2022-16号地主体合同-无外架

合同编号:

建设工程施工劳务分包合同

（修订本）

工程名称：郑州航空港区合村并城建设项目南区16号

地安置区

工程承包人：中国建筑第八工程局有限公司

劳务分包人：河南鸿展建筑劳务有限公司

2015年8月28日

合同目录

1劳务分包人资质

2劳务分包工作对象及内容

3劳务分包工作期限

4质量标准和目标

5合同文件及解释顺序

6合同价款

7总包合同

8图纸

9项目经理（负责人）

10工程承包人义务

11劳务分包人义务

12安全施工与检查

13安全防护

14事故处理

15保险

16材料与设备供应

17工程计量及确认

18合同价款的支付

19施工机具与周转材料供应

20施工变更

21工程验收

22施工配合

23合同价款的最终结算与支付

24违约责任

25索赔与签证

26争议

27禁止转包或再分包

28不可抗力

29文物和地下障碍物

30合同解除

31合同终止

32保证金

33质量保修

34其他约定

35合同份数

36合同订立时间与地点及生效

2

建设工程劳务分包施工合同

工程承包人（全称）：中国建筑第八工程局有限公司

劳务分包人（全称）：河南鸿展建筑劳务有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于郑州航空港区航程置业有

限公司（以下简称“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总

包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1劳务分包人资质

资质证书号码：C1014041010113-4/1________________________________

发证机关：郑州市城乡建设委员会____________________________________

资质专业及等级：木工、砌筑、钢筋作业分包壹级，抹灰、混凝土作业分包资

质

复审时间及有效期：2015年6月一年__________________________________

工程名称：郑州航空港区合村并城建设项目南区16号地安置区

工程地点：郑州航空港区新港九路以北、风华路以南、领航路以西、航兴路以东。

分包内容：本工程土建主体结构工程。

分包范围：具体如下：

西边界为：南边规划红线和Q轴往南1.6米交西边规划红线位置。

南边界为：西边规划红线和17轴往东0.9米交南边规划红线；17轴往东0.9米

和18轴往东3.8米交H轴往南2.968米。

东边界至：南边规划红线和H轴往南2.968米交17轴往东0.9米;H轴往南2.968

米和J轴往北2.65米交8轴往东3.8米；13轴往西3米交K轴往南5.45米和N轴往

南1.157米。N轴往南1.157米和Q轴往南1.6米交11轴往西1.472米。

北边界为：西边规划红线和11轴往西1.472米交Q轴往南1.6米;11轴往西1.472

米和13轴往西3米交N轴往南L157米；13轴往西3米和18轴往东3.8米交K轴往

南5.45米；H轴往南2.968米交17轴往东O9米和18轴往东3.8米。

详见合同后附附件八区域划分图纸三区部分，如各家劳务分包人边界出现争议，

3

以工程承包人最后解释为准。

包含且不限于以下(1)一(17)内容：

(1)按工程承包人最终交付的基坑配合土方开挖单位进行土方清理、基础德模、德

模抹灰、垫层、防水保护层等；

(2)图纸内按国家规范完成主体框架工作包含的所有内容和外墙脚手架的搭设拆除

工作；

(3)预留洞口(包括土建及其他专业预留洞口)模板加工、支设，拆除；

(4)主体拆模后垃圾清理、运送到现场指定地点；

(5)模板支撑体系和外墙脚手架的周转工具进、退场(场内、租赁站)两装两卸、

保管、清理、油漆、修复、清数，运送到现场指定地点并按要求分规格摆放整齐；

(6)柱的养护工作；

(7)定位配合和楼层放线工作；

(8)材料试验的取样、试件制作、养护，送样的配合工作；

(9)施工材料进场后的卸车及卸车配合并按要求分类堆放整理工作；

(10)按主体结构施工图与其它专业的配合施工的工作；

(11)图纸设计、图纸会审、设计变更和国家、地方有关规范所含的其他工作；

(12)安全文明施工必须达到市级文明工地要求。

(13)按工程承包人要求修复质量缺陷；所有工作工完场清。

(14)现场内外材料运输车辆交通指挥工作。

(15)卫生间部位素混凝土上翻梁的模板的支设，制作并与主体一块浇筑。

(16)各部位和各种类后浇带及安放塔吊时楼地面板洞口的预留和后期洞口、后浇带

的吊模支模，模板支设拆除，钢筋修复和混凝土的浇捣养护工作。

(17)结构板上面部位有需要预留构造柱钢筋的工作。

分包形式：包人工、包部分材料、包部分机械。

3劳务分包工作期限

开工日期：2015年8月30日(以工程承包人下达书面开工令为准)

完工日期：2015年12月30日

总日历天数为：122天

工期控制点：

4

以工程承包人下达书面工期控制点为准

劳务分包人施工的工作面完成时间以工程承包人现场实际施工总进度计划要求的

控制点为准，劳务分包人必须按施工总进度计划要求的时间完成每个工期控制点，同

时必须保证工程承包人的月、周、旬进度计划。以上工期控制点必须以满足施工验收

标准为前提。

4质量标准和目标

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收

规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。

质量标准：合格。

质量目标：合格。

5合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）施工过程中签订的补充协议；（2）本合同及其附件；（3）劳务施工招标文件;

（4）劳务分包人投标书及其附件；（5）本工程施工总包合同。

6合同价款

本合同价款暂定（人民币）：1400万元

其中，劳务报酬合同价款暂定（人民币）：1000万元

委托劳务分包人采购的材料设备合同价款暂定（人民币）：300万元

委托劳务分包人供应的施工机具合同价款暂定（人民币）：100万元

最终合同价款依据本合同约定按实结算。

6.1本合同价款结算按附件四《工程项目综合单价明细表》约定的综合单价执行，

工程量按实际施工完成量和合同约定工程量计算规则计算。

6.2本合同综合单价包括以下内容：人工费、材料费、机械费、现场经费，企业

管理费，利润，社会保障费（含现场工人社会保险费），施工措施费，夜间、冬雨季

等施工增加费，材料二次倒运费，超高费，高层建筑增加费，维修电工，信号工和其他

配合人员用工费用，各工种配合费，抢工费，队伍调遣费，消防保卫费，清点验收、

堆放、维修及进、退场费，材料整理、保管费，建筑施工垃圾清理并运至现场指定地

点、生活垃圾清理及运输费，缺陷修复、保修费，保险费，成品保护费，试块、试件

制作、取样费，测量放线，试验检验配合费，安全、文明、CI达标人工费用，安全防

护用品费，床铺费，安全劳保用品、各种工具用具、测量工具等费用，按规定向有关

部门交纳的建管费、暂住户口费、治安费、生活区卫生费、计划生育管理费以及不可

5

预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程项目所发生的一切费用

和税金，除工程变更外综合单价不再调整。

6.3劳务分包人不再另行计取营业税、城市维护建设税、教育费附加及规费。

7总包合同

7.1工程承包人认为有必要时，提供总包合同（有关承包工程的价格细节除外），供

劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合

同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的复印件。

7.2劳务分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

8图纸

8.1工程承包人应在劳务分包工作开工3日前，向劳务分包人提供电子图纸_L套。

9项目经理（负责人）

9.1工程承包人委派的担本工程任驻工地履行本合同的项目经理崔国俊，职务：

项目经理,职称：工程师。

9.2劳务分包人委派的担任本工程驻工地履行本合同的项目负责人丁之峰，职务:

项目主管,职称：/o

10工程承包人义务

10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理

的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。

10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承

担相应费用。

⑴施工向劳务分包人交付具备本合同劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条

件的施工场地交付要求为：劳务分包人已进行勘察，接受现场条件，并自行承担勘察

现场所发生费用。劳务分包人进场施工后不再向工程承包人提出任何要求和追加费用。

⑵施工前完成水、电等施工管线和施工道路，并满足完成本合同作业所需的能源

供应及施工道路畅通的时间和质量要求。

⑶必要时施工向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；

⑷施工前前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保

护责任为：书面交验，劳务分包人负责保护。

⑸施工前向劳务分包人提供生产、生活临时设施，满足施工需要，劳务分包人验

收后负责保护及维修。若委托劳务分包人搭设其费用另行约定。

6

（6）劳务分包人使用的床具、手头工具、灶具、生活燃料等由劳务分包人自行提供，

费用包括在合同单价中。

10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月、旬、

周施工计划和物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计

量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

10.4负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收

集整理及交工验收。

10.5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、施工用

水、用电及施工场地。

10.6按时提供图纸，及时供应材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、

安全设施保证施工需要。

10.7按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬等费用。

10.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

11劳务分包人义务

11.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格

证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部

门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

11.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日提交下月施工

计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施

工计划，及相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施。

11.3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织

施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，

保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措

施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有

关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、

返工、工期拖延、安全事故、农民工工资纠纷、现场脏乱造成的损失及各种罚款。

11.4自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时

检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现

场其他单位协调配合，照顾全局。

11.5按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置

标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

11.6按时提交报表和完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。

7

11.7做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工

作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各

种罚款。

11.8妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的施工机具、

周转材料及其他设施。

11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

11.10劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行

总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

11.11配备完全胜任本工程各项要求的项目管理人员，项目负责人及授权的现场

劳务队长、劳资员等其他管理人员必须按投标文件安排或其他承诺及时到位，施工期

间不得随意调整。确需调整时应提前通知工程承包人，征得同意后方可调整，否则承

担结算价款10%的违约金。调离人员必须在接任者到位办理交接后方可离任。劳务分

包人投入施工人数：350人,其中管理人员详见附件三。管理人员必须持有规定要求

的岗位证书，特殊工种必须具有相应的上岗证书，劳务分包人按工程承包人项目管理

计划对相应施工范围要求的人员工种、级别和人数安排进场。劳务分包人进场后7日

内提供现场人员花名册和有关证件，并且必须授权配备一名专职劳资员，配合工程承

包人按照建设主管部门及现场实行的门禁管理的规定进行管理，必须做到实名制“六

统一”（即花名册、身份证、劳动合同、工人月度工资结算单、岗位技能证、工人月

度应得及预发工资表），即每月5日前提供上月真实的《分包商现场工人月度应得及

预发工资表》并进行公示，劳务分包人必须将农民工工资直接支付到劳动者手中，严

禁将工人工资支付给工头，并积极配合和接受工程承包人的监督和检查、确保稳定等

管理工作。及时按工程承包人要求提交各种劳务报表及每月《分包商现场工人月度应

得及预发工资表》并作为上月款项拨付的依据。由于劳务分包人劳务管理措施不力、

农民工上访，劳务分包人必须接受工程承包人的经济处罚和处理。

12安全施工与检查

12.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施

工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，

消除事故隐患，同时应满足地方政府规定和工程承包人的安全施工要求，符合工程承

包人现场安全文明管理规定，费用包括在劳务分包人相应的综合单价中。由于劳务分

包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担，并接受

地方政府或工程承包人的处罚。

12.2工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负

责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原

因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

8

13安全防护

13.1劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地

段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经

工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

13.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒

害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，

并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人

承担。

13.3劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（安全帽、安全带及其他保护

用品等），由劳务分包人自行提供使用计划、供应，费用由劳务分包人承担。

13.4劳务分包人责任及目标

⑴劳务分包人确保郑州市安全文明工地，杜绝发生安全事故，轻伤率控制在1.2%。

以下，造成安全事故的，劳务分包人承担全部责任，并赔偿工程承包人因此带来的一

切损失。

⑵决不允许在在建的建筑物内安排工人食宿，更不允许男女混住。

⑶按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员，安全管理人员持证上岗，

安全管理人员必须最先进场和最后退场。

（4）在容易发生火灾的地方需动火作业时，要到工程承包人开动火证，并采取有效

的防护措施，配置灭火器、安排着火人员。

⑸按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品，高处作业人员配备安全带，给每

个施工人员配备上正式编号的合格的安全帽。

（6）接受工程承包人的安全技术交底，门禁管理等交底，接受交底班组的所有人员

都要签名和签时间。

⑺建立安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向工程承

包人报告，同时要参加工程承包人组织的周检查和紧急情况下的安全检查；负责对工

程承包人整改通知单提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求

向工程承包人反馈整改情况。

（8）建立安全教育制度，负责组织对工人进行全面安全教育。内容包括：强制性标

准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未

经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育

的人员及按照规定进行门禁管理而未进入门禁系统刷卡的人员一律不得进入施工现场。

按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育。

⑼对自备的施工机械、工具用具及时保养和维修，对工程承包人提供的机械、设

备有要求按规定保养和维修的权利。

9

oo）炊事员持健康证上岗，当天饭菜应留样到第二天，防止食物中毒。

di）发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他分包人签订交叉作业安全

生产协议书，明确规定双方施工的顺序和保护措施。

⑫建立安全保证体系，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网

络。制定安全施工责任制度，明确安全岗位职责。认真执行安全技术规范，严守安全

规则，落实安全措施，层层签订安全生产责任书，确保安全施工。

14事故处理

14.1发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门

并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

14.2劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

15保险

15.1工程承包人运至施工场地用于施工的材料、机械和待安装设备，由工程承包

人办理或获得保险。

15.2工程承包人为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支

付保险费用。

15.3劳务分包人必须为从事作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人

员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围（内容）

为：政府规定由工程承包人统一办理的保险（意外伤害保险、工伤保险、医疗保险），工

程承包人办理后按劳务分包人分包范围工程造价的比例分摊给劳务分包人。劳务分包人

办理自有人员、材料、机械设备等的保险。

15.4保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或

减少损失。

16材料与设备供应

16.1工程承包人供应的材料、设备：

钢筋、混凝土、水泥、砂子、石子、素土、灰砂砖，安全网，木跳板，平网，

竹芭，挑架用槽钢，墙柱下角钢，未加工的套筒，钢板止水带，对拉螺杆用钢筋或成

品对拉螺栓。

工程承包人供应的材料、设备运到现场后，由劳务分包人负责验收、保管和使用，

其费用包括在综合单价中。

10

16.2工程承包人委托劳务分包人采购供应的材料：除工程承包人供应的材料设备

外，其余所有材料（包括零星材料和低值易耗品）均有劳务分包人采购供应，费用已

含在相应的合同综合单价中。包含且不限于如：扎丝、钉子、铁丝、钢筋保护层垫块、

杜水平支撑、胶带、海棉条、脱模剂、养护液、养护用塑料薄膜及棉毡、三防布（材

料覆盖）、海绵垫、后浇带用钢板网、快易收口网、切割机锯片、其他锯片、油漆刷

子、脚手钢管涂刷用油漆（乐化牌油漆）、膨胀螺丝及螺丝螺帽（防护用）、图钉、

防水胶布、对拉螺杆配套螺帽、PVC套管、刀片、棕刷、美纹纸、温度计、卡子、锯

条、钢锯、热熔器、卷尺、钢卷尺、刮杠、靠尺、灰板条、大小扫把、扫把灰斗、粉

笔、红蓝铅笔、记号笔、签字笔、钢筋下料单、钢筋垫块、线绳、砂纸、墨汁、灯线、

灯架、灯座、碘鸽灯管、水桶、碘鸨灯具、灯管、防潮灯、手套、电焊条、氧气（含

氧气瓶、气带、割把、焊把）、乙烘（含乙烘瓶、气带、割把、焊把）、软水管、麻

绳、麻线、劳保用品、雨衣雨具、中心对中线锤、安全帽、安全带、各种安全网、各

种现场安全施工所需要的材料、抹灰铁丝网等）以及振动器、振动棒、镐、锤、锹、

钎、电机、小铲、环刀、吸尘器、手提电锯、手提电刨、手推车、砂浆车等中小型机

械（具）及其相应配套的辅材、配件等费用。自带设备包含且不限于三级箱及三级箱

以后的配电、照明等（不含塔吊大灯及临时照明设施）等在内的未注明由工程承包人

提供的所有材料。

劳务分包人供应材料的质量、品牌、规格、型号必须符合设计和国家规范要求，

必须提供出厂合格证、质量检测（检验）报告原件。对于按相关规范要求材料进场后

需要进行复试或复检的劳务分包人必须及时进行，并提供复试或复检报告原件。材料

进场后及时通知工程承包人安排验收，经工程承包人和监理单位验收材料质量符合要

求后，方可使用。

16.3工程承包人供应的材料、设备属于工程承包人所有，只供本合同约定劳务分

包人分包范围内的工程使用，劳务分包人不得挪用、浪费、丢失和擅自处理（包括边

角余料），超过河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）定额消耗量或施工图纸

用量的，工程承包人按照附件六中约定超用的材料、设备价格在劳务分包人的结算中

扣除，并承担因此造成的一切经济损失。材料节余的，工程承包人与劳务分包人按筵2

分成。

16.4工程承包人委托由劳务分包人采购供应的材料，劳务分包人供应不及时或质

量不符合要求影响施工，工程承包人将代为购买，并及时向劳务分包人转账。在工程

结算时按照实际购买价格增加20%的费用从劳务分包人结算中扣除。

17工程计量及确认

17.1工程量计算规则：详见附表四。

11

17.2每月20日由劳务分包人按照本合同的约定将当月完成的工程量报工程承包

人，由工程承包人确认，并根据定额和图纸材料用量计算节超量。劳务分包人未经工

程承包人认可，超出设计图纸范围或由于劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承

包人不予计量。劳务分包人未按时提交或提交的报表不符合工程承包人要求且未做整

改的，工程承包人不予计量，并视为当期劳务分包人无支付要求。劳务分包价款支付

程序执行工程承包人相关规定。

18合同价款的支付

18.1本工程预付款：无。

18.2工程进度款支付：每月支付上月完成工程量价款的70%,春节付至已完工程

量的85%,工程竣工验收合格并移交发包人，支付至已完工程量的90乐结算完毕并结

清往来账务后半年内付至结算值的95%,余款作为保修金在保修期满后28日内无息付

清。

18.3每次支付工程进度款时，劳务分包人必须提交经工人及班组长签字确认的

《分包商现场工人月度应得及预发工资表》2份，报工程承包人项目经理部备案1份，

在工程承包人项目经理部指定位置张贴公示1份，公示10日内未收到工人投诉或质疑，

方可向劳务分包人付款。

18.4以上付款均在满足本合同全部要求的条件下进行，否则工程承包人视情况确

定减付、缓付或停付。工程承包人所支付的价款，劳务分包人必须首先足额并及时支

付工人工资，因拖欠工人工资而造成的一切后果由劳务分包人承担。工程承包人每年

年终付款分两次进行，即第一次先行支付工人工资，待工程分包人及工程承包人落实

工人已经领取工资后，与春节前再行办理其他剩余款项的支付工作。

18.5劳务分包人每次收款时必须开具工程所在地有效的建筑业发票及完税证明。

19.施工机具与周转材料供应

19.1施工机具供应

⑴工程承包人提供的施工机具：现有的施工电梯、塔吊、混凝土泵、一二级配电

箍，工程承包人提供的施工机具由劳务分包人负责保管，如丢失、损坏劳务分包人按

施工机具的购买原价赔偿工程承包人。

⑵工程承包人委托劳务分包人提供的施工机具：除工程承包人提供的施工机具外,

为完成分包施工所需的其他施工机具均由劳务分包人提供，费用包含在合同相应的综

合单价中。包含且不限于：钢筋弯曲机、切断机、切割机、对焊机、锥（直）螺纹接

头加工机械、电焊机、调直机，木工压刨机、台锯、振动棒等加工及生产机械、垂直

运输机械及三级以下配电箱（含三级）等在内的未注明由工程承包人提供的所有机械。

12

劳务分包人提供的机械及工具用具必须符合国家有关质量、安全、环保、文明施

工的有关标准和规定。

⑶为方便施工管理和协调，劳务分包人负责输送泵、塔吊司机的食宿和管理，并

为每台塔吊配两部对讲机，塔吊司机用餐费用由劳务分包人承担。

19.2周转材料供应

⑴工程承包人供应的周转材料：钢管，扣件，模板，顶丝，山型卡，钢支撑，

木方,周转材料由工程承包人依据现场实际用量计划（工程承包人认可的）提供，由

劳务分包人负责（派专人）装卸车、验收、保管、清理、维护，拆除后由劳务分包人

负责修整，费用包括在合同综合单价中。劳务分包人应合理使用工程承包人供应的周

转材料，严禁大材小用，长材短用，不得随意切割改制。劳务分包人拆除最后一次模

板和木方时，须拔净所有附着的铁钉，并卸下钢管上所有的夹具、扣件，并按工程承

包人要求分类堆码整齐。

①钢管切割未经工程承包人（项目经理）批准，劳务分包人按原价的双倍赔偿。

②工程承包人发现劳务分包人有故意浪费、丢弃、埋设、偷窃钢管、扣件等材料，

工程承包人按照同期市场价的100倍处罚劳务分包人。

③周转材料使用完毕按下列约定退还：

a.钢管、钢支撑、脚手板退还织虬其中废品率不得超过以；扣件和卡具退还

97%,损耗率不超过邺。

b.竹、木胶合板退还可继续使用材不低于以%,其中原规格材不低于驯。

c.模板用木方退还可继续使用材不低于义%,其中原规格材不低于眄。

⑵工程承包人委托劳务分包人供应的周转材料：无，劳务分包人供应的周转材料

必须符合国家质量标准和施工技术规范、安全文明施工以及环保等有关规定，其费用

包含在合同相应的综合单价中。劳务分包人分包范围内使用的钢管和扣件等周转料具

须向工程承包人所属物资分公司租赁，租赁价格按市场价格，租赁数量钢管：/吨；扣

件/套。劳务分包人未按合同约定的数量租赁工程承包人所属物资分公司的，又未经工

程承包人书面批准，实际租赁数量与合同约定的数量对比不足部分按市场价在分包结

算中扣除。

工程承包人所属物资分公司不能满足的，经工程承包人项目经理书面同意，由劳

务分包人另行租赁。

20施工变更

20.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人应提前3日以书面形式向

劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包

人发出的变更通知及有关要求施工。

13

20.2因工程承包人原因产生的需返工的变更按现场签证核定人工工日，单价按零

星用工单价计算；不需要返工的工程变更，不增加费用，费用包含在综合单价中。

20.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计

发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予

顺延。

20.4施工期间劳务分包人不得以任何理由拒绝施工设计变更增加或减少的工作内

容，否则视为劳务分包人不能完成承包范围内施工工作内容。

21工程验收

21.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准和要求。

劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承

包人应当在收到劳务分包人的报告后7日内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合

格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约

定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务

分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导

致的工程承包人的相关损失。

21.2劳务分包人应认真按照标准、规范和设计要求以及工程承包人代表发出的指

令施工，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接受工程承包人代

表或委派人员、业主、监理现场人员和各级质检部门的检查、检验，为检查、检验提

供便利条件，并按检查要求返工、修改，承担由自身原因导致的返工、修改的全部费

用及其他责任。

21.3隐蔽工程和中间验收。劳务分包人应在自检合格后，验收48小时前通知工

程承包人组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行隐蔽或继续施工。如验收

不符合质量要求，劳务分包人应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收。

因劳务分包人原因所导致返修，全部费用由劳务分包人承担，工期不予顺延。未经验

收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，劳务分包人必须按照工程承包人或有关单位的要求

进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责任。中间验收部位：按工程承包人要求。

21.4交工验收。劳务分包人承担施工的内容全部完成，经验收质量达不到要求，

劳务分包人应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完

成，再通知重新验收，直到符合质量要求为止，且承担自身责任造成的全部经济损失

和工期延误责任。

22施工配合

22.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按

发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、

14

隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包

人配合时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。

22.2工程承包人另行分包的工程，涉及施工工序交叉或需相互配合的，劳务分包

人应无偿积极配合，由于劳务分包人不能配合造成质量、安全事故或停工窝工等现象，

工程承包人有权对劳务分包人进行处罚，由此发生的费用从劳务分包人工程款中扣除。

23合同价款的最终结算与支付

23.1劳务分包人将分包范围内的所有工程内容完成，并经验收合格后14日内向

工程承包人项目经理部递交结算书（一式四份）。

23.2工程承包人项目经理部收到劳务分包人递交的结算书后14日内进行初审，

给予确认或者提出修改意见，并按程序经工程承包人结算主管部门审定，加盖工程承

包人结算专用章后生效，否则无效。

23.3属于劳务分包人分包施工范围，未经工程承包人认可而甩项不干的项目，工

程承包人直接从劳务分包人结算中按2倍费用扣除。

23.4劳务分包人未按时提交结算书，工程承包人有权单方办理结算，劳务分包人

对工程承包人单方办理的结算予以认可，劳务分包人承担结算价款千分之五的编制费。

23.5结算按本合同有关约定办理。为完成本分包范围的工程而发生的所有费用，

不论在合同中是否明示，均已包括在合同价格中，劳务分包人不再计取其他任何费用。

23.6中间结算：/

24违约责任

24.1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

⑴工程承包人违反本合同第19条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬。

⑵工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

24.2当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

⑴劳务分包人不按约定工期完工（含施工进度计划各工期控制点），每延误一天，

由劳务分包人承担10000元/天违约金,并承担因此给工程承包人造成的一切损失。

⑵劳务分包人施工项目质量不符合本合同约定的质量标准，经返修仍然不能达到

合同约定质量标准或质量目标，工程承包人有权拒付工程款，劳务分包人并向工程承

包人支付结算价款鳏的违约金，并由劳务分包人承担因此给工程承包人造成的一切损

失。

⑶劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，向工程承包人支付因其

违约给工程承包人造成的经济损失。

（4）劳务分包人不服从管理或聚众闹事或上访，严重影响工程承包人的形象，每发

生一次承担10000元的违约金。

15

⑸劳务分包人在施工过程中，若达不到工程承包人要求，不能完成后续施工，劳

务分包人必须无条件退场，未经工程承包人书面批准，对劳务分包人已完成的工作量

按80%进行结算，并没收履约保证金，且劳务分包人赔偿工程承包人的相应损失。

（6）劳务分包人未按合同要求完成创建郑州市安全文明工地,向工程承包人支付结

算价款3%的违约金，并承担由此给工程承包人造成的全部损失。

24.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任

后仍应继续履行合同。

25索赔与签证

25.1工程承包人根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其他资料时，劳务分

包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总包合同。

25.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可

以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加价款或

延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转给劳务分包人。

25.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件

发生时有效的相应证据。索赔有效时限为索赔事项发生后5日内，逾期视为自动放弃。

25.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人

承担责任的其他情况，劳务分包人可按上述时限以书面形式向工程承包人提出索赔请

求。

25.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经

济损失，工程承包人可按上述时限以书面形式向劳务分包人索赔。

25.6劳务分包人需办理签证时，必须在签证事件发生后立即以书面形式提交签证

单，且必须经工程承包人经办人、商务经理、总工程师（副经理）、项目经理共同签

字，并按工程承包人的内部管理程序经上级主管部门审核后方可生效，否则无效。签

证实行“日清月结”，未按时提交视为劳务分包人自动放弃签证。签证零星用工每个

工日单价按100元结算，此工日单价包括为完成该项工作内容的全部费用。

25.7劳务分包人承包范围以外的（综合单价不包含的）零星用工每8小时计算一

个工日，实际发生时，现场签证，单项金额在500元以下的签证，劳务分包人不再计

算，已在合同价款中综合考虑。如果劳务分包人不执行工程承包人的指令，工程承包

人有权安排其他人员完成，产生的费用由工程承包人在劳务分包人结算中扣除。

26.争议

26.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关

主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第

（1）种方式解决争议:

16

⑴双方达成仲裁协议，向济南仲裁委员会申请仲裁；

⑵向有管辖权的人民法院起诉。

26.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，

保护好已完工作成果：

⑴单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同。

⑵调解要求停止合同工作，且为双方接受。

⑶仲裁机构要求停止合同工作。

⑷法院要求停止合同工作。

27.禁止转包或再分包

劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包

人将依法承担责任。

28不可抗力

28.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

28.2不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力

所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措

施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不

可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失

情况以及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向

工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工

程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

28.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

⑴工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场

地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担。

⑵工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并各自承担相应费用。

⑶劳务分包人提供的机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担。

（4）工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担；因劳

务分包人使用不当造成的损坏由劳务分包人承担。停工损失由劳务分包人自行承担；

一月内因天气变化、停水停电、各种管制等影响工程进度累计7天以内，劳务分包人

不能对工程承包人提出任何索赔，累计超过7天，双方协商解决。

28.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责

任。

17

29文物与地下障碍物

29.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究

价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包

人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部

门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人

承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，

致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

29.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面

形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方

案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的赛用，顺延合同

工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

30合同解除

30.1如果工程承包人不按照本合同约定比例支付工程款超过28日，劳务分包人

可以停止工作（工程承包人与劳务分包人达成延期付款的除外）。停止工作超过28

日，工程承包人仍不支付工程款，劳务分包人可以发出通知解除合同。

30.2工程承包人发现劳务分包人有转包、再分包行为或无履约能力，可以发出通

知解除合同，合同自解除通知发出后5日内自动解除。

30.3如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，工程承包人

应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应

支付劳务分包人已完工程的费用。

30.4如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程

停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以协商解除合同。

30.5合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移

交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要

条件，并按合同约定支付已完工程的费用。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方

造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

31合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工

程承包人验收合格后，结算价款支付完毕，本合同即告终止。

18

32保证金

32.1劳务分包人在合同签订后，向工程承包人提交合同价款的3%作为履约保证金，

此保证金可从前三次付款中扣留。履约保证金返还时间为：工程完工，达到本合同约

定的质量、工期、安全文明施工要求后一个月内无息退还；达不到要求，工程承包人

将扣除劳务分包人履约保证金。

32.2劳务分包人在合同签订后，向工程承包人提交合同价款的3%作为农民工工资

支付保证金，此保证金可从前三次付款中扣留。此保证金返还时间为：工程完工，未

发生工人上访或恶意讨薪，劳务分包人足额支付工人工资后一个月内无息返还。

33.3若劳务分包人与工程承包人已有合作项目，并已经交纳了（或已经在付款中

扣除）履约保证金和农民工工资支付保证金，且保证金未返还，则后续施工项目可不

再另行交纳（或扣除）上述保证金。

33.质量保修

⑴质量保修范围：劳务分包人施工的全部范围。

⑵质量保修期限：本工程竣工验收合格之日起满两年。

⑶保修期间劳务分包人必须在接到修理通知起2日内派人修理，否则工程承包人

安排其他人员进行维修，费用从预留保修金内扣除，不足部分由劳务分包人支付。保

修期满后28日内将余额无息支付给劳务分包人。

34.其他约定

34.1—、二级（含二级）水、电设施由工程承包人提供，二级以后的水、电管线

等由劳务分包人按工程承包人要求或国家相关规定配置，费用包含在合同价款中。生

活用水电费由劳务分包人自行承担，生活用水电费承担方式和结算方法：按劳务分包

人所完工程造价的07%由劳务分包人承担，从劳务分包人过程付款及结算中予以扣除,

此水电费用不包含空调或电暖气费用，空调或电暖气费用按实际抄表数量加10对员耗

扣除，结算单价按抄表当月郑州市市场信息价为准。

34.2因发包人或政府以及不可抗力原因造成的本工程延期开工、停建、缓建、暂

停施工，劳务分包人按已完工程量进行结算，劳务分包人不得向工程承包人提出任何

经济索赔。

34.3劳务分包人应设专职文明施工人员负责合同内文明施工、辅工配合等工作内

容，负责承担施工范围（包括加工场区、施工楼层、所属场区道路、材料堆场等）和

生活区内（包括办公区、宿舍区楼梯、走道、花坛、道路、厕所、食堂、澡堂、开水

房等各种相关办公生活设施）全部文明施工、日常保洁工作内容，包括不定期迎接各

有关单位检查前的文明清扫及生活垃圾清除，费用包括在劳务分包人综合单价中。如

劳务分包人不履行上述职责，工程承包人有权安排其他人完成，按实际发生的费用在

劳务分包人的结算中扣除。

19

34.4劳务分包人需交纳合同金额2%。的安全文明基金，做为安全文明施工奖罚费

用。

34.5因工程承包人准备在主体结构结束后，对砌体和内墙抹灰工程进行双优化,

所以劳务分包人必须在施工过程中保证模板和混凝土墙体垂直度的施工质量，混凝土

墙体垂直度、平整度、方正度误差不准超过规范和工程承包人要求，为下一步砌体作

业和内外墙粗装修提供较好条件，确保混凝土墙、柱、梁、板的平整度、垂直度以及

层高、房屋净尺寸方正度符合规范及工程承包人要求。

34.6如果因为劳务分包人施工质量造成的后期剔凿，修复等问题，劳务分包人必

须派专人按工程承包人的要求进行无偿修复，修复达不到工程承包人后期混凝土墙面

免抹灰要求的，工程承包人按建筑面积每平方米扣除20元补偿后续施工。

34.7同时劳务分包人负责剔除混凝土板面浮浆，所有模板的拼缝错台及涨模的打

磨，否则工程承包人有权安排其他人员完成，所发生的费用从劳务分包人价款中扣除。

如果因为劳务分包人施工原因影响层高、房屋尺寸等，工程承包人按建筑面积每平方

米扣除10元补偿后续施工。

34.8为加快工程施工进度和保证工程质量，四家劳务分包人在施工过程中，若其

中一家劳务分包人比另几家劳务分包人在施工进度，施工质量上又好又快，工程承包

人有权利从进度慢，质量差的劳务分包人承包施工的区域中拿出，给另几家进度快,

质量好的劳务分包人施工，被拿出自己施工范围内楼层的劳务分包人必修无条件接受

且结算综合单价不能调整。

35合同份数

本合同正本两份，双方各执一份，副本随份，工程承包人执鱼份，劳务分包人执

壹份，正副本具有同等效力。

36合同订立时间与地点及生效

36.1合同订立时间：2015年8月28日

36.2合同订立地点：济南市历下区文化东路16号

36.3本合同约定双方盖章后生效。

附件一劳务分包人法人授权委托书

20

附件二劳务分包人项目印章授权书

附件三劳务分包人项目管理人员分工明细表

附件四分包工程项目综合单价明细表

附件五工程承包人供应材料与设备明细表

附件六劳务分包人超用材料与设备扣款单价表

附件七劳务分包人承诺书

附件八施工范围区域划分图纸

工程承包人：（盖章）劳务分包人：（盖章）

住所：住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

21

附件一法人授权委托书

本授权委托书声明：我系河南鸿展建筑劳务有限公司的法定代表人,

现授权委托丁之峰为我单位的代理人,以本公司名义参加中国建筑第八工程

局有限公司郑州航空港区合村并城建设项目南区16号地安置区工程的投标及施工活

动。委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的

一切事务（含代表我公司与现场工人签订劳动合同及工人工资确认和审核）等我均予

以承认。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人姓名：丁之峰性别：男职务：项目主管

委托代理人身份证号码：_____________________________

委托单位（盖章）：法定代表人签字及盖章：

委托单位详细住址：__________________________________

委托单位办公电话：__________________________________

委托单位传真号：___________________________________

委托单位经办人姓名：

委托日期：2015年8月28日

委托代理人身份证复印件加盖法人公章附后

（身份证复印件粘贴处）

22

附件二

劳务分包人授权书

工程名称郑州航空港区合村并城建设项目南区16号地安置区

劳务分包人名称河南鸿展建筑劳务有限公司

劳务分包人印鉴法定代表人

（盖章）

（盖章）（签字）

2015年8月280

劳务分包人项目经理部印鉴委托代理人

（盖章）（签字）

2015年8月280

劳务分包人收款印鉴

（盖章）

开户银行：

开户账号：

2015年8月280

23

附件三

劳务分包人项目主要管理人员明细表

工程名称：郑州航空港区合村并城建设项目南区16号地安置区

序号姓名职务权限联系电话备注

按照本合同条款约定，负责分包范围内工程项目的工期、

1项目负责人

质量、安全、劳资、预结算等全部工作。

负责承包范围内工程项目的图纸会审、技术方案、技术交

2技术负责人

底、技术资料、施工进度计划等方面的工作。

按照合同及工程承包人要求，负责与工程承包人办理合同

3商务负责人

签订、经济签证、工程量核对、预结算等商务工作。

按照合同及工程承包人要求，负责工程承包人供应材料的

4材料负责人