施工合同协议书模板（双份）

施工合同协议书模板（双份）施工合同协议书模板（双份）/施工合同协议书模板（双份）施工合同协议书模板甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担施工项目的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________2.工程地点：________3.工程内容：________4.工程面积：________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同价款1.合同总价款为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥________。2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%；工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%；工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；余款在质量保修期满后支付。三、工程质量1.乙方应按照国家有关工程质量和施工安全的标准进行施工，确保工程质量符合合同要求。2.工程质量标准：________3.工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年。四、施工图纸及技术资料1.甲方应在合同签订后____日内向乙方提供施工图纸及技术资料。2.乙方应严格按照施工图纸及技术资料进行施工。五、工期延误1.因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日延误部分工程总价款的____%。2.因甲方原因导致工期延误的，乙方不承担违约责任。六、工程变更1.工程施工过程中，如甲方要求变更工程内容、标准、设计等，应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。2.工程变更导致的费用增减，按照实际发生情况进行调整。七、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，并向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日未支付部分工程总价款的____%。2.乙方未按合同约定完成工程的，应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日延误部分工程总价款的____%。八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________签订日期：____年__月__日以上内容仅供参考，具体合同条款请根据实际情况进行修改和完善。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。2024最新带目录带附件详细版-施工合同协议书模板目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、合同价款及支付方式四、施工图纸及技术资料五、工期延误六、工程变更七、违约责任八、争议解决九、其他约定十、附件一、合同双方基本信息甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________二、工程概况1.工程名称：________2.工程地点：________3.工程内容：________4.工程面积：________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。三、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币（大写）：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：￥________。2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%；工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%；工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；余款在质量保修期满后支付。四、施工图纸及技术资料1.甲方应在合同签订后____日内向乙方提供施工图纸及技术资料。2.乙方应严格按照施工图纸及技术资料进行施工。五、工期延误1.因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日延误部分工程总价款的____%。2.因甲方原因导致工期延误的，乙方不承担违约责任。六、工程变更1.工程施工过程中，如甲方要求变更工程内容、标准、设计等，应与乙方协商一致，并签订书面变更协议。2.工程变更导致的费用增减，按照实际发生情况进行调整。七、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，并向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日未支付部分工程总价款的____%。2.乙方未按合同约定完成工程的，应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日延误部分工程总价款的____%。八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。十、附件1.附件1：施工图纸2.附件2：技术资料3.附件3：工程量清单4.附件4：质量保修书甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________签订日期：____年__月__日以上内容仅供参考，具体合同条款请根据实际情况进行修改和完善。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见。附件列表：1.附件1：施工图纸2.附件2：技术资料3.附件3：工程量清单4.附件4：质量保修书法律名词及解释：1.合同法：《中华人民共和国合同法》是调整平等主体之间因合同所产生的财产性民事权利义务关系的法律规范的总称。2.违约责任：当一方未履行或者履行不符合约定的合同义务时，应当承担的法律责任。3.工期延误：指合同约定的工程完成时间超过预定的时间期限。4.工程变更：在工程施工过程中，根据实际需要对原工程设计、施工内容、标准等进行修改的行为。5.争议解决：当合同履行过程中发生争议时，双方通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：在合同中明确工期延误的责任方和违约金的计算方式，以避免争议。应注意工期的合理预估，充分考虑可能影响工期的因素。2.工程变更：在合同中约定工程变更的审批流程和费用调整方式，避免因工程变更导致的纠纷。应注意变更的合理性和必要性，避免频繁变更影响工程进度和质量。3.质量问题：在合同中明确工程质量标准和质量保修期，确保工程质量符合要求。应加强工程质量的监督和检查，及时发现和解决问题。4.支付款项：在合同中明确付款方式和时间，确保双方的权益。应注意付款的及时性和准确性，避免因付款问题导致的纠纷。解决办法：1.对于工期延误问题，可以通过加强工程进度管理、优化施工计划、提前预警等方式进行解决。2.对于工程变更问题，可以通过建立变更审批流程、明确变更责任和费用等方式进行解决。3.对于质量问题，可以通过加强质量监督、严格执行质量标准、及时修复质量问题等方式