建设工程合同范本

建设工程合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________4.工程面积：________________5.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日二、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和甲方提供的施工图纸、设计文件进行施工。2.乙方应确保工程质量符合合同约定及相关法律法规的要求。3.乙方应提供完整的施工记录、验收报告等技术资料。三、工程价款1.工程总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：￥________________元。2.付款方式：a)工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的__%作为预付款。b)工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价款的__%。c)工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__%。d)工程保修期满，甲方支付乙方合同总价款的__%。四、工期延误1.因乙方原因造成工期延误的，乙方应支付甲方违约金，计算方式为：每天支付合同总价款的__%。2.因甲方原因造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，并支付相应的费用。五、工程变更1.工程施工过程中，如甲方需对工程设计进行变更，应书面通知乙方，乙方应按照变更后的设计进行施工。2.工程变更导致的工程价款增减，甲乙双方应另行协商确定。六、工程验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在__个工作日内组织验收。2.验收合格后，甲乙双方应签订工程竣工结算书。七、工程保修1.乙方应按照国家相关规定和合同约定，对工程进行保修。2.保修期限为：自工程竣工验收合格之日起__年。八、违约责任1.甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。九、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________签订日期：________________以上为建设工程合同范本，具体内容可根据实际情况进行调整。在签订合请务必仔细阅读并充分理解合同条款，以确保自身权益。如有需要，请咨询专业律师。2024带目录带附件详细版-建设工程合同范本目录一、合同双方二、工程概况三、工程质量四、工程价款五、工期延误六、工程变更七、工程验收八、工程保修九、违约责任十、争议解决十一、其他约定十二、附件一、合同双方甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：________________4.工程面积：________________5.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日三、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和甲方提供的施工图纸、设计文件进行施工。2.乙方应确保工程质量符合合同约定及相关法律法规的要求。3.乙方应提供完整的施工记录、验收报告等技术资料。四、工程价款1.工程总价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：￥________________元。2.付款方式：a)工程开工前，甲方支付乙方合同总价款的__%作为预付款。b)工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价款的__%。c)工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__%。d)工程保修期满，甲方支付乙方合同总价款的__%。五、工期延误1.因乙方原因造成工期延误的，乙方应支付甲方违约金，计算方式为：每天支付合同总价款的__%。2.因甲方原因造成工期延误的，乙方有权要求甲方延长工期，并支付相应的费用。六、工程变更1.工程施工过程中，如甲方需对工程设计进行变更，应书面通知乙方，乙方应按照变更后的设计进行施工。2.工程变更导致的工程价款增减，甲乙双方应另行协商确定。七、工程验收1.工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在__个工作日内组织验收。2.验收合格后，甲乙双方应签订工程竣工结算书。八、工程保修1.乙方应按照国家相关规定和合同约定，对工程进行保修。2.保修期限为：自工程竣工验收合格之日起__年。九、违约责任1.甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。十、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。十二、附件1.工程施工图纸2.工程设计文件3.工程验收标准4.工程付款计划以上为2024带目录带附件详细版-建设工程合同范本，具体内容可根据实际情况进行调整。在签订合请务必仔细阅读并充分理解合同条款，以确保自身权益。如有需要，请咨询专业律师。附件列表：1.工程施工图纸2.工程设计文件3.工程验收标准4.工程付款计划法律名词及解释：1.合同法：指中华人民共和国合同法，规定了合同的订立、履行、变更、解除以及违约责任等方面的法律规则。2.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等。3.工程质量：指建设工程满足相关标准和设计要求，能够满足使用功能和安全性能的能力。4.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的责任，包括支付违约金、赔偿损失等形式。5.争议解决：指当合同履行过程中出现纠纷时，双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：在工程过程中可能会遇到各种原因导致工期延误，应及时沟通并协商解决，避免产生额外的费用和纠纷。2.工程变更：甲方可能会在工程过程中提出变更要求，应明确变更的范围和费用，并签订书面变更协议。3.质量问题：乙方应严格按照相关标准和要求进行施工，确保工程质量，避免因质量问题导致的纠纷和索赔。4.付款问题：双方应按照合同约定的付款方式进行支付，确保资金的及时到账，避免因付款问题导致的纠纷。5.保修责任：乙方应按照合同约定承担保修责任，及时修复工程中的问题，确保工程的使用效果和安全性。解决办法：1.对于工期延误，双方应积极沟通，协商解决，如需延长工期，应签订书面协议，并明确延期的费用和赔偿。2.对于工程变更，应及时签订书面变更协议，明确变更的范围、费用和影响，确保双方权益。3.对于质量问题，乙方应加强施工管理和质量控制，确保工程质量符合相关标准和要求。4.对于付款问题，双方应严格按照合同约定的付款方式进行支付，确保资金的及时到账。5.对于保修责任，乙方应按照合同约定承担保修责任，及时修复工程中的