冷库建设工程施工合同的范本

冷库建设工程施工合同的范本冷库建设工程施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担冷库建设工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：冷库建设工程，包括但不限于制冷系统、保温系统、电气系统、给排水系统等。4.工程规模：________________5.工程质量：按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量合格。二、工程承包方式1.乙方按照甲方提供的施工图纸和设计文件进行施工。2.乙方负责工程所需的材料采购、施工组织和管理、质量控制和工程验收等。3.乙方应按照合同约定的工期完成工程，并确保工程质量和安全。三、工程工期1.工程开工日期：________________2.工程竣工日期：________________3.工程总工期：________________天（按照日历天数计算，包括法定节假日和休息日）。四、工程价款及支付方式1.工程价款：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.支付方式：a)工程开工前，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。b)工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的50%。c)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的15%。d)工程质量保修期满且无质量问题，甲方支付乙方合同价款的5%。五、工程质量保证1.乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量合格。2.工程竣工后，乙方应提供完整的施工资料和验收报告。3.工程质量保修期为工程竣工验收合格之日起计算，保修期为________________年。六、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应支付乙方逾期付款金额的万分之五作为违约金。2.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付甲方逾期完工金额的万分之五作为违约金。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________冷库建设工程施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________目录：1.引言2.工程概况3.工程承包方式4.工程工期5.工程价款及支付方式6.工程质量保证7.违约责任8.争议解决9.其他约定10.附件引言：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担冷库建设工程施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.工程名称：________________2.工程地点：________________3.工程内容：冷库建设工程，包括但不限于制冷系统、保温系统、电气系统、给排水系统等。4.工程规模：________________5.工程质量：按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量合格。二、工程承包方式1.乙方按照甲方提供的施工图纸和设计文件进行施工。2.乙方负责工程所需的材料采购、施工组织和管理、质量控制和工程验收等。3.乙方应按照合同约定的工期完成工程，并确保工程质量和安全。三、工程工期1.工程开工日期：________________2.工程竣工日期：________________3.工程总工期：________________天（按照日历天数计算，包括法定节假日和休息日）。四、工程价款及支付方式1.工程价款：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。2.支付方式：a)工程开工前，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款。b)工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的50%。c)工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的15%。d)工程质量保修期满且无质量问题，甲方支付乙方合同价款的5%。五、工程质量保证1.乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量合格。2.工程竣工后，乙方应提供完整的施工资料和验收报告。3.工程质量保修期为工程竣工验收合格之日起计算，保修期为________________年。六、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应支付乙方逾期付款金额的万分之五作为违约金。2.乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应支付甲方逾期完工金额的万分之五作为违约金。七、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________附件：1.工程施工图纸和设计文件2.工程质量验收标准3.工程材料和设备清单4.工程施工进度计划5.工程变更和调整协议6.工程验收报告7.工程质量保修书附件列表：1.工程施工图纸和设计文件2.工程质量验收标准3.工程材料和设备清单4.工程施工进度计划5.工程变更和调整协议6.工程验收报告7.工程质量保修书法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》是调整平等主体之间商品交换关系的法律规范的总称，涉及合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面。2.违约责任：当一方未履行或者履行不符合约定的合同义务时，应当承担的法律责任。3.争议解决：双方在合同履行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争端。4.工程质量保修：承包方对施工的工程质量问题在一定期限内负责修复或更换，以保证工程质量符合约定标准。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：由于各种原因导致工程进度延误，可能涉及违约责任。解决办法：合理制定施工计划，提前预见和解决可能导致工期延误的因素，确保工程按期完成。2.质量问题：施工过程中可能出现质量问题，影响工程验收。解决办法：严格按照国家相关标准和行业标准进行施工，加强质量控制和监督，及时整改质量问题。3.支付问题：甲方未按合同约定支付工程价款，导致乙方无法正常施工。解决办法：建立健全的支付机制，确保甲方按合同约定支付工程价款。4.合同变更：在施工过程中，可能因设计变更、工程量增减等原因导致合同变更。解决办法：签订工程变更和调整协议，明确变更内容、费用和工期调整等。适用场景：1.新建冷库建设工程2.冷库改建或扩建工程3.冷库维修或翻新