造价员工程造价基础理论复习题库

一、单项选择题：1、关于工程造价的含义，下列说法有误的是（）。A、工程造价所指的工程，可以是一个建设工程项目，也可以是其中的一个单项工程，甚至可以是整个建设工程的某个阶段，但不可以是其中的某个组成部分。B、工程造价是指为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场以与工程承发包市场等交易活动所形成的建筑安装工程价格和建设工程总价格，是从市场交易的角度而言的。C、从投资者的角度而言，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。D、将工程造价的含义认定为工程承发包价格，是一种狭义的理解。2、建设工程造价有两种含义，从业主和承包商的角度可以分别理解为（）。A、建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格B、建设工程总投资和建设工程承发包价格C、建设工程总投资和建设工程固定资产投资D、建设工程动态投资和建设工程静态投资3、关于工程造价的特点，以下说法不正确的是（）。A、工程造价的大额性使其对宏观经济产生重大影响B、产品的个别性取决于工程造价的个别性差异C、工程造价在整个建设期中处于不确定的状态，直到竣工决算后才能最终确定工程的最终造价D、工程造价的兼容性首先表现在它具有两种含义，其次表现在工程造价构成因素的广泛性和复杂性4、工程造价在整个建设期内处于不确定状态，直到竣工决算后才能最终确定工程的造价，体现了工程造价的（）特点。A、个别性B、动态性C、层次性D、兼容性5、关于静态投资和动态投资，以下说法有误的是（）。A、静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬间值B、静态投资不包括工程量误差引起的工程造价的增减C、动态投资是指为完成一个工程项目的建设，预计投资需要量的总和D、静态投资是动态投资最主要的组成部分，也是动态投资的计算基础6、（）是动态投资最主要的组成部分，也是计算动态投资的基础。A、建筑安装工程费B、设备和工器具购置费C、工程建设其他费用D、静态投资7、建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目，非生产性建设项目总投资（）。A、只有固定投资，不包括流动资产投资B、只有流动资产投资，不包括固定投资C、包括固定投资和流动资产投资D、以上说法均有误8、工程造价通常是指工程的建造价格，其含义有多种，其中（）是工程造价中最重要、也是最典型的价格形式。A、建设项目固定资产投资B、工程承发包价格C、工程招标控制价D、工程竣工结算价9、建设工程项目总造价是指项目总投资中的（）。A、建筑安装工程费用B、固定资产投资与流动资产投资总和C、静态投资总额D、固定资产投资总额10、在三阶段设计中的技术设计阶段，根据技术设计的要求，通过编制（）预先测算和限定工程造价。A、投资估算B、概算造价C、修正概算造价D、预算造价11、竣工结算对应的是建设过程（）阶段的计价。A、工程招标B、施工图设计C、竣工验收D、合同实施12、建设工程（）是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和，它包括建设前期、建设期、使用期与拆除期各个阶段的成本。A、全寿命期造价B、全过程造价C、全要素造价D、全方位造价13、控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，体现了工程造价的（）。A、全寿命造价管理B、全过程造价管理C、全要素造价管理D、全方位造价管理14、工程造价管理的目标是，利用科学管理方法和先进管理手段，（）。A、节约项目投资B、合理确定造价和有效控制造价C、打击腐败，净化市场D、协调发包方和承包方的利益15、建设工程造价的有效控制是指在优化建设方案、设计方案的基础上，在工程建设程序的各个阶段采用一定的方法和措施，将工程造价控制在（）之内。A、投资估算范围和合同总价限额B、合理的范围和核定的造价限额C、可预见的变动范围和承包总价限额D、投资预计支出限额和投资估算范围16、工程造价的有效控制，应体现以（）为重点的建设全过程造价控制。A、决策阶段B、设计阶段C、施工图预算审核阶段D、建安工程价款结算阶段17、（）是控制工程造价最有效的手段。A、以前期决策阶段为重点的全过程造价控制B、以设计阶段为重点的全过程造价控制C、实施主动控制D、技术与经济相结合18、我国建设工程造价管理组织包含三大系统，该三大系统是指（）。A、国家行政管理系统、部门行政管理系统和地方行政管理系统B、国家行政管理系统、行业协会管理系统和地方行政管理系统C、行业协会管理系统、地方行政管理系统和企事业机构管理系统D、政府行政管理系统、企事业单位管理系统和行业协会管理系统19、根据《注册造价工程师管理办法》规定，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应在注册有效期满（）日前申请延续注册，延续注册的有效期为（）年。A、30，2B、45，2C、30，4D、45，420、按我国现行规定，造价员资格证书有效期（）年，每一有效期内参加继续教育学时为（）学时。A、330B、240C、440D、46021、造价员的资格证书和专用章应由本人保管，如专用章遗失，应（）。A、重新考试取得B、申请遗失补办C、自行刻制专用章D、刊登遗失启事，申明资格注销22、所谓现金流量图，就是一种反映经济系统资金运动状态的图式，箭线和时间轴的交点即为现金流量的（）。A、大小B、速度C、作用点D、方向23、当年名义利率一定时，每年的计息期数越多，则年有效利率（）。A、与年名义利率的差值越大B、与年名义利率的差值越小C、与计息期利率的差值越小D、与计息期利率的差值趋于常数24、某公司借款3000万元，年复利率i=8%，试问5年后连本带利一次需支付（）。A、3240B、4081C、4200D、440825、某公司希望5年后有1000万元资金，年复利率i=5%,试问现在需一次存款（）。A、784万元B、864万元C、907万元D、952万元26、若年名义利率10%，按季计息，则年有效利率是（）。A、10.25%B、10.38%C、10.46%D、10.51%27、若在10年内，每年末存入银行1000万元，年利率6%，则10年后复本利和是（）。A、10060万元B、10600万元C、13181万元D、17908万元28、某项目建设期为3年，建设期内每年年初贷款分别为300万元，400万元和500万元，年利率为10%。若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和为（）万元。A、1576.63B、1734.29C、2098.49D、2308.3429、假设某项目1年建成并投产，寿命10年，每年净收益2万元，按10%折现率计算恰好能在寿命期内把期初投资全部收回，则该工程期初投入为（）。A、20万元B、18.42万元C、12.29万元D、10万元30、某项目通过银行贷款取得部分建设资金，年利率i=8％，按季计息。估计其建成交付使用后每年获得300万元净收益，其中70％可用于还贷。根据贷款合同要求，借方应在10年内还清贷款的本金和利息。问该项目从银行取得的贷款最多应控制在（）万元。A、1991B、1409C、1394D、139031、在评价投资方案经济效果时，与静态评价方法相比，动态评价方法的最大特点是（）。A、考虑了资金的时间价值B、适用于投资方案的粗略评价C、适用于逐年收益不同的投资方案D、反映了短期投资效果32、经济效果评价是工程经济分析的核心，在进行方案比较时，一般以（）方法为主。A、确定性评价B、不确定性评价C、动态评价D、静态评价33、下列属于投资方案静态评价指标的是（）。A、投资收益率B、内部收益率C、净现值D、净年值34、下列不属于清偿能力分析指标的是（）。A、资产负债率B、利息备付率C、偿债备付率D、投资回收期35、在项目经济评价中，将投资收益率（R）与基准收益率（RC）进行比较，若（），则方案在经济上可以考虑接受。A、R≥RCB、R≤RCC、R<RCD、R≠RC36、采用投资回收期指标评价投资方案的经济效果时，其优点是能够（）。A、全面考虑整个计算期内的现金流量B、作为投资方案选择的可靠依据C、在一定程度上反映资本的周转速度D、准确衡量整个计算期内的经济效果37、净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。A、全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B、能够直接说明项目在整个运营期内各年的经营成果C、能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率D、不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选38、（）是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的，可接受的投资项目最低标准的收益水平。A、基准收益率B、投资收益率C、内部收益率D、净现值率39、对一个工程项目进行经济效果评价时，必须（）。A、进行确定性评价B、进行不确定性评价C、同时进行确定性和不确定性评价D、根据不同工程实际需要采用不同方法40、某公司原计划采用甲工艺进行施工，但经过广泛的市场调查和技术论证后，决定用乙工艺代替甲工艺，达到了同样的施工质量，且成本降低了20%，根据价值工程原理，该公司采用了（）途径提高价值。A、功能不变，成本降低B、功能提高，成本降低C、成本与功能都降低，但成本降低幅度更大D、功能提高，成本不变41、价值工程的核心和所采用的成本分别是产品的（）。A、功能评价和生产成本B、功能评价和寿命周期成本C、功能分析和生产成本D、功能分析和寿命周期成本42、设备购置费的组成为（）。A、设备原价+采购与保管费B、设备原价+运费+装卸费C、设备原价+运费+采购与保管费D、设备原价+运杂费43、在生产性建设项目中，（）占工程造价的比重增大，就意味着该项目生产技术的进步和资本有机构成的提高。A、建设期贷款利息B、建安工程费用C、工程建设其他费用D、设备与工器具购置费44、国产标准设备原价，一般按（）计算。A、带有备件的原件B、不带备件的原件C、系列设备插入估价D、分组组合估价45、进口设备的到岸价格是指（）。A、进口设备的装运港船上交货价B、进口设备的运费在内价C、进口设备的保险费在内价D、进口设备的运费、保险费在内价46、关税是海关对进出国境或关境的货物和物品征收的一种税，计算公式为（）。A、关税=CIF×进口关税税率B、关税=FOS×进口关税税率C、关税=CAF×进口关税税率D、关税=FOB×进口关税税率47、某进口设备FOB价格为1200万元，国际运费为72万元，国际保险费为8万元，银行财务费用为6万元，外贸手续费率1.5%，则外贸手续费为（）万元。A、18B、19.08C、19.2D、19.2948、按我国现行投资构成，下列费用中不属于工程建设其他费用的是（）。A、勘察设计费B、研究试验费C、建设期利息D、联合试运转费49、研究试验费不包括（）。A、自行勘察试验所需的人工费、材料费B、自行勘察试验所需的试验设备与仪器使用费C、按规定付给商品检验部门的进口设备检验鉴定费D、委托其他部门勘察试验所需的人工费、材料费、试验设备与仪器使用费50、下列费用中，属于联合试运转支出的是（）。A、燃料与动力消耗B、调试与试车费用C、因施工原因发生的处理费用D、因设备缺陷发生的处理费用51、措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的（）项目。A、工程实体B、非工程实体C、项目实体D、非项目实体52、通用施工技术措施项目费的内容不包括（）。A、大型机械设备进出场与安拆费B、施工排水、降水费C、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费D、专业工程施工技术措施项目费53、检验试验费包括（）。A、自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品费用B、新结构、新材料的试验费C、建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验的费用D、对构件做破坏性试验的费用54、下列费用项目中，不属于施工组织措施费的是（）。A、安全文明施工费B、已完工程与设备保护费C、场地准备与临时设施费D、行车、行人干扰增加费55、建筑安装工程造价中的人工费不包括（）。A、生产工人基本工资B、生产工人工资性补贴C、职工个人缴纳的社会保险费D、企业为职工缴纳的社会保险费56、施工排水、降水费属于（）。A、施工技术措施费B、施工组织措施费C、施工机械使用费D、直接工程费57、管理使用的不属于固定资产的生产用具的购置费，纳入（）。A、企业管理费B、规费C、措施费D、建设管理费58、因施工场地狭小等特殊情况，材料到不了施工现场而发生的二次搬运费用，属于（）A、材料费B、人工费C、施工技术措施费D、施工组织措施费59、下列（）包括在间接费中的企业管理费。A、企业管理人员工资B、机上司机和其他操作人员工资C、直接从事建筑安装工程施工的生产工人工资D、材料采购人员的工资60、大型机械设备进出场与安拆费应列入建筑安装工程费用中的（）。A、施工机械使用费B、施工技术措施费C、施工组织措施费D、直接工程费61、下列税费中计入建筑安装工程费的是（）。A、教育费附加B、外贸手续费C、进口关税D、增值税62、施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的（）。A、税金B、利润C、企业管理费D、规费63、某一办公综合楼，定额工期为300天，合同工期200天，为按时完成施工任务，施工单位夜里也进行施工。则施工单位可计取（）。A、夜间施工增加费B、提前竣工增加费C、夜间施工增加费和提前竣工增加费D、以上都不计取64、安全文明施工费不包括（）。A、环境保护费B、建筑物的临时保护设施费C、安全施工费D、文明施工费65、分包单位使用总承包单位的脚手架、垂直运输机械等时，该使用费由谁出（）。A、向业主收取B、总包单位C、分包单位D、总分包自行约定66、建筑工程的规费以（）为计算基数乘以相应费率计算。A、人工费B、人工费+机械费C、直接费D、直接费+企业管理费+利润67、以综合单价法计价的工程，施工组织措施费、规费以（）中的人工费与机械费之和为取费基数分别计算。A、分部分项工程量清单项目B、施工技术措施项目C、分部分项工程量清单项目和施工技术措施项目D、根据合同约定68、编制招标控制价时，安全文明施工费应按照费用定额的（）计取。A、下限费率B、中值费率C、上限费率D、合同约定69、房屋修缮工程的管理费费率按照新建工程项目的三类费率乘以系数（）计取。A、0.9B、0.5C、0.8D、0.7570、扩大系数是考虑概算定额与预算定额的水平幅度差与图纸设计深度要素等，编制概算费用时应予以适当扩大，当（）时取中值。A、一般工程B、较复杂工程C、较简单工程D、图纸深度达到要求71、关于总承包服务费，以下说法有误的是（）。A、发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总包单位可按分包的专业工程造价的1%-2%向发包方计取总承包管理和协调费B、总承包单位完成其直接承包的工程范围内的临时道路、围墙、脚手架等措施项目，应无偿提供给分包单位使用，分包单位则不重复计算相应费用C、发包人自行提供设备、材料的，对设备、材料进行管理、服务的单位可按设备、材料价值的0.2%-1%向发包方计取设备、材料的管理、服务费D、总承包单位事先没有与发包人约定提供配合服务的，分包单位又要求总承包单位提供垂直运输等配合服务时，总包单位可按分包的专业工程造价的1%-4%向发包方计取总承包管理和协调费72、关于建设工程施工费用计算规则，以下说法有误的是（）。A、编制招标控制价时，应以预算定额的人工费与机械费作为计算费用的基数B、二次搬运费适用于上山与过河发生的费用C、计取提前竣工增加费的工程不应同时计算夜间施工增加费D、风险费包括工、料、机、设备投标编制期或预算编制期的价格与实际采购使用期发生的价差73、下面关于建筑工程类别划分说法中，错误的是（）。A、层高在2.2m以下的地下室或技术设备层不计算层数。B、工业厂区内的单独生活或办公用房按工业厂房类别执行。C、单位工程有三个条件的，凡符合两个或两个以上条件的执行相应类别标准，只符合一个条件的，按低一类标准执行。D、地下室三层与三层以上符合二类、三类的工程按相应规定提高一个类别。74、建筑工程类别判别中的地下室是指室内地坪低于室外地坪（）以上的建筑工程。A、1/2净高B、1/2米C、1/3净高D、1/3米75、下列选项中，可计算建筑层数的是（）。A、阁楼层B、面积小于标准层30%的顶层C、层高2.3米的地下室D、层高2.1米的技术层76、工业建筑有声、光、超静、恒温、无菌等特殊要求者，当其建筑面积占总面积（）以上的，可提高一个类别取费。A、1/2B、1/3C、1/4D、1/577、关于建筑工程类别划分说明，以下说法有误的是（）。A、建（构）筑物高度不包括突出屋面的电梯机房、屋顶亭子间与屋顶水箱的高度B、建（构）筑物跨度指结构设计定位轴线间的距离C、建（构）筑物层数不含地下室、半地下室的层数D、多跨工业建筑物按最大跨度划分工程类别78、某住宅工程墙面、楼地面、天棚、门窗每项分别是3个中级装修项目，且每项装修项目的面积之和占相应装修项目面积70％以上，则该房屋的装修为（）。A、一般装饰B、中级装饰C、高级装饰D、不能判断79、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）将各专业工程类别划分为（）。A、三类B、四类C、五类D、六类80、以下费用中不属于基本预备费的项目是（）。A、设计变更增加的费用B、局部地基处理增加的费用C、工程建设其他费用调整D、预防自然灾害采取的措施费用81、基本预备费的计费基数是（）。A、设备与工器具购置费B、建筑安装工程费C、设备与工器具购置费+建筑安装工程费D、设备与工器具购置费+建筑安装工程费+工程建设其它费用82、基本预备费是指针对在项目实施工程中可能发生难以预料的支出，需要实现预备的费用，计算时是按（）为计取基础，乘以相应费率。A、建筑安装工程费B、工程建设其他费用C、工程费用D、工程费用和工程建设其他费用之和83、下列费用项目中，属于涨价预备费的是（）。A、设计变更增加的费用B、局部地基处理增加的费用C、预防自然灾害所采取的措施费用D、利率、汇率调整等增加的费用84、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年平均投资价格上涨率为8％，则项目建设期间涨价预备费为（）万元。A、196.2B、400.0C、611.8D、832.085、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费1000万元，工程建设其他费用1000万元，已知基本预备费率5%，建设项目的静态投资为（）万元。A、5000B、5100C、5150D、525086、某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款500万元，第二年贷款1000万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，建设期贷款利息为（）万元。A、100B、102.5C、127.5D、152.587、某建设项目建安工程费8000万元，设备购置费4000万元，工程建设其他费用3000万元，已知基本预备费5%。项目建设前期1年，建设期3年，各年投资计划额为：第一年完成投资30%，第二年50%，第三年20%，年均投资价格上涨率为6%，则建设项目第一年涨价预备费为（）万元。A、270B、283.5C、410.85D、431.5788、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，第三年贷款600万元，年利率10%。建设期内利息只计息不支付，则第二年的利息为（）万元。A、30B、103C、183D、31689、劳动定额的主要表现形式是时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是（）。A、相关关系B、独立关系C、正比关系D、互为倒数90、在工程建设定额中，属于基础性定额的是（）。A、造价定额B、施工定额C、预算定额D、估算定额91、在下列各种定额中，不属于工程造价计价定额的是（）。A、预算定额B、施工定额C、概算定额D、估算指标92、（）是以建筑物或构筑物各个分部分项为对象编制的定额。A、施工定额B、预算定额C、概算定额D、概算指标93、把工程建设定额分为施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标、工期定额等，是按照（）来分类的。A、使用范围划分B、主编单位和管理权限C、定额反映的生产要素消耗内容D、定额的编制程序和用途94、在项目建议书和可行性研究阶段编制、计算投资需要量时使用的定额是（）。A、投资估算指标B、概算指标C、概算定额D、预算定额95、从编制程序上看，（）是以施工定额为基础综合扩大编制的。A、预算定额B、概算定额C、概算指标D、投资估算指标96、关于预算定额，以下表述正确的是（）。A、预算定额是编制概算定额的基础B、预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的C、预算定额是概算定额的扩大与合并D、预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差97、由政府设立的有关机构编制的工程定额、指标等计价依据的属性是（）。A、指令性B、指导性C、参考性D、经验性98、所谓定额消耗量，是指在施工企业科学组织施工生产和资源要素合理配置的条件下，规定消耗在单位假定建筑产品上的（）标准。A、劳动、材料和机械台班的数量B、人工、材料和机械台班的数量C、劳动、材料和机械的数量D、人工、材料和机械的数量99、关于预算定额的用途和作用，说法有误的是（）。A、预算定额是编制施工组织设计的依据B、预算定额是工程结算的依据C、预算定额是施工企业进行经济活动分析的依据D、预算定额是编制概算指标的依据100、在编制预算定额时，正确确定预算定额计量单位的方法是（）。A、按施工工序确定B、按工作过程确定C、按分项、分部工程形体和结构构件特征与其变化确定D、按工程量大小确定101、预算定额的人工工日消耗量包括（）。A、直接用工、其他用工B、直接用工、辅助用工C、基本用工、人工幅度差D、基本用工、其他用工、人工幅度差102、预算定额中人工工日消耗量可以采用（）确定。A、估计法B、以概算定额中的人工耗量为基础C、工作研究法D、以劳动定额为基础103、下列选项中，不属于预算定额人工消耗量中其他用工的是（）。A、超运距用工B、辅助用工C、人工幅度差D、按劳动定额规定应增加计算的用工量104、技术工种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用工，属于（）。A、基本用工B、辅助用工C、超运距用工D、人工幅度差105、下列项目中，（）属于预算定额中人工工日消耗量中的直接用工。A、按劳动定额规定应增加计算的用工量B、超运距用工C、辅助用工D、人工幅度差106、预算定额人工工日消耗量中的人工幅度差是指（）。A、按劳动定额规定应增加计算的用工量B、技术工种劳动定额内不包括而在预算定额中又必须考虑的用工C、预算定额与劳动定额的差额D、劳动定额中已包括的材料场内水平运输距离与预算定额所考虑的现场材料堆放地点到操作地点的水平运输之差107、建设工程材料消耗中，不构成工程实体的摊销性材料属于（）。A、主要材料B、辅助材料C、周转性材料D、其他材料108、材料消耗量中，构成工程实体的除主要材料以外其他材料，称为（）。A、次要材料B、辅助材料C、周转性材料D、其他材料109、材料消耗定额中材料消耗量的测定方法不采用（）。A、理论计算法B、实验室试验法C、估算法D、现场统计法110、材料损耗计算公式，可以表示为（）×100%。A、损耗量/净用量B、净用量/损耗量C、损耗量/总用量D、净用量/总用量111、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010版）中，材料采购保管费率为（）。A、1.0%B、1.5%C、1.6%D、1.8%112、浙江省目前执行的2010版计价依据中，二类人工定额单价为（）。A、40元/工日B、43元/工日C、45元/工日D、50元/工日113、在人工单价的组成内容中，生产工人探亲、休假期间的工资属于（）。A、基本工资B、工资性津贴C、辅助工资D、职工福利费114、现场项目经理的工资列入（）。A、其他直接费B、现场经费C、企业管理费D、直接费115、下列不属于材料预算价格的内容是（）。A、运杂费B、材料采购与保管费C、供应价格D、材料二次搬运费116、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010版）中，专业定额选定材料数据编码为（）数字。A、五位B、六位C、七位D、八位117、材料采购人员的差旅交通费已包括在（）中。A、材料费B、现场经费C、间接费D、其他直接费118、下列哪项费用不属于机械台班单价组成部分（）。A、折旧费B、大修理与经常修理费C、管理费D、机上人工与燃料动力费119、折旧费是指施工机械在规定使用期限内，陆续收回其原值与购置资金的时间价值，计算公式为（）。A、台班折旧费=机械预算价格×时间价值系数÷耐用总台班B、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)÷耐用总台班C、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×时间价值系数÷耐用总台班D、台班折旧费=机械预算价格×(1-残值率)×（1-时间价值系数）÷耐用总台班120、《全国统一施工机械台班费用定额》中的耐用总台班是以机械（）为基础，并依据国家有关固定资产折旧年限规定，结合施工机械工作对象和年能达到的工作台班确定。A、技术使用寿命B、经济使用寿命C、合理使用寿命D、全过程寿命121、施工单位生产用运输汽车所交的保险费用属于（）。A、规费B、企业管理费C、机械费D、措施费122、工地间移动较为频繁的小型机械与部分中型机械，其安拆与场外运输费（）。A、应计入机械台班单价B、不应计入机械台班单价C、应单独计算其费用D、可根据具体情况确定123、对于不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，其安拆费与场外运输费（）。A、计入台班单价B、单独计算C、不计算D、根据具体情况计算124、机械的大修周期和寿命期大修理次数的关系是（）。A、大修周期=寿命期大修理次数B、大修周期=寿命期大修理次数-1C、大修周期=寿命期大修理次数+1D、无法确定125、概算定额与预算定额的不同之处，在于（）的差异，同时，概算定额主要用于设计概算的编制。A、项目划分和计算规则上B、项目划分和综合扩大程度上C、项目划分和总说明上D、项目划分和工作内容上126、概算指标的作用主要有（）。A、建设单位选址的主要依据B、作为编制投资估算的主要依据C、确定投资额的主要依据D、估算主要材料用量的主要依据127、（）是编制固定资产投资计划、确定投资额和主要材料计划的主要依据。A、概算指标B、预算定额C、概算定额D、估算指标128、概算指标以（）为确定各种消耗量指标的对象A、单位扩大分项工程B、单位扩大结构构件C、整个建筑物和构筑物D、分项工程和结构构件129、（）的编制要体现国家对固定资产投资实施间接调控作用的特点。A、预算定额B、概算定额C、概算指标D、投资估算指标130、下列计价定额中，综合性和概括性最大的定额是（）。A、投资估算指标B、概算定额C、施工定额D、预算定额131、投资估算指标一般可分为（）三个层次。A、设备购置费用指标、设备安装费用指标、建筑工程费用指标B、建筑安装工程费用指标、设备工器具费用指标、工程建设其他费用指标C、人工消耗指标、材料消耗指标、机械消耗指标D、建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标132、投资估算指标中建设项目综合指标一般以项目的（）表示。A、综合生产能力的单位投资B、综合建筑面积的单位投资C，综合设备采购的单位投资D、综合建筑体积的单位投资133、在投资估算指标中,单位工程指标按规定应列入（）。A、建筑安装工程费用B、从立项筹建到竣工交付使用的全部投资额C、建筑安装工程费,设备厂工器具费用,其他费用D、建筑安装工程费用和其他费用134、工程量清单计价和定额计价模式的主要不同不包括（）。A、编制工程量的主体不同B、单价与报价的组成不同C、工程计价风险承担不同D、计算的结果不同135、根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》的规定，工程量清单计价应采用（）。A、全费用单价B、工料单价C、综合单价D、定额单价136、采用工程量清单方式招标，工程量清单（）A、只包括项目编码、项目名称、计量单位和工程量B、必须作为招标文件的组成部分C、应采用工料单价法计价D、其准确性和完整性由招标人和投标人共同负责。137、工程量清单是按照统一规定进行编制的，它体现的核心内容是（）名称与其相应数量。A、分项工程项目B、措施项目C、其他项目D、规费项目138、工程量清单应由分部分项工程量清单、（）、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。A、技术措施项目清单B、组织措施项目清单C、措施项目清单D、管理费项目清单139、按照《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在工程量清单计价过程中，技术措施项目综合单价不包括（）。A、利润B、风险的费用C、规费D、企业管理费140、采用工程量清单计价时，应计入规费项目清单的是（）。A、总承包服务费B、已完工程与设备保护费C、工程排污费D、施工排水费141、国有资金(含国家融资资金)为主的工程建设项目是指国有资金占投资总额（）以上，或虽不足（）但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目。A、50%B、60%C、70%D、80%142、招标工程量清单不能表现的内容有（）。A、其他工程项目名称和数量B、分部分项工程项目名称和数量C、措施项目名称和数量D、分部分项工程项目造价143、在工程量清单计价模式下，（）。A、招标人承担工程量计算风险，投标人承担单价风险B、投标人承担工程量计算风险，招标人承担单价风险C、招标人承担工程量计算风险和单价风险D、投标人承担工程量计算风险和单价风险144、采用工程量清单计价的工程，承包人的管理费、利润的风险（）。A、由承包人全部承担B、由发包人全部承担C、由发、承包人共同承担D、按合同约定承担145、根据《建设工程工程量清单计价规范》规定，项目编码以五级编码设置，各级编码的设置宽度为（）。A、2-3-2-2-3B、2-2-2-3-3C、2-3-3-2-2D、2-2-3-2-3146、工程量清单项目编码的第一级表示（）代码。A、专业工程B、工程分类C、分部工程D、分项工程147、分部分项工程量清单的项目编码由12位组成，其中的（）位由清单编制人设置。A、八到十B、九到十一C、九到十二D、十到十二148、分部分项工程量清单项目编码为1，该项目为（）工程项目。A、建筑工程B、安装工程C、装饰装修工程D、市政工程149、在工程量清单计价中，工程数量以"立方米"、"平方米"、"米"为单位，应保留小数点后（）数字，其后四舍五入。A、一位B、两位C、三位D、四位150、（）是对项目的准确描述，是影响价格的因素，是设置工程量清单项目的依据。A、项目编码B、项目名称C、项目特征D、项目内容151、在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量应以（）为准。A、定额工程量B、实体工程量C、实体工程量+损耗工程量D、定额工程量+损耗工程量152、招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的款项，称为（）。A、暂列金额B、暂估金额C、暂估价D、暂定价153、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定的材料的单价以与专业工程的金额，称为（）。A、暂列金额B、暂估金额C、暂估价D、暂定价154、在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程单价由（）。A、人工费、材料费、机械费B、人工费、材料费、机械费、管理费C、人工费、材料费、机械费、管理费、利润D、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金155、采用工程量清单计价方式的，竣工结算的工程量应按（）的工程量确定。A、实际完成的B、发、承包双方在合同中约定C、招标文件中所列D、承包人实际完成且应予计量156、关于投标报价，以下说法有误的是（）。A、投标总价应与分部分项工程费、措施费、其他项目和规费的合计金额一致B、除《清单计价规范》强制规定外，投标价由投标人自主确定，但不得低于成本C、投标报价是投标人投标时报出的工程造价D、投标人对投标报价的任何优惠均应反映在相应的清单项目的综合单价中157、实行招标的工程合同价款应在中标通知书发出（）天内，由发、承包人双方依据招标文件和中标人的投标文件在书面合同中约定。A、30B、40C、45D、60158、工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价（）作为结算的依据。A、由监理师提出，经发包人确认后B、由承包方提出，经发包人确认后C、由承包方提出，经监理师确认后D、由发包方提出，经监理师确认后159、因不可抗力导致的费用与工期延误的事件中，由承包人承担的是（）。A、工程本身的损害B、第三方的财产损失C、待安装设备的损失D、承包人机械设备损坏160、关于招标控制价，以下说法有误的是（）。A、招标控制价是对招标工程限定的最高工程造价B、招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮C、招标控制价超过原批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核D、投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标报价应重新编制161、编制招标控制价时，暂列金额可根据工程的复杂程度、设计深度、工作环境条件进行估算，一般可按（）作为参考。A、招标控制价的5%-10%B、招标控制价的10%-15%C、分部分项工程费的5%-10%D、分部分项工程费的10%-15%162、根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，包工包料工程预付款的额度原则上不低于合同金额（扣除暂列金额）的（），不高于合同金额（扣除暂列金额）的（）。A、10%，20%B、10%，30%C、15%，30%D、15%，40%163、工程价款结算时，凡合价金额占合同总价2%以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量（）与以上时，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量（）与以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价，应重新调整。A、5%10%B、10%15%C、15%25%D、20%30%164、关于工程竣工结算价，以下说法有误的是（）。A、竣工结算价是发、承包双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定的最终工程造价B、实行总承包的工程，由总承包人对竣工结算的编制总负责C、暂列金额应减去工程价款调整和索赔、现场签证计算，如有余额归还发包人D、同一工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，发包人可要求承包人与另一个工程造价人重复核对竣工结算165、工程造价信息的特点不包括（）。A、区域性B、多样性C、稳定性D、专业性166、工程造价指数按照采用的基期不同，可分为（）。A、个体指数和总指数B、数量指标指数和质量指标指数C、定基指数和环比指数D、综合指数和平均数指数167、把工程造价信息分为宏观工程造价信息和微观工程造价信息是按照信息的（）来划分的。A、传递方向B、反映面C、时态D、稳定程度168、从信息管理组织角度，可以将工程造价信息分为（）。A、文件式信息和非文件式信息B、系统化信息和非系统化信息C、宏观信息和微观信息D、固定信息和流动信息169、建筑安装工程造价指数也是一种（）。A、加权平均指数B、综合指数C、个体指数D、总指数170、详细可行性研究阶段投资估算误差率为（）。A、+30%B、+20%C、+10%D、+5%171、在项目建议书阶段，对投资估算精度的要求为误差控制在（）以内。A、±40%B、±30%C、±20%D、±10%172、静态投资估算不包括（）。A、建筑工程投资估算B、安装工程投资估算C、其他费用投资估算D、涨价预备费估算173、根据己建成的性质类似的建设项目或单项工程的投资额和生产能力来推测拟建项目或单项工程的投资额的估算方法为（）。A、资金周转率法B、生产能力指数法C、专业工程比例系数法D、指标估算法174、以设备费为基数，乘以适当系数来推算项目建设费用的方法称为（）。这种方法是世行项目投资估算常采用的方法。A、生产能力指数法B、设备系数法C、主体专业系数法D、朗格系数法175、对小型项目的流动资金估算，可采用（）。A、分项详细估算法B、指标估算法C、扩大指标估算法D、比例估算法176、下列关于设计概算的描述，错误的是（）。A、设计概算一经批准，将作为控制投资的最高限额B、设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C、设计概算是控制投资估算的依据D、设计概算是衡量设计方案技术经济合理性的依据177、设计概算可分单位工程概算、（）和建设项目总概算三级。A、建设项目概算B、单项工程综合概算C、单项工程概算D、单位工程预算178、当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，并能够较准确地计算出概算工程量时，编制概算可采用（）。A、概算定额法B、概算指标法C、类似工程预算法D、预算定额法179、当初步设计深度不够，不能准确计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟，又有类似概算指标可以利用时，可以采用（）来编制概算。A、概算定额法B、概算指标法C、预算单价法D、扩大单价法180、当建设项目对象尚无完整的初步设计方案，而建设单位又急需上报设计概算时，可采用（）编制建筑工程概算。A、概算定额法B、扩大单价法C、概算指标法D、类似工程预算法181、采用单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是（）。A、计算直接费的方法不同B、计算工程量的方法不同C、计算利税的方法不同D、计算间接费的方法不同182、下列关于施工图预算的作用表述不正确的是（）。A、是进行招投标的基础B、是加强施工企业实行经济核算的依据C、是施工单位编制施工计划的依据D、是控制概算的主要依据183、索赔的性质属于（）行为。A、经济惩罚B、经济补偿C、经济获利D、经济监督184、根据《建设工程施工合同文本》规定的工程索赔程序，承包人应在索赔事件发生（）天内，向工程师提出索赔意向通知。A、15B、20C、25D、28185、不属于工程索赔处理的原则有（）。A、必须以合同为依据B、与时合理地处理索赔C、以承包商表报为依据D、加强主动控制减少工程索赔186、由于特殊反常的天气，造成工程延误，承包商（）。A、可以得到工期延长和费用索赔B、不能得到工期延长和费用索赔C、可以得到费用索赔，工期不能延长D、可以得到工期延长，不能得到费用索赔187、由于发包人原因造成现场机械闲置时，承包人自有机械可按照（）进行索赔。A、机械台班费B、机械折旧费C、机械租赁费D、机械设备使用费188、下列原因中，不允许索赔窝工费用的是（）。A、异常恶劣的气候造成的停工B、施工图纸未与时供应C、工程变更D、业主方原因要求暂停工189、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）。A、建设单位未与时供应施工图纸B、施工单位施工机械损坏C、业主原因要求暂停全部项目施工D、因设计变更而导致工程内容增加190、在计算索赔工期时，如果延误的工作为非关键工作，则（）。A、批准延误的时间为顺延的时间B、批准延误时间与时差的差值为顺延的时间C、当该工作延误超过时差限制而成为关键时间时，可以批准延误时间与时差的差值为顺延的时间D、当该工作延误超过时差限制而成为关键时间时，可以批准延误的时间为顺延的时间191、一个完整的索赔报告应包括总论部分、根据部分、计算部分和（）。A、证明部分B、证据部分C、责任说明D、附件资料192、某单位拟建一浴室，预计工期为4个月，土建工程合同价款为90万元，该工程采用（）方式较为合理。A、按月结算B、竣工后一次结算C、分段结算D、部分结算193、将承包工程内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件，此结算方法是（）。A、分段结算B、目标结算方式C、竣工后一次结算D、其它方式结算194、发包单位拨付给承包单位的备料款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主材储备的慢慢减少，以抵充（）的方式陆续扣回。A、预付备料款限额B、工程价款C、工程贷款D、备料周转金195、下列项目中，属于新增资产中的其他资产的是（）。A、低值易耗品B、专利权C、开办费D、银行冻结存款196、按照财务制度与有关规定，企业长期使用但没有实物形态的资产，称为（）。A、流动资产B、无形资产C、固定资产D、其他资产197、按照财务制度与有关规定，开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良工程支出可列入新增（）。A、固定资产B、流动资产C、无形资产D、其他资产198、在工程量确认中，工程师对乙方超出设计图纸的范围和因自身原因造成返工的工程量应（）。A、不予计量B、酌情计量C、协商解决D、1／2计量199、竣工结算在（）之后进行。A、施工全部完毕B、保修期满C、试车合格D、竣工验收报告批准200、政府投资项目的竣工结算由（）审查。A、承包人B、发包人C、同级财政部门D、工程造价咨询机构201、（）是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，它由（）编制。A、竣工结算建设单位B、竣工结算施工单位C、竣工决算建设单位D、竣工决算施工单位202、建设项目竣工决算包括（）全过程的实际支出费用。A、从筹建到竣工投产B、从开工到竣工C、从筹建到竣工D、从开工到竣工验收203、编制竣工决算时，对工程进度、质量、安全、造价等总的评价，应在（）中进行。A、建设项目竣工工程概况表B、工程造价比较分析C、建设项目竣工财务决算表D、竣工决算报告说明书204、竣工决算的核心内容是竣工财务决算说明书和（）。A、工程竣工图B、工程造价对比分析C、竣工财务决算报表D、竣工决算总表205、根据《建设工程质量管理条例》规定，电气管线、给排水工程、设备安装和装修工程的最低保修期限是（）。A、5年B、3年C、2年D、1年206、根据《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，最低保修期限为（）。A、设计文件规定的该工程合理使用年限B、由承发包双方在合同中约定C、5年D、3年207、根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包人向业主出具质量保修书的时间应是（）。A、投标时B、签订施工合同时C、提交工程竣工报告时D、办理工程移交时208、保修费用一般按照建筑安装工程竣工结算的一定比例提取，该提取比例是（）。A、10%B、5%C、15%D、20%209、具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或效益的工程称为（）。A、分项工程B、分部工程C、单位工程D、单项工程210、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物与构筑物，称为（）。A、单项工程B、单位工程C、分部工程D、分项工程211、下列工程中，属于分部工程的是（）。A、土方开挖工程B、装修工程C、玻璃幕墙工程D、模板工程212、下列不属于生产性建设项目的是（）。A、水利灌溉系统B、大型物流中心C、火电厂D、敬老院213、按照建设项目经济效益、社会效益和市场需求划分的工程项目种类中，不包括（）。A、竞争性项目B、生产性项目C、基础性项目D、公益性项目214、对生产性建设项目而言，生产准备属于工程项目（）阶段的工作内容。A、项目策划B、投资决策C、建设实施D、交付使用215、项目新开工时间，是指工程建设项目设计文件中规定的任何一项永久性工程（）开始施工的时间。A、第一次正式破土开槽B、工程地质勘察C、平整场地D、旧建筑物的拆除216、对不需要开槽的工程，新开工时间是指（）。A、工程师开工令送达之日B、承包人设备进场之日C、正式开始打桩的日期D、临时建筑工程开始施工日期217、建设项目的质量、工期和投资三大目标之间是（）的关系。A、矛盾B、统一C、既不矛盾又不统一D、既矛盾又统一218、工程项目管理的一系列措施中，（）是控制项目目标最重要的措施。A、管理措施B、经济措施C、组织措施D、技术措施219、工程项目管理是使工程项目目标即（）得以实现。A、质量目标、进度目标和费用目标B、质量目标、进度目标和合同目标C、质量目标、投资目标和合同目标D、进度目标、投资目标和合同目标220、下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（）。A、投标文件不响应招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异B、单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准C、投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准D、若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价221、招标投标法关于开标程序，下列叙述正确的是（）。A、招标人只通知一部分投标人参加开标B、开标地点应当为招标人与投标人商定的地点C、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加D、招标管理机构作为招标活动的发起者和组织者，应当负责开标的主持222、我国《招标投标法》规定，开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）公开进行。A、同一时间B、24小时内C、48小时内D、7天内223、投标文件中，单价与工程量的乘积和总价不一致时，（）。A、以单价为准B、以总价为准C、应重新计算D、按废标处理224、投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当（）。A、拒绝B、要求投标人修正C、要求投标人撤销不符合要求的差异D、要求投标人作必要的澄清、说明或补正225、由两个以上同一专业的单位组成联合体，以一个投标人的身份共同投标时，（）确定资质等级。A、按照资质等级较低的单位B、按照资质等级较高的单位C、按照重新核定后的资质条件D、由招标人根据实际情况226、经评审的最低投标价法主要适用于（）。A、项目工程内容与技术经济指标未确定的项目B、后续费用较高的项目C、招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D、风险较大的项目227、关于工程中标，下列说法有误的是（）。A、招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B、中标通知书对招标人和中标人具有法律效力C、履约担保金额不得超过中标价的10%D、招标人不得直接指定分包人228、根据《中华人民共和国招标投标法》规定，评标委员会由招标人负责组建，成员人数为（）。A、五人以上B、五人以上的单数C、七人以上D、七人以上的单数229、评标委员会中技术、经济等方面的专家，不得少于成员总数的（）。A、二分之一B、三分之一C、三分之二D、四分之三230、工程项目施工合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。A、③-②-①B、①-②-③C、③-①-②D、①-③-②231、对发包人而言，风险最大的是（）合同。A、总价合同B、成本加酬金合同C、单价与包干混合式D、单价合同232、对于工期较短（一般不超过一年），风险不大的项目一般采用（）。A、成本加酬金合同B、总价合同C、可调总价合同D、单价合同233、对于单价合同，下列叙述中正确的是（）。A、采用单价合同，要求工程量清单数量与实际工程数量偏差很小B、单价合同只适用于地质条件不太落实的情况C、单价合同的特点之一是风险由合同双方合理分担D、单价合同对发包人有利，而对承包人不利234、某大型土石方工程因地质条件还不太落实（技术条件已明确），且拟在工程全部完成时按实际土方量结算，则该工程最适宜选择的施工合同类型是（）。A、总价合同B、单价合同C、可调合同D、成本加酬金合同235、下列合同形式中，适用于需要立即开展工作的项目（如震后的救灾工作）的是（）。A、固定单价合同B、可调单价合同C、总价合同D、成本加酬金合同236、关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法有误的是（）。A、当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议B、当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁C、当事人没有订立仲裁协议的，可以向人民法院起诉D、当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉237、某施工总承包单位承包了某综合楼项目，按照相关的规定，对该项目不可以分包的部分有（）A、玻璃幕墙B、桩基础C、主体结构D、外墙涂料238、根据《合同法》的规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）关系的协议。A、劳动B、行政C、民事权利义务D、承包经营239、下列不属于合同法基本原则的是()。A、平等原则B、自愿原则C、诚信原则D、择优原则240、合同的成立，需要经过要约和承诺两个阶段，下列关于要约的说明，不正确的是（）。A、要约的内容应具体确定B、要约必须是特定人的意思表示C、要约必须以缔结合同为目的D、要约可以不具备合同的主要条款241、招投标是典型的竞争缔约方式，从合同法的观点来看，下列选项正确的是：（）。A、发布招标公告是要约行为，投标是承诺B、发布招标公告是要约邀请，投标是要约C、投标是要约邀请，中标通知是要约D、招标是要约，中标通知是承诺242、根据我国《合同法》，（）时合同成立。A、承诺通知到达要约人B、要约通知发出C、要约通知到达受要约人D、承诺通知发出243、合同的成立，需要经过要约和承诺两个阶段，当受要约人对要约的内容作出实质性变更时，要约（）。A、生效B、撤回C、失效D、撤销244、根据（）产生的债权债务关系，属于合同法的调整范围。A、双方当事人协商一致B、单方民事法律行为C、侵权行为D、不当得利245、根据我国《合同法》，下列关于格式条款的说法中正确的是（）。A、对格式条款理解发生争议的，应按通常理解予以解释B、对格式条款有两种以上解释的，应由非格式条款提供方负责解释C、格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款D、就格式条款发生争议的，应由非格式条款提供方确定争议解决办法246、合同的有效条件包括（）。A、意思表示真实B、合同的内容合法C、合同的内容确定、可能D、以上选项均正确247、按照我国《合同法》的有关规定，下列关于效力待定合同的说明，正确的是（）。A、限制行为能力人订立的合同必须经过法定代理人追认后，合同才能有效B、与无代理权的人签定合同的人可以催告被代理人在1个月内予以追认C、表见代理人订立的合同是效力待定合同D、所有无处分权的人处分他人财产的合同是效力待定合同248、在下列合同中，（）合同是可变更的合同。A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、因重大误解而订立的D、损害社会公共利益的249、《合同法》规定，一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益时，合同（）。A、效力待定B、无效C、可变更D、可撤销250、合同生效后，当事人发现合同对履行地点约定不明确的，应当首先采用（）确定。A、按照合同有关条款B、协议补充的方法C、按照交易习惯D、按照订立合同时履行地价格251、当事人对工程造价发生合同纠纷，可依次通过（）方法解决。①双方协商②申请仲裁或向人民法院起诉③提请调解A、①②③B、①③②C、②③①D、③②①252、仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。253、根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，因建设工程施工合同纠纷提起的诉讼，由（）人民法院管辖A、施工所在地B、合同签订地C、被告住所地D、原告所在地254、关于施工许可证的有效期限，下列说法有误的是（）。A、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B、因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期C、延期以三次为限，每次不超过三个月D、既不开工又不申请延期或者超过延期时限，施工许可证自行废止255、对中止施工满1年的工程，恢复施工前，建设单位应当（）。A、重新办理施工许可证B、向发证机关报告C、报发证机关核验施工许可证D、向发证机关申请延期256、根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。A、经建设单位许可，分包单位可将其承包的工程再分包B、两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D、建筑施工企业应当为职工缴纳工伤保险费257、我国(招标投标法)第三十三条规定“投标人不得以低于成本报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。”其中的成本是指（）。A、企业平均成本B、企业个别成本C、行业平均成本D、社会平均成本二、多项选择题：1、工程造价具有多次性计价特征，其中各阶段与造价对应关系正确的是（）。A、招投标阶段---合同价B、合同实施阶段---合同价C、竣工验收阶段---决算价D、施工图设计阶段---预算价E、可行性研究阶段---概算造价2、工程造价的特点包括（）。A、大额性B、个别性C、动态性D、层次性E、组合性3、工程计价的特征包括（）。A、计价的单件性B、计价的多次性C、计价的组合性D、计价的兼容性E、计价内容的复杂性4、建设项目静态投资包括（）。A、基本预备费B、设备和工器具购置费C、涨价预备费D、建设期贷款利息E、投资方向调节税5、建设工程全要素造价管理是指除控制建设工程本身的建造成本外，还应同时考虑对建设工程（）的控制。A、工期成本B、质量成本C、运营成本D、安全成本E、环境成本6、工程造价管理的基本内容是（）。A、工程造价的准确确定B、工程最低价的合理确定C、工程造价的有效控制D、工程造价的合理确定E、全过程的造价控制7、根据《注册造价工程师管理办法》（建设部150号令）规定，注册造价工程师享有下列权力（）。A、依法独立执行工程造价业务B、发起设立工程造价咨询企业C、以个人名义承接工程造价业务D、同时在两个或者两个以上单位执业E、在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章8、现阶段，我国对工程造价从业人员实行自律管理的机构是（）。A、建设部B、建设部标准定额司C、中国建设工程造价管理协会D、浙江省建设工程造价管理总站E、浙江省建设工程造价管理协会9、我省的《全国建设工程造价员》资格考试实行（）。A、全省统一考试大纲B、全省统一专业设置C、全省统一考试科目D、全省统一考试时间E、全省统一考试地点10、进行工程经济分析时，现金流量图体现了现金流量的（）。A、性质B、速度C、方向D、大小E、作用点11、经济效果评价的基本方法包括（）。A、确定性评价方法B、不确定性评价方法C、静态评价方法D、动态评价方法E、盈亏平衡分析12、经济效果静态评价方法计算简便，可应用于（）。A、对方案的初步评价B、对短期投资项目的评价C、对长期投资项目的评价D、对逐年收益大致相等项目的评价E、对年收益变动大的项目评价13、在下列投资项目评价指标中，属于静态评价指标的有（）。A、净年值B、借款偿还期C、投资收益率D、内部收益率E、偿债备付率14、下列指标中，属于项目动态评价指标的是（）。A、总投资利润率B、自有资金利润率C、内部收益率D、净现值率E、利息备付率15、下列指标（），表示方案在经济上可以考虑接受。A、R≥RcB、Pt≥PcC、NPV≥0D、NAV≥0E、IRR≥ic16、下列关于内部收益率的说法中，正确的有（）。A、内部收益率是项目初始投资在整个计算期内的盈利率B、内部收益率是项目占用尚未回收资金的获利能力C、内部收益率的计算简单且不受外部参数影响D、内部收益率能够反映投资过程的收益程度E、任何项目的内部收益率是唯一的17、在投资方案的经济效果评价中，常见的不确定性分析方法有（）。A、盈亏平衡分析B、敏感性分析C、风险分析D、价值分析E、成本分析18、敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。在项目计算期内可能发生变化的因素有（）。A、产品产量B、产品成本C、产品品种D、固定资产投资E、外汇汇率19、根据价值工程原理，提高产品价值的途径有（）。A、功能不变，成本降低B、功能提高，成本降低C、功能降低，成本不变D、总功能满足要求的前提下，消除多余功能E、功能稍有下降，成本大幅度降低20、根据国家发改委和建设部以发改投资（2006）1325号发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规定，建设投资包括（）。A、工程费用B、工程建设其他费用C、预备费D、建设期利息E、流动资金21、下列建筑安装工程费用项目中，属于建筑工程费用的是（）。A、各种炉窑的砌筑工程费用B、金属结构工程的费用C、工程和水文地质勘察费用D、单台设备单机试运转费用E、施工临时用水、电、气、路等费用22、下列费用项目中，不属于与项目建设有关的其他费用项目的是（）。A、建设管理费B、环境影响评价费C、生产准备费D、开办费E、工程保险费23、工程建设其他费用是指应在建设项目的建设投资中开支，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥作用而发生的（）。A、建筑安装工程费用B、设备、工器具购置费C、与项目建设有关的其他费用D、建设用地费用E、与未来生产经营有关的其他费用24、研究试验费是指为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料所进行的必要的试验费用以与设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用，在计算中不包括（）。A、自行研究试验所需的人工费B、委托其他部门研究试验的人工费C、新产品试制费D、中间试验费E、重要科学研究补助费25、建设管理费是指建设单位为组织完成工程项目建设，在建设期内发生的各类管理性费用，包括（）等项目。A、建设单位管理费B、可行性研究费C、研究试验费D、勘察设计费E、工程监理费26、设备与工、器具购置费用由（）组成。A、设备购置费B、工具购置费C、器具购置费D、用具购置费E、生产家具购置费27、下列费用属于联合试运转费的包括（）。A、试运转所需的原料、燃料、油料和动力费用B、机械使用费C、单台设备调试费与试车费用D、低值易耗品与其他物品的购置费用E、施工单位参加联合试运转人员的工资28、建筑安装工程造价主要由（）组成。A、间接费B、工程建设其他费用C、勘察设计费D、直接费E、利润和税金29、下列费用中，不属于建筑安装工程直接工程费的有（）。A、施工机械大修理费B、二次搬运费C、生产工人退休工资D、生产职工教育经费E、工具用具使用费30、下列费用中属于直接工程费中人工费的是（）。A、六个月以内的病假人员工资B、挖掘机司机工资C、监理人员工资D、公司安全监督人员工资E、电焊工产、婚假期的工资31、下列费用中属于规费的是（）。A、工程排污费B、社会保障费C、职工教育经费D、财产保险费E、危险作业意外伤害保险32、施工组织措施费的内容包括（）。A、工程排污费B、安全文明施工费C、检验试验费D、施工排水、降水费E、提前竣工增加费33、按我国现行《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列哪些费用项目属于企业管理费（）。A、工具用具使用费B、劳动保险费C、医疗保险费D、财产保险费E、检验试验费34、综合单价包括完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和（）。A、企业管理费B、利润C、规费D、税金E、一定范围内的风险费用35、下列费项中不可竞争的费用有（）。A、安全文明施工费B、冬雨季施工增加费C、检验试验费D、二次搬运费E、危险作业意外伤害保险费36、工程检验试验费是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，不包括（）。A、建设工程质量见证取样检测费B、自设试验室进行试验所耗用的材料费C、新结构、新材料的试验费D、对构件做破坏性试验的费用E、建设单位委托检测机构检测的费用37、综合费率只适合于编制设计概算，其中的施工组织措施费项目包括（）。A、安全文明施工费B、检验试验费C、提前竣工增加费D、已完工程与设备保护费E、优质工程增加费38、下列费用项目中，属于安装工程费用的是（）。A、各种炉窑的砌筑工程费用B、修建铁路、公路等工程的费用C、单台设备单机试运转的调试费用D、金属结构工程的费用E、生产、动力等各种需要安装的机械设备的装配费用39、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）将（）费率合并为综合费用费率，只适用于编制设计概算。A、施工技术措施费B、施工组织措施费C、企业管理费D、利润E、规费40、建筑安装工程费用中的社会保障费包括（）。A、劳动保险费B、养老保险费C、财产保险费D、失业保险费E、医疗保险费41、总承包单位自行完成工程范围内的临时道路、围墙等，（）。A、总承包单位应向分包单位收取费用B、总承包单位不应向分包单位收取费用C、分包单位应向建设单位计取相应费用D、分包单位不应向建设单位计取相应费用E、其费用由总、分包单位自行约定42、下列（）项目是投标报价时必须考虑计算的费用项目。A、标化工地施工费B、企业管理费C、提前竣工增加费D、安全文明施工费E、优质工程增加费43、我省2010版施工取费定额中作为取费基数的人工费不包括（）A、因气候影响的停工工资B、大型机械设备进出场与安拆费中的人工费C、机上人工费D、生产工人病假六个月以上的工资E、生产工人学习培训期间的工资44、关于建设工程施工取费，以下说法正确的是（）。A、在工程计价时，安全文明施工费不应低于区间费率的下限B、在编制概算时，综合费率应按区间费率的中值计取C、房屋修缮工程管理费费率按相应新建工程项目的二类费率乘以系数0.8计取D、以“人工费+机械费”为计费基础的工程，综合单价计价时，规费以“直接工程费+措施费+综合费用”为计算基数乘以相应费率计算E、编制施工图预算时，施工组织措施费应按区间费率的中值计取45、下面关于浙江省建设工程施工取费定额，说法错误的是（）。A、房屋修缮工程的施工组织措施费费率按相应新建工程项目的费率乘以系数0.8确定B、规费的费率已包含危险作业意外伤害保险费C、编制招标控制价的，施工组织措施费、企业管理费与利润，应按费率的中值或区间费率的中值计取。D、发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总包单位可按分包的专业工程造价的1%～4%向发包方计取总承包管理和协调费。E、建设工程施工费用的计算基数是“人工费+机械费”或“人工费”。这里的人工费中不包括机上人工费；大型机械设备进出场与安拆费不能直接作为机械费计算，但其中的人工费与机械费可作为取费基数46、按我国现行规定，预备费包括（）。A、不可预见费B、基本预备费C、预料之外费用D、涨价预备费E、变更预备费47、下列费用属于涨价预备费的包括（）。A、预防自然灾害所采取的措施费用B、人工、材料、设备、施工机械的价差费C、竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用D、建筑安装工程费与工程建设其他费用调整E、利率、汇率调整等增加的费用48、我省建筑安装工程造价中的税金包括（）。A、营业税B、增值税C、城市维护建设税D、教