建设工程施工合同新

第页共页建设工程施工合同新一、合同概述建设工程施工合同是指甲方委托乙方承担建设工程的施工任务，并按照合同约定支付相应报酬的合同。二、合同主要内容1.合同双方的基本信息，包括甲方和乙方的名称、法定代表人或负责人的姓名、地址、联系方式等信息。2.工程项目的基本信息，包括工程名称、工程地点、用地面积、工程规模等。3.工程施工的内容和要求，包括工程的整体布局、结构设计、施工方法、质量要求、安全要求等。4.工程周期和进度计划，包括工程开始日期、工程竣工日期，以及工程各个阶段的进度要求。5.工程造价和支付方式，包括工程总造价、合同价款及支付方式，各项费用的计算方式等。6.合同履行的保证和担保方式，包括施工期间的保证金、质量保证金等。7.甲方和乙方的权利和义务，包括甲方提供施工图纸、资金等，乙方完成施工任务等。8.合同的变更和解除，包括合同的变更原因、变更方式，合同的解除条件、解除的程序等。9.合同履行的监督和验收，包括工程质量的监督、竣工验收的程序及标准。10.合同的违约责任，包括违约方应承担的责任、违约方应支付的违约金等。11.合同争议的解决方式，包括双方协商解决、仲裁解决或诉讼解决等。三、合同的主要特点1.具有明确的工程内容和要求，包括工程的范围、规格、质量标准等，确保工程建设按照约定的要求进行。2.具有明确的工程周期和进度计划，保证工程按照约定的时间完成。3.具有明确的工程造价和支付方式，确保工程款项的支付按照约定的方式进行。4.具有明确的履行保证和担保方式，确保合同的履行过程中的风险得到控制。5.具有明确的违约责任和争议解决方式，确保合同的履行过程中的纠纷得到解决。四、合同的签订和履行流程1.合同的签订流程：（1）甲方提供工程招标文件或招标公告，乙方参与投标。（2）甲方评标并确定中标人，与中标人签订建设工程施工合同。（3）甲方向乙方提供施工图纸、资金等，乙方开始施工。2.合同的履行流程：（1）乙方按照合同要求进行工程施工。（2）甲方及时支付合同价款。（3）双方进行工程质量的监督和验收。（4）工程建设完工后，进行竣工验收。五、合同的风险管理1.施工期间的风险管理，包括工期管控、安全管理、施工过程中的风险预警等。2.工程质量的风险管理，包括施工质量控制、质量验收等。3.合同履行过程中的风险管理，包括履约保证金、质量保证金等担保方式的应用。六、合同的变更和解除1.变更方式和原因：（1）合同变更的方式主要有书面变更协议、补充协议等。（2）合同变更的原因可能包括工程设计方案变更、工程材料供应变更等。2.解除条件和程序：（1）合同解除的条件主要有合同违约、合同无效等。（2）合同解除的程序主要由双方协商一致，或根据法律规定进行。七、合同的监督和验收1.工程质量的监督：（1）甲方可以委托第三方工程监理机构进行工程质量的监督。（2）乙方应按照合同要求进行工程施工，并接受监理机构的监督。2.竣工验收：（1）工程竣工后，甲方对工程进行验收。（2）验收合格后，甲方支付最后一笔合同款项。八、合同的违约责任1.甲方违约的责任：（1）甲方未按照合同约定支付款项的，应支付违约金。（2）甲方未按照合同约定提供施工图纸、资金等的，应履行相应的赔偿责任。2.乙方违约的责任：（1）乙方未按照合同要求完成工程的，应履行相应的返工或赔偿责任。（2）乙方施工过程中发生事故，造成人员伤亡或财产损失的，应承担相应的赔偿责任。九、合同争议的解决方式1.双方协商解决：（1）双方在合同签订时可以明确合同争议的解决方式，如通过友好协商进行解决。2.仲裁解决：（1）合同中可以约定争议解决通过仲裁进行，依法进行仲裁。3.诉讼解决：（1）合同争议无法通过协商和仲裁解决时，可以通过法院诉讼解决。十、合同的补充和完善合同的补充和完善应遵循合同自愿原则，根据实际情况进行修订和完善。十一、合同的质量风险应对措施为减少合同过程中可能出现的质量风险，应采取以下措施：1.甲方定期对工程进行质量验收，确保工程质量符合要求。2.乙方加强施工质量管理，确保按照合同要求进行施工。3.引入第三方的质量监督机构，对工程质量进行监督，并及时提供风险预警。4.在合同中约定违约责任和违约金，以加强对质量风险的约束。以上是建设工程施工合同的基本内容，通过对合同的明确和风险管理，可以保证工程