工程造价相关法律法规与制度-《民法典》合同篇相关内容

《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同订立的形式与内容02合同订立之要约03合同订立之承诺04合同格式条款05缔约过失责任06预约合同01合同订立的形式与内容企业介绍

第四百六十九条【合同订立形式】当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。口头形式书面形式01合同订立的形式与内容其他形式法律条文

三种形式可供选择。很好地体现了作为私法的主要精神，即遵循“意思自治”原则。重点解读在互联网+、大数据为标志的信息时代，赋予了书面形式更多的可能性。核心是“有形”+“可查”。实务中，仍然是以“书面形式”为主，建设工程合同应当采用书面形式。企业介绍01合同订立的形式与内容

第四百七十条【合同主要条款与示范文本】合同的内容由当事人约定，一般包括下列条款：

（一）当事人的姓名或者名称和住所；（二）标的；

（三）数量；（四）质量；

（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；

（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。法律条文口头形式书面形式其他形式针对不同标的、不同的合同性质、当事人的不同意愿，合同条款有变化是正常的，甚至是必须的。地点和方式必须明确，不但涉及费用，甚至涉及合同出现纠纷时起诉至哪家法院的问题。《示范文本》是重要工具，尤其是对于不太熟悉涉足领域的新手。重点解读

举例说明合同的三种形式甲与乙协商一致，正式签订了书面借款合同；甲公司与乙公司有诸多业务往来，甲公司因资金紧张向乙公司提出借款100万应急周转60天，乙公司同意并将100万转给了甲公司，但没有签订任何书面合同；甲公司明确提出租赁乙公司某设备，租赁期1年，租金1.5万，乙公司认为租金太低，甲公司答应增加。甲公司与乙公司签订有1年的设备租赁合同，租赁到期后，乙公司没有归还设备，且及时又付给甲公司1年租赁费，甲公司没有提出异议。题解：A、B选项分别采用书面形式和口头形式签订了合同；C选项，双方尚无达成一致；D选项就是合同签订典型的其他形式。案例（单选题）关于合同形式的说法，正确的有（）。建设工程合同应当采用书面形式电报不是合同的书面形式合同有书面和口头两种形式数据电文不能视为书面合同A【解析】关于选项A，建设工程合同应当采用书面形式；关于选项B，书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式；关于选项C，合同有书面形式、口头形式和其它形式；关于选项D，以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同订立的形式与内容02合同订立之要约03合同订立之承诺04合同格式条款05缔约过失责任06预约合同05缔约过失责任企业介绍

第五百条【缔约过失责任】当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚信原则的行为。

第五百零一条【当事人保密义务】当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，无论合同是否成立，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。05缔约过失责任法律条文重点解读顾名思义：缔约过失责任=承担赔偿责任。主要特征：合同尚未成立（订立过程中），意味着违约责任不成立。依据：公平原则+诚信原则。违约责任缔约过失责任（多选题）当事人在订立合同过程中有（）情形之一，给对方造成损失的，应当承担缔约过失责任。假借订立合同，恶意进行磋商故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况有其他违背诚实信用原则的行为没有过错，但客观上给对方造成了损失在订立合同过程中故意泄露当事人商业秘密给对方造成损失的当事人在履行合同中没有全面地履行合同的内容ABCE【解析】当事人在订立合同过程中有ABCE情况之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。关于选项D，当事人无过错；关于选项F，是当事人在履行合同中的违约情形，不属于缔约过失责任。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同订立的形式与内容02合同订立之要约03合同订立之承诺04合同格式条款05缔约过失责任06预约合同企业介绍

第四百七十一条【合同订立方式】当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。

第四百七十二条【要约的定义及构成要件】要约是希望与他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列条件：

（一）内容具体确定；

（二）表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。其他方式要约承诺02合同订立之要约法律条文1.实务中，仍然是以“要约承诺”为主，有时、甚至多数情况下还要经过要约邀请、多轮的新要约等环节。重点解读3.注意与要约邀请、新要约区分。2.可以采取其他方式。很好地体现了作为私法的主要精神，即遵循“意思自治”原则。如：悬赏广告+完成行为。（单选题）在签定工程建设合同的过程中，下列文件中（）属于要约。招标文件投标文件中标通知书招标公告B【解析】要约是希望与他人订立合同的意思表示。要约应当符合如下规定：①内容具体确定；②表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。也就是说，要约必须是特定人的意思表示，必须是以缔结合同为目的，必须具备合同的主要条款。练习题企业介绍02合同订立之要约

第四百七十三条【要约邀请】要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。

商业广告和宣传的内容符合要约条件的，构成要约。法律条文新要约要约1.要约与要约邀请最大的区别仍然是要约的2个条件。重点解读要约邀请2.例如：某工程项目的招标公告；某工程项目的招标文件；某工程项目的投标文件。3.新要约：即新的要约，也是一种要约，是相对于要约的要约。（多选题）根据《民法典》合同编，下列文件中，（）不属于要约邀请。招标文件拍卖公告中标通知书符合要约规定的售楼广告招标公告CD【解析】所谓要约邀请，是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，有些合同在要约之前还会有要约邀请。练习题企业介绍

第四百七十四条【要约生效时间】要约生效的时间适用本法第一百三十七条的规定。

第一百三十七条【有相对人的意思表示生效时间】以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。

第四百七十五条【要约撤回】要约可以撤回。要约的撤回适用本法第一百四十一条的规定。

第一百四十一条【意思表示的撤回】行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。02合同订立之要约法律条文企业介绍

第四百七十六条【要约不得撤销情形】要约可以撤销，但是有下列情形之一的除外：

（一）要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销；

（二）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备工作。

第四百七十七条【要约撤销】撤销要约的意思表示以对话方式作出的，该意思表示的内容应当在受要约人作出承诺之前为受要约人所知道；撤销要约的意思表示以非对话方式作出的，应当在受要约人作出承诺之前到达受要约人。要约撤回要约撤销02合同订立之要约法律条文重点解读2.注意撤销与撤回的区别。1.要约可以撤销，但有条件，也有例外。（单选题）根据《民法典》合同编，（）要约生效。要约人发出要约时要约到达受要约人时受要约人发出承诺时受要约人承诺到达时B【解析】要约生效，即意味着不能再随便撤回。只能视情况撤销、失效或者导致合同成立。练习题（多选题）根据《民法典》合同编，撤回要约的通知应当()，方可有效。在要约到达受要约人之后到达受要约人在受要约人发出承诺之前到达受要约人在受要约人发出承诺同时到达受要约人在要约到达受要约人之前到达受要约人与要约同时到达受要约人DE【解析】行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。练习题（多选题）根据《民法典》合同编，以下()情况，要约可以撤销。要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销；受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备工作；撤销要约的意思表示以对话方式作出，且该意思表示的内容在受要约人作出承诺之前为受要约人所知道；撤销要约的意思表示以非对话方式作出，且在受要约人作出承诺之前到达受要约人；要约人在承诺期限内未作出承诺。CD【解析】要约可以撤销，但有条件，也有例外。练习题企业介绍

第四百七十八条【要约失效】有下列情形之一的，要约失效：

（一）要约被拒绝；

（二）要约被依法撤销；

（三）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；

（四）受要约人对要约的内容作出实质性变更。要约撤回要约撤销02合同订立之要约法律条文

小结1.要约失效。自然失效。要约失效（多选题）合同订立过程中，以下属于要约失效的情形是（）。承诺通知到达要约人受要约人依法撤销承诺要约人在承诺期限内未作出承诺受要约人对要约内容作出实质性变更CD【解析】：要约失效的4种情形（一）要约被拒绝；（二）要约被依法撤销；（三）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（四）受要约人对要约的内容作出实质性变更。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同订立的形式与内容02合同订立之要约03合同订立之承诺04合同格式条款05缔约过失责任06预约合同企业介绍

第四百七十一条【合同订立方式】当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。

第四百七十九条【承诺的定义】承诺是受要约人同意要约的意思表示。

第四百八十条【承诺的方式】承诺应当以通知的方式作出；但是，根据交易习惯或者要约表明可以通过行为作出承诺的除外。第四百八十一条【承诺的期限】承诺应当在要约确定的期限内到达要约人。要约没有确定承诺期限的，承诺应当依照下列规定到达：

（一）要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺；

（二）要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达。其他方式通知方式03合同订立之承诺法律条文重点解读2.承诺是有期限的。如何计算起始时间？1.承诺是受要约人同意要约的意思表示，一般以“通知方式”作出，但也有例外（例如悬赏公告、付款行为等）。企业介绍03合同订立之承诺

第四百八十二条【承诺期限的计算】要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算。信件未载明日期的，自投寄该信件的邮戳日期开始计算。要约以电话、传真、电子邮件等快速通讯方式作出的，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算。

第四百八十三条【合同成立时间】承诺生效时合同成立，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第四百八十四条【承诺生效时间】以通知方式作出的承诺，生效的时间适用本法第一百三十七条的规定。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时生效。法律条文重点解读1.承诺生效时合同成立，但有例外。如实践合同、合同因履行行为而成立等。2.第一百三十七条【有相对人的意思表示生效时间】以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系统时生效。当事人对采用数据电文形式的意思表示的生效时间另有约定的，按照其约定。（单选题）当事人通过发布招标公告、招标文件，递交投标文件，评标，发中标通知书等合法程序签订施工合同，属于（)。采取要约、承诺方式订立合同；采取其他方式订立合同；采取要约邀请、要约、承诺方式订立合同；采取要约邀请、要约、新要约、承诺方式订立合同。A【解析】当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。要约邀请、新要约不是必经程序。练习题（单选题）以下关于承诺期限开始计算的描述，错误的是(）。以信件或者电报做出的要约，承诺期限自信件载明的日期开始计算信件未载明日期的，承诺期限自电报交发之日或者投寄该信件的邮戳日期开始计算以电话、传真等快速通讯方式做出的要约，承诺期限自要约到达受要约人时开始计算何时开始计算承诺期限一般由承诺人做出约定【解析】见《民法典》合同编第四百八十二条。练习题D企业介绍03合同订立之承诺

第四百八十五条【承诺的撤回】承诺可以撤回。承诺的撤回适用本法第一百四十一条的规定。

第四百八十六条【迟延承诺】受要约人超过承诺期限发出承诺，或者在承诺期限内发出承诺，按照通常情形不能及时到达要约人的，为新要约；但是，要约人及时通知受要约人该承诺有效的除外。

第四百八十七条【未迟发而迟到的承诺】受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但是因其他原因致使承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺外，该承诺有效。法律条文重点解读1.第一百四十一条【意思表示的撤回】行为人可以撤回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。2.迟延承诺一般无效，为新要约，但有例外。3.未迟发而迟到的承诺，承诺有效，也有例外。（多选题）根据《民法典》合同编，关于要约和承诺的描述，正确的是（）。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人要约可以撤销要约邀请是合同成立的必经过程撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人承诺的内容应当与要约的内容一致。BE【解析】当事人订立合同，可以采取要约、承诺方式或者其他方式。要约邀请、新要约不是必经程序。练习题企业介绍03合同订立之承诺

第四百八十八条【承诺对要约内容的实质性变更】承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

第四百八十九条【承诺对要约内容的非实质性变更】承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。法律条文重点解读1.实质性变更，为新要约。2.非实质性变更，承诺有效，合同的内容以承诺的内容为准。但有例外：要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更。非实质性变更实质性变更（多选题）下列哪些行为可以视为新要约（）。发出中标通知书发出投标文件承诺对要约的内容做出非实质性变更，要约人及时表示反对受要约人超过承诺期限发出承诺，要约人没有回应受要约人对要约的内容做出实质性变更CDE【解析】A属于承诺B属于要约邀请C承诺对要约的内容作出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更外，该承诺有效。D受要约人超过承诺期限发出承诺，或者在承诺期限内发出承诺，按照通常情形不能及时到达要约人的，为新要约。E承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同订立的形式与内容02合同订立之要约03合同订立之承诺04合同格式条款05缔约过失责任06预约合同04合同格式条款企业介绍

第四百九十六条【格式条款】格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。

采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的，对方可以主张该条款不成为合同的内容。04合同格式条款法律条文重点解读依据：遵循公平原则。实务中，常用格式条款。但有限制条件：（1）采取合理的方式提示对方注意；（2）按照对方的要求，对该条款予以说明；（3）否则对方可以主张该条款不成为合同的内容。企业介绍

第四百九十七条【格式条款无效的情形】有下列情形之一的，该格式条款无效：（一）具有本法第一编第六章第三节（民事法律行为的效力）和本法第五百零六条（免责条款效力）规定的无效情形；（二）提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；（三）提供格式条款一方排除对方主要权利。04合同格式条款法律条文重点解读第一编第六章第三节规定的无效情形很多，如：无民事行为能力人实施的民事法律行为无效；行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效；违背公序良俗的民事法律行为无效；行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效等。第五百零六条

 合同中的下列免责条款无效：（一）造成对方人身损害的；（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。企业介绍04合同格式条款

第四百九十八条【格式条款的解释】对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

第四百九十九条【悬赏广告】悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的，完成该行为的人可以请求其支付。

法律条文非格式条款格式条款重点解读1.基于公平原则，容易理解（1）（2）。2.悬赏广告：可以理解为特殊的要约。完成该行为可以理解为特殊的承诺。当然可以请求支付。（单选题）根据《民法典》合同编，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利《民法典》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款B【解析】1、提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。此外，《民法典》规定的合同无效的情形，同样适用于格式合同条款。《民法典》合同编合同中的无效免责条款（第五百零六条）。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同订立的形式与内容02合同订立之要约03合同订立之承诺04合同格式条款05缔约过失责任06预约合同06预约合同企业介绍

第四百九十五条【预约合同】当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。

当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。06预约合同法律条文重点解读《民法典》合同编新增条款。既然新增，就是合法的，就应该受到法律保护。如何保护？承担违约责任，而不是缔约过失责任。（单选题）当事人约定在将来一定期限内订立合同，已签订预订书。当事人一方因不履行约定，导致合同无法按照预订书签约（）。不履行约定的当事人应该承担缔约过失责任。不履行约定的当事人应该承担违约责任。不履行约定的当事人不需要承担任何责任。双方当事人均不需要承担任何责任。B【解析】如果结合违约金、定金实务。更容易混淆。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同的成立与生效02无效合同03效力待定合同04可撤销合同企业介绍第四百九十条【合同成立时间】当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。在签名、盖章或者按指印之前，当事人一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。合同生效合同成立01合同的成立与生效法律条文1.书面合同：自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。重点解读3.依据：尊重法律事实，保护合法当事人利益。2.但有例外。一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。例如：甲与乙签订设备租赁合同，合同到期后，甲继续使用，并向乙缴纳一年租金，乙接受。企业介绍第四百九十一条【信件、数据电文形式合同和网络合同成立时间】当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的，签订确认书时合同成立。

当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的，对方选择该商品或者服务并提交订单成功时合同成立，但是当事人另有约定的除外。法律条文1.有约定从约定。

2.无约定按规定。重点解读01合同的成立与生效合同生效合同成立（单选题）订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（）。合同订立合同生效合同成立合同有效C【解析】即承诺生效时，合同成立。练习题（多选题）以下情形，合同成立的是（）。当事人采用合同书形式订立合同的，自当事人均签名、盖章或者按指印。当事人一方通过互联网等信息网络发布的商品或者服务信息符合要约条件的，对方选择该商品或者服务并提交订单成功时。甲与乙签订设备租赁合同，合同到期后，甲继续使用，并向乙缴纳一年租金，乙没有提出异议。法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时。ABCD【解析】非典型多选题。练习题企业介绍

第四百九十二条【合同成立地点】承诺生效的地点为合同成立的地点。

采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其住所地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。第四百九十三条【书面合同成立地点】当事人采用合同书形式订立合同的，最后签名、盖章或者按指印的地点为合同成立的地点，但是当事人另有约定的除外。合同生效合同成立01合同的成立与生效法律条文重点解读3.为什么关注合同成立地点？（1）民事诉讼中，一般管辖，原告就被告，即被告住所地法院管辖；（2）如果约定法院管辖地的话，合同成立地点可以成为约定的法院管辖地。1.有约定从约定。

2.无约定按规定。（多选题）下列关于合同成立的地点的描述，错误的是（）。承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，发件人发出数据电文的地点为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。B【解析】承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其住所地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。当事人采用合同书形式订立合同的，最后签名、盖章或者按指印的地点为合同成立的地点，但是当事人另有约定的除外。练习题企业介绍第五百零二条【合同生效时间】依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。

依照法律、行政法规的规定，合同的变更、转让、解除等情形应当办理批准等手续的，适用前款规定。合同生效合同成立01合同的成立与生效法律条文重点解读3.应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。1.依法成立的合同，自成立时生效。2.但有例外。法律、行政法规有规定，依其规定。当事人另有约定，如附条件/附期限合同。（多选题）关于合同成立与合同生效的描述，错误的是（）。依法成立的合同，自成立时生效，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。合同成立是合同生效前提和条件。合同当事人约定的附条件合同，条件成就时，合同成立。合同成立是合同生效的充分必要条件。合同当事人约定的附条件合同，条件成就时，合同生效。CD【解析】正确理解充分必要条件。解析见小结。练习题小结1、合同生效与合同成立是两个不同的概念。

合同成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见。合同成立的判断依据是承诺是否生效。

合同生效，是指合同产生法律上的效力，具有法律约束力。在通常情况下，合同成立与合同生效是同步的。但有些合同在成立后，并非立即产生法律效力，而是需要其他条件成就之后，才开始生效。依法成立的合同，自成立时生效，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。2、依照法律、行政法规的规定，合同应当办理批准等手续的，依照其规定。未办理批准等手续影响合同生效的，不影响合同中履行报批等义务条款以及相关条款的效力。应当办理申请批准等手续的当事人未履行义务的，对方可以请求其承担违反该义务的责任。3、附条件和附期限合同

1）附条件的合同。当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。2）附期限的合同。当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效。附终止期限的合同，自期限届满时失效。《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同成立与生效02无效合同03效力待定合同04可撤销合同企业介绍第一百四十五条【限制民事行为能力人实施的民事法律行为的效力】限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效；实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。

相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起三十日内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。民事法律行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。03效力待定合同法律条文重点解读2.注意第二款，效力待定合同如何处理。1.主体特殊。导致效力待定。无效合同可撤销合同效力待定合同企业介绍第五百零三条【被代理人对无权代理合同的追认】无权代理人以被代理人的名义订立合同，被代理人已经开始履行合同义务或者接受相对人履行的，视为对合同的追认。

第五百零五条【超越经营范围订立的合同效力】当事人超越经营范围订立的合同的效力，应当依照本法第一编第六章第三节和本编的有关规定确定，不得仅以超越经营范围确认合同无效。03效力待定合同法律条文重点解读2.为保护善意第三人的利益，公司超越一般经营范围所为的行为原则上是受法律保护的，并非一律无效，一般只有在公司超越经营范围所为的行为违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营规定的情况下才会认定为无效。1.主体特殊。导致效力待定。无效合同可撤销合同效力待定合同（多选题）以下关于效力待定合同的描述，正确的有（）。限制民事行为能力人实施的纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力、精神健康状况相适应的民事法律行为有效。无民事行为能力人实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。无权代理人以被代理人的名义订立合同是效力待定合同。当事人超越经营范围订立的合同无效。相对人可以催告法定代理人予以追认，法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。ACE【解析】效力待定合同注意与无效合同、可撤销合同的区别。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同成立与生效02无效合同03效力待定合同04可撤销合同企业介绍02无效合同第一百四十四条【无民事行为能力人实施的民事法律行为的效力】无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。

第一百四十六条【虚假表示与隐藏行为的效力】行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。

以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。第五百零七条【争议解决条款效力】合同不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。法律条文无效合同可撤销合同1.主体不合法。

2.违反诚信原则。举例：城市住房限购情况下的作弊行为；假离婚等。3.以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为太复杂。要具体问题具体分析。重点解读效力待定合同企业介绍

第一百五十三条【违反强制性规定及违背公序良俗的民事法律行为的效力】违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

违背公序良俗的民事法律行为无效。

第一百五十四条【恶意串通的民事法律行为的效力】行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为无效。第五百零六条【免责条款效力】合同中的下列免责条款无效：

（一）造成对方人身损害的；

（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。02无效合同法律条文重点解读3.不得损害他人合法权益。4.不得违反公平原则。1.不得违反法律法规。2.不得违背公序良俗原则。无效合同可撤销合同效力待定合同（多选题）下列建设工程合同中，属于无效合同的有（）。施工企业超越资质等级订立的合同发包人胁迫施工企业订立的合同没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同供应商欺诈施工单位订立的采购合同施工企业与发包人订立的重大误解合同AC【解析】：1.不得违反法律法规；不得违背公序良俗；不得损害他人合法权益原则。2、主体不合法。3.不得违反公平原则（合同中的无效免责条款）。4、注意与效力待定合同、可撤销合同相区分。练习题企业介绍第一百五十七条【民事法律行为无效、被撤销或确定不发生效力的法律后果】民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。02无效合同法律条文重点解读1.无效合同的法律后果。可以各举一例。2.越权订立的合同效力，属于特殊情况。保护善意相对人无效合同可撤销合同效力待定合同第五百零四条【越权订立的合同效力】法人的法定代表人或者非法人组织的负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限外，该代表行为有效，订立的合同对法人或者非法人组织发生效力。举例说明民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力的法律后果返还财产。如买卖合同被判无效，恢复原状。折价补偿。如货物交换合同被判无效，可一方已经将货物毁损（或使用）。赔偿损失。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。如第五百零六条，合同中的下列免责条款无效：（一）造成对方人身损害的；（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。当然需要赔偿。【解析】：法律是公平的，合同也应该是公平的。案例《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同成立与生效02无效合同03效力待定合同04可撤销合同企业介绍

第一百四十七条【基于重大误解实施的民事法律行为的效力】基于重大误解实施的民事法律行为，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十八条【以欺诈手段实施的民事法律行为的效力】一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。04可撤销合同法律条文重点解读2.有悖公平，诚信、自愿原则。1.合同欺诈的构成有四个要件。（1）一方故意，告知虚假事实或者隐瞒真实事实；（2）对方因此陷入错误认识，也就是说欺诈与错误具有因果关系；（3）对方因错误认识作出不真实的意思表示，就是认识错误与不真实的意思表示间有因果关系；（4）欺诈具有不正当性。无效合同可撤销合同效力待定合同企业介绍

第一百四十九条【受第三人欺诈的民事法律行为的效力】第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条【以胁迫手段实施的民事法律行为的效力】一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。04可撤销合同法律条文重点解读1.胁迫手段。有悖自愿原则。2.第三人实施欺诈行为。有悖自愿原则。3.乘人之危。有悖公平原则。

第一百五十一条【显失公平的民事法律行为的效力】一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。无效合同可撤销合同效力待定合同（多选题）以下关于可撤销合同的描述，正确的有（）。恶意串通损害国家利益的合同

恶意串通损害集体利益的合同因重大误解订立的合同

因重大过失造成对方财产损失订立合同时显失公平CE【解析】可撤销合同注意与无效合同、效力待定合同的区别。练习题企业介绍

第一百五十二条【撤销权的消灭】有下列情形之一的，撤销权消灭：

（一）当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起九十日内没有行使撤销权；

（二）当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起一年内没有行使撤销权；

（三）当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。

当事人自民事法律行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。04可撤销合同法律条文重点解读2.自胁迫行为终止之日起计算。1.诉讼时效：重大误解--九十日，其他--一年。因重大误解与相对人、第三人无关。无效合同可撤销合同效力待定合同3.五年。诉讼时效常规。（单选题）重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权。九十日；一年；三年；五年。A【解析】一般情况是一年，重大误解是九十日。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01抗辩权05代位权06撤销权02合同空缺的处理03合同履行中的几种特殊情形04情势变更与不可抗力03合同履行中的几种特殊情形企业介绍

第五百一十三条【政府定价、政府指导价】执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。不安抗辩权01政府定价、政府指导价逾期提取法律条文重点解读1.不利于责任方的原则。2.公平合理。正常交付逾期交付（单选题）根据《民法典》合同编，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是（）。遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行无论价格上涨或下降，均按照新价格执行无论价格上涨或下降，均按照原价格执行A【解析】《民法典》合同编规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。练习题企业介绍

第五百二十二条【向第三人履行的合同】当事人约定由债务人向第三人履行债务，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，应当向债权人承担违约责任。

法律规定或者当事人约定第三人可以直接请求债务人向其履行债务，第三人未在合理期限内明确拒绝，债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的，第三人可以请求债务人承担违约责任；债务人对债权人的抗辩，可以向第三人主张。02向第三人履行的合同合同当事人法律条文重点解读注意区分2种情况。第一款：第三人不介入合同纠纷。第二款：第三人介入合同纠纷，包括请求与抗辩等。第三人合同当事人企业介绍

第五百二十三条【由第三人履行的合同】当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定的，债务人应当向债权人承担违约责任。

第五百二十四条【第三人清偿规则】债务人不履行债务，第三人对履行该债务具有合法利益的，第三人有权向债权人代为履行；但是，根据债务性质、按照当事人约定或者依照法律规定只能由债务人履行的除外。

债权人接受第三人履行后，其对债务人的债权转让给第三人，但是债务人和第三人另有约定的除外。03由第三人履行的合同合同当事人法律条文重点解读注意区分2种情况。第一种：第三人不介入合同纠纷。第二种：第三人介入合同纠纷，包括清偿与债权转让等。第三人合同当事人《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01抗辩权05代位权06撤销权02合同空缺的处理03合同履行中的几种特殊情形04情势变更与不可抗力01抗辩权抗辩权是合同当事人保护自己合法权益的一种权利。抗辩权广义上指妨碍他人行使其权利的对抗权，至于他人所行使的权利是否为请求权在所不问。狭义上指专门对抗请求权的权利，亦即权利人行使其请求权时，义务人享有的拒绝其请求的权利。狭义抗辩权包括：诉讼时效已过的抗辩权、保证中一般保证人的先诉抗辩权、合同法中的同时履行抗辩权、不安抗辩权和先履行抗辩权。01抗辩权企业介绍第五百二十五条【同时履行抗辩权】当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行请求。第五百二十六条【先履行抗辩权】当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。不安抗辩权01抗辩权先履行抗辩权法律条文第五百二十七条【不安抗辩权】应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（一）经营状况严重恶化；（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（三）丧失商业信誉；（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。重点解读其实质是“一手交钱一手交货”。（来自合同约定）其实质是“先交钱后交货”。（来自合同约定）不安抗辩权同时履行抗辩权企业介绍

第五百二十八条【行使不安抗辩权】当事人依据前条规定中止履行的，应当及时通知对方。对方提供适当担保的，应当恢复履行。中止履行后，对方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行的一方可以解除合同并可以请求对方承担违约责任。法律条文三种抗辩权的区别。不安抗辩权最难（难在取证，而且比较苛刻）。需要特别谨慎。重点解读不安抗辩权先履行抗辩权不安抗辩权同时履行抗辩权01抗辩权（单选题）如果先履行一方的履行不符合约定条件，则后履行一方享有拒绝履行其相应履行请求的权利，这是（）的适用范围。后履行抗辩权

不安抗辩权先履行抗辩权

撤销权C【解析】根据概念与法律条文，这是先履行抗辩权。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01抗辩权05代位权06撤销权02合同空缺的处理03合同履行中的几种特殊情形04情势变更与不可抗力02合同空缺的处理企业介绍

第五百一十条【合同没有约定或者约定不明的补救措施】合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。

第五百一十一条【合同约定不明确时的履行】当事人就有关合同内容约定不明确，依据前条规定仍不能确定的，适用下列规定：

（一）质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（二）价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照规定履行。

（三）履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。

（四）履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。

（五）履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。

（六）履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担；因债权人原因增加的履行费用，由债权人负担。02合同空缺的处理法律条文（单选题）合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，优先使用（）。按照强制性国家标准履行。

按照行业标准履行。协议补充。

按照推荐性国家标准履行。C【解析】同理：合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点、期限、方式、费用等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。练习题企业介绍

第五百一十四条【金钱之债中对于履行币种约定不明时的处理】以支付金钱为内容的债，除法律另有规定或者当事人另有约定外，债权人可以请求债务人以实际履行地的法定货币履行。

第五百一十五条【选择之债中选择权归属与移转】标的有多项而债务人只需履行其中一项的，债务人享有选择权；但是，法律另有规定、当事人另有约定或者另有交易习惯的除外。

享有选择权的当事人在约定期限内或者履行期限届满未作选择，经催告后在合理期限内仍未选择的，选择权转移至对方。

第五百一十六条【选择权的行使方式】当事人行使选择权应当及时通知对方，通知到达对方时，标的确定。标的确定后不得变更，但是经对方同意的除外。

可选择的标的发生不能履行情形的，享有选择权的当事人不得选择不能履行的标的，但是该不能履行的情形是由对方造成的除外。02合同空缺的处理法律条文（单选题）以支付金钱为内容的债，除法律另有规定或者当事人另有约定外，（）。债权人享有选择履行货币的权力

债权人可以请求债务人以实际履行地的法定货币履行债务人享有选择履行货币的权力

债权人可以请求债务人以债务人所在地的法定货币履行B【解析】同理：合同生效后，法律没有规定，当事人也没有约定履行币种，可以协议补充；不能达成补充协议的，债权人可以请求债务人以实际履行地的法定货币履行。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01合同的变更与转让02合同的权利义务终止03提存企业介绍

第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。

第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。

第五百四十五条【债权转让】债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是有下列情形之一的除外：

（一）根据债权性质不得转让；

（二）按照当事人约定不得转让；

（三）依照法律规定不得转让。

当事人约定非金钱债权不得转让的，不得对抗善意第三人。当事人约定金钱债权不得转让的，不得对抗第三人。01合同的变更与转让法律条文1.合同变更的概念。广义与狭义理解。重点解读2.债权转让。一般可以转让，但有例外，分别举例说明不得转让情形。3.债权转让不需要征得同意。企业介绍

第五百四十六条【债权转让通知】债权人转让债权，未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。

债权转让的通知不得撤销，但是经受让人同意的除外。

第五百四十七条【债权转让时从权利一并变动】债权人转让债权的，受让人取得与债权有关的从权利，但是该从权利专属于债权人自身的除外。

受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记手续或者未转移占有而受到影响。01合同的变更与转让法律条文1.债权转让必须通知债务人，否则不发生效力。重点解读2.债权转让时从权利一并变动，但是该从权利专属于债权人自身的除外。举例。3.保护受让人的利益。企业介绍第五百四十八条【债权转让时债务人抗辩权】债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。

第五百四十九条【债权转让时债务人抵销权】有下列情形之一的，债务人可以向受让人主张抵销：

（一）债务人接到债权转让通知时，债务人对让与人享有债权，且债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期；

（二）债务人的债权与转让的债权是基于同一合同产生。

第五百五十条【债权转让增加的履行费用的负担】因债权转让增加的履行费用，由让与人负担。01合同的变更与转让法律条文重点解读1.区分让与人与受让人。2.债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。债务人可以向受让人主张抵销的情形。3.因债权转让增加的履行费用，由让与人负担。企业介绍第五百五十一条【债务转移】债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。

债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。

第五百五十二条【并存的债务承担】第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。01合同的变更与转让法律条文重点解读1.注意上述关键词。2.未在合理期限内明确拒绝的，视为同意。企业介绍第五百五十三条【债务转移时新债务人抗辩权】债务人转移债务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩；原债务人对债权人享有债权的，新债务人不得向债权人主张抵销。

第五百五十四条【债务转移时从债务一并转移】债务人转移债务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但是该从债务专属于原债务人自身的除外。

第五百五十五条【合同权利义务一并转让】当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给第三人。

第五百五十六条【合同权利义务一并转让的法律适用】合同的权利和义务一并转让的，适用债权转让、债务转移的有关规定。01合同的变更与转让法律条文重点解读1.注意上述关键词。2.一并转让需经对方同意。（单选题）根据《民法典》合同编，债权人将合同中的权利转让给第三人的，以下说法正确的是（）。需经债务人同意，且需办理公证手续无需经债务人同意，也不必通知债务人无需债务人同意，但需办理公证手续无需债务人同意，但需通知债务人D【解析】合法合理。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01抗辩权05代位权06撤销权02合同空缺的处理03合同履行中的几种特殊情形04情势变更与不可抗力05代位权企业介绍

第五百三十五条【债权人代位权】因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利，但是该权利专属于债务人自身的除外。

代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。

相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。05代位权法律条文代位权是债权人保护自己合法权益的权利。（注意例外情况）代位权的形式程序：向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人对相对人的权利。注意事项：行使范围以债权人的到期债权为限；必要费用，由债务人负担；相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。重点解读企业介绍

第五百三十六条【债权人代位权的提前行使】债权人的债权到期前，债务人的债权或者与该债权有关的从权利存在诉讼时效期间即将届满或者未及时申报破产债权等情形，影响债权人的债权实现的，债权人可以代位向债务人的相对人请求其向债务人履行、向破产管理人申报或者作出其他必要的行为。

第五百三十七条【债权人代位权行使效果】人民法院认定代位权成立的，由债务人的相对人向债权人履行义务，债权人接受履行后，债权人与债务人、债务人与相对人之间相应的权利义务终止。债务人对相对人的债权或者与该债权有关的从权利被采取保全、执行措施，或者债务人破产的，依照相关法律的规定处理。05代位权法律条文重点解读1.代位权的提前行使的特殊情况。2.债权人代位权行使效果。（多选题）以下关于代位权的描述，正确的有（）。债权人行使代位权的必要费用，由债权人负担。

因债务人怠于行使其债权或者与该债权有关的从权利，影响债权人的到期债权实现的，债权人可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人对相对人的权利。人民法院认定代位权成立的，由债务人的相对人向债权人履行义务。

无论如何，债权人的债权到期前，债权人不得行使代位权。代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。相对人对债务人的抗辩，可以向债权人主张。CE【解析】法律对代位权规定，是严格的明确的。练习题《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01抗辩权05代位权06撤销权02合同空缺的处理03合同履行中的几种特殊情形04情势变更与不可抗力04情势变更与不可抗力企业介绍第五百三十三条【情势变更】合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。人民法院或者仲裁机构应当结合案件的实际情况，根据公平原则变更或者解除合同。04情势变更与不可抗力不可抗力法律条文重点解读商业风险是参照物。一般有经验的承包商可以合理预见的情况属于商业风险。正确理解“情势”，无法预见--重大变化--明显不公平（甚至对合同当事人是致命的）。实务中并不好把握，人民法院或者仲裁机构也很慎重。其后果是变更或者解除合同。情势变更商业风险企业介绍第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第五百九十条【不可抗力】当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。04情势变更与不可抗力不可抗力法律条文重点解读不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。一般包括自然事件和社会事件。不承担民事责任。部分或者全部免除责任。应当及时通知对方。其后果是变更或者解除合同。情势变更商业风险企业介绍

情势变更与不可抗力的区别：

1.概念不同。不可抗力包含不能预见、不能避免、不能克服三层含义。而情势变更只是因不能遇见的事由引起合同基础发生重大变化，这种不能遇见的事由不限于不可抗力，还包括意外事件及其他事由，而且是否不能避免、不能克服在所不问。

2.性质不同。不可抗力是法定免责事由，当事人只要依法取得了确切证据，履行了法律规定的通知义务、防止损失扩大的义务等相关义务，不履行合同不承担任何法律责任。而情势变更情况下履行合同将导致显示公平的结果，故情势变更引起的风险应由合同双方共同承担。

3.适用程序不同。因不可抗力而履行不能的一方当事人享有法定的变更、解除权，可以直接通知对方当事人解除或变更合同。但在情势变更的情形下，当事人要援用情势变更原则救济自身利益，主张变更或解除合同，必须请求法院做出裁决，如果法院驳回当事人的请求，则该当事人仍应履行合同义务。04情势变更与不可抗力不可抗力情势变更商业风险

4.后果不同。不可抗力一般导致合同无法履行，包括全部不能、部分不能、永久不能和一时不能。而情势变更原则的适用，并不要求合同无法履行，而此时合同仍然能够履行，只不过履行过于艰难或代价过于高昂，其结果与订立合同时的目的相违背，按原合同履行必然导致显示公平。故应允许当事人变更或解除合同，指导合同正常履行。

5.表现形式不同。不可抗力一般表现为灾难性事件，如台风、地震等。而情势变更则表现为合同基础动摇，即当事人缔约之际期待和重视的事实消除或并未出现，如价格暴涨暴跌等。（单选题）下面事件中，（）情况可以作为情势变更处理。发生地震，导致施工中的建筑物倒塌。

由于施工单位董事长遭遇车祸，导致施工单位破产。施工合同期内，由于主要材料发生难以预料的大幅涨价，根据原先签订合同，这部分费用全部由施工单位负担，如果继续履行合同，施工根本负担不起。

由于发生战争，施工项目被迫中止。C【解析】全面分析。练习题企业介绍04情势变更与不可抗力不可抗力情势变更商业风险

17.3不可抗力后果的承担（施工合同示范文本）17.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。17.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。《民法典》合同编相关内容合同的订立合同的效力合同的履行与保全合同的变更、转让与终止违约责任、合同纠纷与处理《民法典》合同编相关内容01抗辩权05代位权06撤销权02合同空缺的处理03合同履行中的几种特殊情形04情势变更与不可抗力06撤销权企业介绍第五百三十八条【无偿处分时的债权人撤销权行使】债务人以放弃其债权、放弃债权担保、无偿转让财产等方式无偿处分财产权益，或者恶意延长其到期债权的履行期限，影响债权人的债权实现的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。第五百三十九条【不合理价格交易时的债权人撤销权行使】债务人以明显不合理的低价转让财产、以明显不合理的高价受让他人财产或者为他人的债务提供担保，影响债权人的债权实现，债务人的相对人知道或者应当知道该情形的，债权人可以请求人民法院撤销债务人的行为。06撤销权法律条文重点解读债务人可能会导致“撤销权”的情形。行使“撤销权”的程序。撤销权撤销权抗辩权代位权企业介绍第五百四十条【债权人撤销权行使范围以及必要费用承担】撤销权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。第五百四十一条【债权人撤销权除斥期间】撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。第五百四十二条【债权人撤销权行使效果】债务人影响债权人的债权实现的行为被撤销的，自始没有法律约束力。06撤销权法律条文重点解读1.“撤销权”行使范围及费用；2.“撤销权消灭”及其时效；3.“撤销权”法律效力。撤销权撤销权抗辩权代位权（多选题）以下关于撤销权的描述，正确的有（）。债权人行使撤销权的必要费用，由债权人负担。