程 8514.试验和检验 8514.1材料、工程设备和工程的试验和检验 8514.2现场材料试验 8614.3现场工艺试验 8615.变更 8615.1变更的范围和内容 8615.2变更权 8615.3变更程序 8615.4变更的估价原则 8615.5承包人的合理化建议 8615.6暂列金额 8615.7计日工 8615.8暂估价 8616.价格调整 8616.1物价波动引起的价格调整 8616.2法律变化引起的价格调整 8617.计量与支付 8617.1计量 8617.2预付款 8617.3工程进度付款 8617.4质量保证金 8617.5竣工结算 8617.6最终结清 8618.竣工验收 8618.2竣工验收申请报告 8618.3验收 8618.4单位工程验收 8618.5施工期运行 8618.6试运行 8618.7竣工清场 8618.8施工队伍的撤离 8619.缺陷责任与保修责任 8619.1缺陷责任期的起算时间 8619.2缺陷责任 8619.3缺陷责任期的延长 8719.4进一步试验和试运行 8719.5承包人的进入权 8719.6缺陷责任期终止证书 8719.7保修责任 8720.1工程保险 8720.2人员工伤事故的保险 8720.3人身意外伤害险 8720.4第三者责任险 8720.6对各项保险的一般要求 8721.不可抗力 8721.1不可抗力的确认 8721.2不可抗力的通知 8721.3不可抗力后果及其处理 8822.违约 8822.1承包人违约 8822.2发包人违约 8822.3第三人造成的违约 8823.索赔 8823.1承包人索赔的提出 8823.2承包人索赔处理程序 8823.3承包人提出索赔的期限 8823.4发包人的索赔 8824.争议的解决 8824.1争议的解决方式 8824.2友好解决 8824.3争议评审 88第三节合同附件格式 89附件一：合同协议书 90附件二：履约担保格式 91附件三：预付款担保格式 92第五章工程量清单 931.工程量清单说明 932.投标报价说明 933.其他说明 934.工程量清单 944.1工程量清单表 944.2计日工表 954.3暂估价表 964.4投标报价汇总表 974.5工程量清单单价分析表 98第二卷 99第六章图纸 1001.图纸目录 1002.图纸 101第三卷 103第七章技术标准和要求 1031.工程概况 1031.1厂址概述 1031.2工程地质条件 1032.工程设计特点 1052.1主厂房布置及结构 1052.2集中控制楼 1082.3化水建筑 1092.4电气建筑 1092.5燃煤、除灰系统建筑 1102.6材料库 1102.7炉后构筑物 1112.8其他辅助生产建、构筑物 1112.9本工程建(构)筑物火灾危险性及耐火等级分类 1112.10各主要系统设计情况 1113本工程采用的技术规范 1274施工范围交接口及施工协调 1295承包商投标时应向提供的主要施工措施及主要施工方案图 1296现场其它条件 130第四卷 133第八章投标文件格式 134目录 135一、投标函及投标函附录 136（一）投标函 136（二）投标函附录 137二、法定代表人身份证明 138二、授权委托书 139三、联合体协议书 140四、投标保证金 141五、已标价工程量清单 142六、施工组织设计 143附表一：拟投入本标段的主要施工设备表 144附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 145附表三：劳动力计划表 146附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图 147附表五：施工总平面图 148附表六：临时用地表 149七、项目管理机构 150（一）项目管理机构组成表 150（二）主要人员简历表 151八、拟分包项目情况表 152九、资格审查资料 153（一）投标人基本情况表 153经营范围 153备注 153（二）近年财务状况表 154（三）近年完成的类似项目情况表 155（四）正在施工的和新承接的项目情况表 156（五）近年发生的诉讼及仲裁情况 157十、其他材料 158附件Ａ监理服务范围 158附件B承包商的劳务和人员 163附件C详细施工计划规定 165附件D担保的完工日及拖期违约金 169附件E招标方提供的材料清单 170附件F信息管理 171第一卷

第一章招标公告（未进行资格预审）****发电有限公司2×1000MW机组扩建工程D、E标段施工招标公告1.招标条件本招标项目****发电有限公司2×1000MW机组扩建工程（项目名称）已由（项目审批、核准或备案机关名称）以（批文名称及编号）批准建设，项目业主为****发电有限公司，建设资金来自（资金来源），项目出资比例为，招标人为****发电有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围**发电有限公司位于**市城东北约24公里的长江南岸。扩建工程场地在****发电有限公司原厂（4×300MW机组，已投产）厂区西南围墙、兴港路、徐六泾河及长江大堤所围成的区域内，自然地面标高为3.1－3.5米（56年黄海高程系，下同），东西长约1000米，南北宽约500**发电有限公司2×1000MW机组扩建工程计划建设两台1000MW燃煤超超临界发电机组，同步配套建设烟气脱硫装置和SCR脱硝装置。第一台机组计划于2010年11月投产，第二台机组计划于2011年投产。本工程的建设资金由**国际有限公司、**资产管理集团有限公司、**投资有限公司三方投资建设。本次招标共分两个标段：D标段：主体工程#5机组(扩建#1机组，下同)及公用系统所有土建及安装；#5机组脱硝施工；#5、#6机(扩组建#2机组，下同)升压站建筑、安装；外围化水、净水、废水系统土建、安装；继电器楼、材料库、储氢站、脱硝贮氨区土建、安装；全厂循环水管线及排水沟（主厂房至排水工作井，包括排水工作井）；厂区设施等。E标段：主体工程#6机组所有土建及安装；#6机组脱硝施工；煤系统、外围除灰系统、外围除渣系统土建、安装；循泵房、雨水泵房安装；生活污水处理设施等系统的土建、安装工程；#5、#6机脱硫建筑、安装等。（说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等）。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备资质，业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。3.2本次招标不接受（接受或）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：。3.3各投标人均可就上述标段中的两（具体数量）个标段投标。4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请于2008年7月16日至2008年7月18日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午时至时，下午4.2招标文件每套售价5000元，售后不退。图纸押金10000元，在退还图纸时退还（不计利息）。4.3邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）元。招标人在收到单位介绍信和邮购款（含手续费）后日内寄送。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2008年8月18日09时5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本次招标公告同时在（发布公告的媒介名称）上发布。7.联系方式招标人：招标代理机构：地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：电子邮件：电子邮件：网址：网址：开户银行：开户银行：账号：账号：年月日第一章投标邀请书（适用于邀请招标）（项目名称）标段施工投标邀请书（被邀请单位名称）：1.招标条件本招标项目（项目名称）已由（项目审批、核准或备案机关名称）以（批文名称及编号）批准建设，项目业主为，建设资金来自（资金来源），出资比例为，招标人为。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加（项目名称）标段施工投标。2.项目概况与招标范围（说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分等）。3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人具备资质，业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。3.2你单位（可以或不可以）组成联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：。4.招标文件的获取4.1请于年月日至年月日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午时至时，下午时至时（北京时间，下同），在（详细地址）持本投标邀请书购买招标文件。4.2招标文件每套售价元，售后不退。图纸押金元，在退还图纸时退还（不计利息）。4.3邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）元。招标人在收到邮购款（含手续费）后日内寄送。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为年月日时分，地点为。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.确认你单位收到本投标邀请书后，请于（具体时间）前以传真或快递方式予以确认。7.联系方式招标人：招标代理机构：地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：电子邮件：电子邮件：网址：网址：开户银行：开户银行：账号：账号：年月日第一章投标邀请书（代资格预审通过通知书）（项目名称）标段施工投标邀请书（被邀请单位名称）：你单位已通过资格预审，现邀请你单位按招标文件规定的内容，参加（项目名称）标段施工投标。请你单位于年月日至年月日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午时至时，下午时至时（北京时间，下同），在（详细地址）持本投标邀请书购买招标文件。招标文件每套售价为元，售后不退。图纸押金元，在退还图纸时退还（不计利息）。邮购招标文件的，需另加手续费（含邮费）元。招标人在收到邮购款（含手续费）后日内寄送。递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为年月日时分，地点为。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。你单位收到本投标邀请书后，请于（具体时间）前以传真或快递方式予以确认。招标人：招标代理机构：地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：电子邮件：电子邮件：网址：网址：开户银行：开户银行：账号：账号：年月日第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容1.1.2招标人名称：地址：联系人：电话：1.1.3招标代理机构名称：地址：联系人：电话：1.1.4项目名称1.1.5建设地点1.2.1资金来源1.2.2出资比例1.2.3资金落实情况1.3.1招标范围D标段：主体工程#5机组(扩建#1机组，下同)及公用系统所有土建及安装；#5机组脱硝施工；#5、#6机(扩组建#2机组，下同)升压站建筑、安装；外围化水、净水、废水系统土建、安装；继电器楼、材料库、储氢站、脱硝贮氨区土建、安装；全厂循环水管线及排水沟（主厂房至排水工作井，包括排水工作井）；厂区设施等。E标段：主体工程#6机组所有土建及安装；#6机组脱硝施工；煤系统、外围除灰系统、外围除渣系统土建、安装；循泵房、雨水泵房安装；生活污水处理设施等系统的土建、安装工程；#5、#6机脱硫建筑、安装等。1.3.2计划工期计划工期：日历天计划开工日期：年月日计划竣工日期：年月日1.3.3质量要求1、工程建设确保机组达标投产，确保省部级优质工程奖，争创国家级优质工程奖；2、建筑、安装、调试合格率100%，土建部分单位工程优良率95%以上，安装单位工程优良率达98%以上；受检焊口无损探伤一次合格率98%以上。机组调试的质量检验分项合格率100%；3、实现七个一次成功：即厂用电受电、锅炉本体水压、汽机扣盖、锅炉点火、汽机冲转、并网发电和168h七个一次成功。4、实现质量事故零目标，无质量隐患。5、工程主要技经指标、机组整套试运综合质量主要指标和施工工艺达到国内同类型机组先进水平。1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：财务要求：业绩要求：信誉要求：项目经理（建造师，下同）资格：其他要求：1.4.2是否接受联合体投标□不接受□接受，应满足下列要求：1.9.1踏勘现场□不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.10.1投标预备会□不召开□召开，召开时间：召开地点：1.10.2投标人提出问题的截止时间1.10.3招标人书面澄清的时间1.11分包□不允许□允许，分包内容要求：分包金额要求：接受分包的第三人资质要求：1.12偏离□不允许□允许2.1构成招标文件的其他材料2.2.1投标人要求澄清招标文件的截止时间2.2.2投标截止时间年月日时分2.2.3投标人确认收到招标文件澄清的时间2.3.2投标人确认收到招标文件修改的时间3.1.1构成投标文件的其他材料3.3.1投标有效期3.4.1投标保证金投标保证金的形式：投标保证金的金额：3.5.2近年财务状况的年份要求年3.5.3近年完成的类似项目的年份要求年3.5.5近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求年3.6是否允许递交备选投标方案□不允许□允许3.7.3签字或盖章要求3.7.4投标文件副本份数份3.7.5装订要求4.1.2封套上写明招标人的地址：招标人名称：（项目名称）标段投标文件在年月日时分前不得开启4.2.2递交投标文件地点4.2.3是否退还投标文件□否□是5.1开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：5.2开标程序（4）密封情况检查：（5）开标顺序：6.1.1评标委员会的组建评标委员会构成：人，其中招标人代表人，专家人；评标专家确定方式：7.1是否授权评标委员会确定中标人□是□否，推荐的中标候选人数：7.3.1履约担保履约担保的形式：履约担保的金额：10需要补充的其他内容……1.总则1.1项目概况1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、计划工期和质量要求1.3.1招标范围及施工界面划分：本次主体工程招标共分D标、E标两个标段，同一投标人不得同时承担两个标段的施工任务，如同一投标人同时中标，招标人有权决定该承包商的中标标段。1.3.1.1本标段在本项目已招标的各施工标段序列中为D标段、E标段。本工程已招标其他各施工标段的情况简介绍如下。标段号简要工作范围备注A标桩基工程A标：主厂房区域（包括主厂房；主厂房附属设备基础；炉后；脱硫；A排外构架、升压站等桩基工程施工）。已招标B标桩基工程B标：外围区域（包括烟囱、其他辅助设施、输煤系统、除灰系统等桩基工程施工）。已招标C标五通一平工程：全厂永临结合道路、永临结合上水、下水、施工用电、通讯、场地平整。已招标1.3.1.2本次招标范围包括：D标段：主体工程#5机组及公用系统所有土建及安装；#5机组脱硝施工；#5、#6机升压站土建、安装；外围化水、净水、废水系统土建、安装；继电器楼、材料库、储氢站、脱硝贮氨区土建、安装；全厂循环水管线及排水沟（主厂房至排水工作井，包括排水工作井）；厂区地下设施等。主要包括以下内容：(1)主体工程#5机组及公用系统土建，主要包括：#5机部分的A排外建构筑物、主厂房、锅炉、炉后构筑物、各种设备基础及地下设施、电除尘、烟道以及公用的集控楼、锅炉空压机室、机组排水槽、PAS楼、烟囱（普通钢板与耐硫酸露点腐蚀钢板比例为：）等。（2）主体工程区域#5机组及公用系统的全部安装工程包括电除尘但不包括除煤仓间皮带层输煤设备安装。（3）#5机组脱硝施工（含脱硝公用系统）。（4）#5、#6机所有500KV、220KV配电装置土建、安装工程。（5）外围化水、净水、废水系统土建、安装。（6）继电器楼、材料库、储氢站、脱硝贮氨区土建、安装。（7）全厂循环水管制作、安装及排水沟施工（主厂房至排水工作井，包括排水工作井）；包括循环水管及排水沟所有附属设施施工。（8）厂区设施的施工，包括：厂区道路、全厂道路照明、综合管架(不包括脱硫区域内由脱硫厂家设计的部分)、厂区补给水管道建筑、安装工程；厂区电缆沟、工业管沟及各种构架等土建工程。但不包括五通一平中已招标永临结合道路、厂区室外消防水管、厂区室外生活污水管、厂区主要道路雨水管。（9）厂区接地（地下部分及D标段地上）安装工程。（10）全厂通讯工程；全厂火灾报警及气体消防工程。（11）本标段范围内的区域地下设施或系统（如区域道路、管道、雨水、下水等）。（12）兴港路南侧本标段施工区临时围墙（做法同厂区临时围墙）。（13）全厂施工用电管理（包括系统运行管理、检修维护、计量、收费、用电安全管理等），全厂道路管理（整修、清扫、防尘、交通协管、维护等）。E标段：主体工程#6机组所有土建及安装；#6机组脱硝施工；外围煤系统、除灰系统、除渣系统土建、安装；循泵房、雨水泵房安装；生活污水处理设施等系统的土建、安装工程；#5、#6机脱硫建筑、安装。主要包括：（1）主体工程#6机组所有土建，包括：#6机部分的A排外建构筑物、主厂房、锅炉、炉后构筑物、各种设备基础及地下设施、电除尘、烟道等。（2）主体工程#6机组所有安装(包括电除尘)。（3）#6机组脱硝施工。（4）煤系统、外围除灰系统、外围除渣系统土建、安装。煤系统主要有：煤仓间皮带层输煤设备安装；T302转运站（包括T302转运站）至煤仓间输煤系统；煤场区工程；干煤棚；煤控楼；推煤机库；煤泥水处理系统；煤场抑尘网等；除灰系统、除渣系统主要有：灰库区、渣水区土建、安装。（5）循环水泵房及加药系统、雨水泵房的安装工程。煤场地基预处理是否放入？（6）生活污水处理设施等系统的土建、安装工程。（7）#5、#6机脱硫土建、安装等。（8）防雷接地（E标段地上）安装工程。（9）全厂围墙、大门、门卫室。（10）本标段范围内的区域地下设施或系统（如区域道路、管道、雨水、下水等）。（11）兴港路南侧本标段施工区临时围墙（做法同厂区临时围墙）。（12）全厂施工用水管理（包括系统运行管理、检修维护、计量、收费等）。（13）卸煤码头工程（华东院设计部分）。老厂拆迁、还建是否在本次招标范围内？1.3.1.3本标书土建工程包括：桩头处理（包括截桩、接桩、锚筋焊接、桩头混凝土灌注等）、基础、二次灌浆、结构、建筑装修、上下水、采暖通风空调、电梯安装、建筑电气、避雷接地施工及其建筑设备安装的调试等，包括浅层地基处理如水泥搅拌桩、灌注桩、小型方桩。1.3.1.4本标书安装工程的含义除包括通常意义上设备及系统的“安装”外，还包括设备及系统的单体调试和单机试运。标段范围内的设备及系统的单体调试和单机试运属于标段的工作范围。标段与调试承包商标段的工作范围的划分，按“火电工程启动调试工作规定(电力工业部建设协调司1996年5月）”和“火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)”的相关规定确定。1.3.1.5承包商应实施和承担对本标段范围内的招标人采购的设备和材料的卸车、驳运、储藏、保管，及对设备和材料的检测、调试、验收。1.3.1.6为锅炉及汽水系统进行化学清洗，以及蒸汽管道冲管而需安装的临时的或永久的设施和系统属于本标段的工作范围。本工程锅炉化学清洗药品采购属本标段范围。清洗药品为EDTA(酸洗单位及酸洗方案、药品应经过业主方认可)。1.3.1.7原则上本标段与其他标段接口之间的临时隔离设施的设置及拆除，属本标段承包商的工作范围。在调试阶段和试生产阶段为设备、整个机组进行性能试验等而安装临时的或永久的设施和系统属于本标段的工作范围，并负责临时设施的拆除。若施工区域离老厂较近，可能牵涉到老厂原有设施的，施工方必须采取可靠的保护措施，确保老厂设施安全。1.3.1.8本次招标是整个工程的主体施工标段，与其他标段的施工密切相关，是整个工程进度的主控标段，所以在招标人或监理工程师的指导下，本标段承包商应负责牵头协调与其他施工标段的接口，列出施工接口的清单和所需的施工方案，并指定专门人员负责做好这部分的工作。1.3.1.9为保证工程的正常进行，当本标段与其他标段的施工发生交叉时，有义务为其他标段施工创造必要条件，以保证其他标段正常施工的开展。如果各标段间发生纠纷，本标段的承包商应无条件服从业主和监理工程师的协调，如不能服从协调，而造成其他标段无法正常开展施工的，则业主方有权要求本标段的承包商对由此造成的一切损失负责。1.3.1.10投标人负责本标段施工区域的治安、保卫、环境卫生、文明施工管理及施工生活区的警卫和公共物业管理；负责本施工区域道路的维护和管理；负责本施工区域内水、电的运行、维护和管理。1.3.1.11投标人负责本标段施工区、组合场、材料仓库等区域内的临时道路、临时消防系统、施工用电等设施的施工、维护、管理，其标准不得低于业主文明施工管理制度的要求，其中道路必须采用混凝土路面或沥青路面。1.3.1.12本工程采用包工包材料方式，除指定设备及材料由招标人供应外，标段范围内的所有材料均由中标单位购买。1.3.1.13对于本标段具体的工作范围详述与将来提供的施工图设计不一致时，由招标人确定。1.3.1.14施工界面按以下（但不限于）原则划分，设计图中有明显设计分界线的以设计分界线为准，没有设计分界线的按以下描述为准。招标人有权在实际施工中调整，投标人必须无条件服从：1.3.1.14.1土建及通用接口划分原则：（1）桩基础的桩头处理和设备的二次灌浆由土建施工单位负责；（2）#5机和#6机主厂房的分界线位于11轴的变形缝处（#5、#6号机变形缝，下同）；变形缝施工由E标负责。（3）主厂房行车梁及轨道的敷设以沉降缝处结构分界线为准，#5、#6机行车滑线施工均由D标段负责。（4）主厂房各种建筑设备安装的接口（位于11轴的变形缝处）由先施工标段负责在分界处采取临时隔离措施；后施工单位负责连接；（5）烟道与烟囱的接口由烟道的施工单位负责施工；（6）循环水排水沟由D标从主厂房施工至排水井北侧排水沟第一个施工缝处；（7）各建、构筑物（包括主厂房）的落水管、排水管由投标人负责根据设计图纸接至就近的下水井；（8）各建、构筑物（包括主厂房）的各种管道、隧道及沟道接口以各建构筑物室外3米（9）各建、构筑物（包括主厂房）的上下水、暖通、消防等管道安装以各构筑物室外3米（10）各建、构筑物（包括主厂房）的管道、沟道、支架等和厂区性管道、沟道、支架的接口以建构物室外3米（11）接口处的施工由后施工的一方负责，先施工的一方必须采取可靠的临时封堵措施，并负责配合后施工方进行接口施工；1.3.1.14.2安装与土建工程划分原则（如涉及）:（1）各建、构筑物内建筑电气由安装单位将照明电源由MCC接入照明箱入口，照明箱及以下、照明箱之间的联络线由土建单位负责；（2）所有行车、吊车轨道的敷设及滑线预埋件等的敷设由土建施工单位负责；（3）土建施工图中标明的预留孔洞由土建负责开孔和恢复，如土建图纸中无标明预留的，且安装标段确实需要的(安装单位原因造成的不含在内)，经招标人确认后，不论土建是否施工完毕，均由土建单位负责预留或开孔并恢复。1.3.1.14.3安装工程如下原则划分：A机务部分：（1）热力系统：a、主厂房内辅汽工程5#、6#机连接部分原则以11轴分界，D标段承包商接至两台机组之间的隔离门处，并负责在分界处采取临时隔离措施,与老厂辅助蒸汽母管相连（从老厂冷段接出，含开孔）由D标段负责；b、烟道与脱硫工程标段接口，由烟道施工单位按有关要求,留有脱硫所需的烟道接口,并安装旁路挡板门；（2）燃油系统:燃油系统由D标段从老厂技改后的油泵房接出，与E标段的接口位于6#炉燃油隔离门处。（3）脱硝系统脱硝系统由各标段分别施工，供氨管由D标段施工至6#炉第一个隔离门处。脱硝系统公用部分由D标段施工。（4）除灰渣系统:主体工程区域内灰、渣系统按#5、#6机组由D标段、E标段分别施工。（5）水处理系统:a、精处理系统按机组划分分别由D、E标段分别负责，公用部分由D标负责。脱硫设计分界线外供脱硫岛的供水管道、脱硫岛废水处理排放管道由D标段负责。（6）供水系统：1）循环水系统：a主厂房部分:由D标段及E标段分别安装，和厂区循环水管的接口按图纸设计分界划分，如设计分界线不清，分界线设在A排外3米处与循环水管安装标段（Db循泵房部分:由E标段负责安装，和厂区循环水管的接口按图纸设计分界划分，如设计分界线不清，分界线设在循环水泵房出口外3米2）补给水系统：厂区补给水管由D标段施工。（7）附属生产工程a、压缩空气系统仪用及检修用压缩空气系统、主管道及5#机组压缩空气管道由D标段负责，D标负责的外围区域的压缩空气管道系统由D标段施工，#6机压缩空气管道E标负责的外围区域的压缩空气管道由E标段负责施工。b、氢系统氢系统采用储氢站布置。连接储氢站和主机的公用管道及#5机组供氢管道由D标段施工，#6机组供氢支管由E标施工。c、锅炉启动系统公用部分由D标段施工；#5、#6机组管道连接部分按11轴分界。d、厂区其它管道原则上D标段负责主管道施工，并安装完成支管的第一个阀门。各支管由用户单位施工。（8）电气系统：500KV、220KV启备变系统：a、启备变（A/B）由D标段承包商负责，与E标段接口位于启备变低压侧端头。b、500kV升压站由D标段承包商负责安装，与E标段＃6机主变接口位于高压侧端头。c、500kV与#6机组发－变组的二次回路，包括控制和保护等接口分别位于500kV控制柜、就地控制箱、CT端子箱、PT端子箱、继电器屏和变送器屏等的端子排，500kV设备微机监控系统中#2机组发－变组控制屏的端子排。全厂电缆：d、电缆桥架和支架主厂房内原则上以11轴分界，公用部分由D标段负责。A排外按设备安装区域划分。e、各标段之间的连接电缆的敷设（包括一次和二次系统），原则上由受电方标段承包商负责，其接口位于送端开关柜或配电装置一次接线桩头及送出端设备二次接线端子排或端子箱。6KV以上（含6KV）电缆敷设按照“谁供谁送”原则划分，其他电缆的敷设按照“谁用谁取”的原则划分。f、凡与DCS等计算机监控装置的连接的电缆或光缆由各标段承包商负责敷设，其接口位于DCS机柜端子排。全厂接地：g一次接地由D标段承包商负责，接口位于建筑物外1m或室外设备基础及构筑物外1m，其余接地由各标段负责。其它：h设备及构筑物照明：机、炉、电除尘本体照明及其它构筑物照明由各标段安装承包商负责，厂区道路照明由D标段承包商负责。i通讯系统由D标段承包商负责。j火灾报警由D标段承包商负责。(9)热工控制系统a、#5、#6机组热工控制各系统安装随机务专业分别划分到D标段和E标段。b、集中控制室盘底座划分到D标段，集中控制室各工作台及台上设备、工业电视及机组闭路电视等按#5、#6机组分别划分到相应标段，网控台、公用监控台、值长台、暖通控制系统监视站及打印机、电气火灾报警盘划分到D标段。c、工程师室各工作台及台上设备按#5、#6机组分别划分到相应标段，汽机振动监测和故障诊断分析站两台机组合用一套划分到D标段。d、网控工程师室设备（属电气专业）安装划分到D标段。e、#5、#6机电子设备室设备及设备底座分别划分到相应标段。f、集中控制楼11.90米层电缆桥架以#5、#6机电子设备室分隔墙为界划分到相应标段，两台机组连通部分桥架由D标段接到四通前2g、SIS系统与MIS系统单独发包于专业施工队伍，SIS、MIS系统与其它系统的通讯电缆由SIS、MIS系统施工单位负责。h、输煤等外围系统闭路电视监视由相应标段安装单位负责。i、化学补给水、净水、废水、雨水、厂用、仪用压缩空气等系统热控安装随机务专业划到相应的标段。j、循环水泵房#5、#6循泵热控安装随机务专业划到E标段，循泵房内远程I/0机柜安装、远程I/0站接入主厂房公用DCS电缆、循泵房内有关公用热控设备安装为E标段施工。循环水加氯控制系统为E标段施工。k、凝结水精处理系统热控安装按#5、#6机组划分到相应标段，凝结水精处理公用系统热控安装划分到D标段。l、主体除灰系统、除渣系统热控安装随机务专业划分到相应标段。M、烟气脱硫系统热控安装由脱硫系统承包商负责，脱硫系统接入主厂房DCS的信号由脱硫承包商负责。烟气连续排放监测系统由脱硫承包商负责。主厂房与脱硫岛桥架接口为主厂房施工单位接至华东电力设计院与脱硫岛的设计分界线。n、输煤系统热控安装由E标段安装承包商负责。o、电除尘热控安装由电除尘厂家负责，电除尘至主厂房DCS电缆由电除尘厂家负责。主厂房与电除尘桥架接口为主厂房施工单位接至距电除尘1米p、暖通控制系统划分到D标段。施工分界未阐明的以电力基本建设预算管理制度及管理规定、施工图专业分工为界，招标人根据工程进展情况有重新确定界限划分的权力，投标人必须无条件遵照执行。1.3.21.3.31.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。1.4.3投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。1.5费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.7语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。1.8计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9踏勘现场1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标预备会1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2.招标文件2.1招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告（或投标邀请书）；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2.2招标文件的澄清2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.2.3投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3招标文件的修改2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。2.3.2投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。2.4招标文件的发售2.4.1凡被邀请投标的投标单位，请携带本单位介绍信、本人身份证及其它必要身份证明，到招标代理机构购买招标文件。2.4.2购买招标文件和投标所需的初步设计图纸需支付工本费人民币5000元整，图纸押金10000元，投标单位在递交投标书的当天须将设计图纸归还招标人并领回押金。3.投标文件3.1投标文件的组成3.1.1投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）项目管理机构；（8）拟分包项目情况表；（9）资格审查资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。3.2投标报价本工程采用概算下浮报价方式，除非合同中另有规定，投标人应针对本标施工范围及工程量清册所提供的工程量以及企业管理经验、水平、工程质量目标、工程建设进度要求的实际情况，并充分预见到各种风险，依据本招标文件要求，对提供全面的服务发生的所有费用进行自主报价，其报价应为本标工程的施工准备,施工、安装、单体及分部调整试运、竣工验收、移交生产前的维护而发生的各项应有费用。其中包括直接工程费、间接费、利润、风险金、税金、因一份设计变更引起直接费变化在50万元及以内的部分、材料代用、参加调试费、安全措施费、大型机械设备进出场及安拆费、轨道敷设费、现场文明施工管理费、投保保险、政策性调整、物价变动以及合同规定的其他所有风险、责任等费税价。投标人可参照电力行业及地方相关定额及其配套取费费用标准，不足部分可自行编制补充定额报价。3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。3.4.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标