2022-2023年一级造价师之建设工程计价考前冲刺模拟试卷B卷含答案

2022-2023年一级造价师之建设工程计

价考前冲刺模拟试卷B卷含答案

单选题（共200题）

1、下列不属于工程造价指标的测算方法的是（）。

A.数据统计法

B.典型工程法

C.汇总计算法

D.综合单价法

【答案】D

2、（2021年真题）“标高金”组成（）。

A.管理费、利润、风险费

B.管理费、利润

C.管理费、风险费

D.利润、风险费

【答案】A

3、与EPC总承包相比，交钥匙总承包提供的服务还包括（）。

A.项目设计工作的综合服务

B.项目采购工作的综合服务

C.项目施工工作的综合服务

D.项目运营准备工作的综合服务

【答案】D

4、概算定额的确定基础是（）

A.现行预算定额

B.现行投资估算指标

C.现行概算指标

D.现行施工定额

【答案】A

5、某市建筑公司承建某县城一商务楼，当年结算工程价款收入为

5300万元，其中包括所安装设备的价款500万元及付给分包方的价

款300万元，则此收入应缴纳的营业税为（）万元。

A.150

B.161

C.170.7

D.174

【答案】A

6、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。

A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述

B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在

综合单价中考虑

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最

方便计算的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，

可采用相同的项目编码

【答案】B

7、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证

其履约保证金在（）一直有效。

A.承包人提交竣工验收申请前

B.工程实际竣工日期前

C.发包人颁发工程接收证书前

D.工程缺陷责任期满前

【答案】C

8、下列有关投标报价时复核工程量的表述，正确的是（）o

A.针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改

意见取决于投标策略

B.复核工程量可以影响投标人的报价尺度，但并不能确定订货及采

购物资的数量

C.投标人发现工程量清单中数量有误，可通知招标人后对工程量清

单进行修改

D.投标人可以向招标人提出工程量清单的错误，由该投标人统一修

改并把修改情况通知所有投标人

【答案】A

9、根据《房屋建筑与装饰工程计量规范》GB50854-2013的规定,

当单层建筑物檐口高度超过（）米时，可计算超高施工增加费。

A.6

B.10

C.15

D.20

【答案】D

10、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标

发现的投标报价算术错误，应由（）进行修正。

A.评标委员会

B.招标监督机构

C.招标人

D.投标人

【答案】A

11、在利润和利润分配表中，可供投资者分配利润的分配去向不包

括（）。

A.法定盈余公积金

B.任意盈余公积金

C.应付利润

D.未分配利润

【答案】A

12、下列文件和资料中，可作为工程量计量依据的是（）。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.质量合格证书

D.各种预付款支付凭证

【答案】C

13、在竣工决算审核中，下列关于主管部门批复项目的说法，正确

的是（）。

A.批复不向财政部报送年度部门决算的中央单位项目决算

B.批复主管部门二级及以下单位的项目决算

C.批复主管部门本级投资额为5000万元的项目决算

D.由主管部门批复的项目决算，不需报财政部备案

【答案】B

14、在我国建设项目投资构成中，超规超限设备运输增加的费用属

于()。

A.设备及工器具购置费

B.基本预备费

C.工程建设其他费

D.建筑安装工程费

【答案】B

15、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间

40min.辅助工作时间5min,准备与结束工作时间5min,休息时间

5min,由于施工组织不善造成工人停工时间30min,则定额时间是

()min。

A.45

B.50

C.55

D.85

【答案】c

16、根据《标准施工招标文件》，下列关于综合评估法评标的说法,

错误的是()o

A.综合评估法通常采用百分制

B.具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法

C.综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由

招标人事先在招标文件中确定

D.采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招

标人

【答案】B

17、影响工业建设项目工程造价的主要因素中，不属于工艺设计阶

段影响造价的内容是()o

A.建设规模、标准和产品方案

B.工艺流程

C.生产组织及生产过程中的劳动定员情况

D.建筑结构

【答案】D

18、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议

书的依据是()

A.项目可行性研究阶段项目投资概算

B.项目可行性研究阶段项目投资估算

C.项目建议书阶段项目投资概算

D.项目建议书阶段项目投资估算

【答案】D

19、下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。

A.招标控制价必须由招标人编制

B.招标控制价只需公布总价

C.投标人不得对招标控制价提出异议

D.招标控制价不应上调或下浮

【答案】D

20、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产

生的影响，下列说法正确的是（）。

A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B.从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加

【答案】B

21、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）。

A.中央实验室

B.生产装置

C.集中控制室

D.原材料仓库

【答案】B

22、（2014年真题）最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价

格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（）。

A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息

B.价格信息、工程造价指数和工程造价指标

C.人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息

D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息

【答案】B

23、关于设计概算的说法，正确的是（）

A.设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性

B.三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目

C.概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制

D.概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响

【答案】D

24、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（）。

A.使用国有企事业单位自有资金的项目

B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目

C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目

D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的

工程建设项目

【答案】C

25、施工过程中在组织上不可分割，在操作上属于同一类的作业环

节的施工过程通常称为（）

A.工序

B.工作过程

C.综合工作过程

D.动作

【答案】A

26、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100

万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增

加同规格设备的数量达到生产规模的系数为（）。

A.0.4~0.5

B.0.6~0.7

C.0.8〜0.9

D.1

【答案】C

27、（2019年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质

[2017]138号）,质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额

的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】c

28、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备

购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建

设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投资

为（）万元。

A.4250

B.4430

C.4550

D.5050

【答案】C

29、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程

费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，

涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年

份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万

元，则该建设项目静态投资（）万元。

A.3200

B.3000

C.3250

D.2900

【答案】D

30、新增流动资产中的各种存货的计价依据是（）

A.制造时的各项支出

B.买进时的各项支出

C.入账时的实际成本

D.取得时的实际成本

【答案】D

31、建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其

原因是（）。

A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间

B.有利于集中用水，开辟新水源、远距离引水

C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会

D.生产排泄物集中排放，降低环境污染

【答案】C

32、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专

用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%,外购配套件费为

5万,包装费率为2%,利润率为10%,用成本估算法计算该设备的

利润值为（）万元。

A.3.366

B.3.370

C.3.376

D.3.876

【答案】c

33、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（）。

A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标

B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标

C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明

D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换

算

【答案】A

34、关于投标人须知，下列说法中正确的是（）。

A.总则里主要包括项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、计

划工期和质量要求的描述

B.在正文中的未尽事宜可以通过‘投标人须知前附表'进行进一步明

确，如与投标人须知正文的内容相抵触，以投标人须知为准

C.说明评标委员会的组建方法，评标原则和评标委员会名单

D.投标准备时间，是指自招标文件开始发出之日起至投标人提交投

标文件截止之日止的期限，最短不得少于15天

【答案】A

35、（2021年真题）某新建项目投资估算中的建筑安装工程费、设

备及工器具购置费、工程建设其他费分别30000W.20000W,10000Wo

若基本预备费率5%,则基本预备费（）。

A.1500W

B.2000W

C.2500W

D.3000W

【答案】D

36、（2011年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规

定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。

A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用

C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费

D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

【答案】C

37、中小型机械报废回收时的残值率应为（）

A.2%

B.3%

C.4%

D.5%

【答案】D

38、工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作

是（）。

A.对风险进行评估

B.价值增值分析

C.选择合理的风险费率

D.进行成本分析

【答案】B

39、关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是（）。

A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致

B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量

计算

C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一

并处理

D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于

60%,不高于90%

【答案】D

40、关于建设期利息的说法，正确的是（）。

A.建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费

用利息

B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初支

用考虑

C.建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费

D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担

保费

【答案】A

41、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔

属于（）。

A.工程变更索赔

B.工程延误索赔

C.不可预见的不利条件索赔

D.合同终止的索赔

【答案】C

42、（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场

运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）o

A.超运距用工

B.辅助用工

C.二次搬运用工

D.人工幅度差

【答案】C

43、（2009年.）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率

都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。

A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D.柱网布置与厂房的高度无关

【答案】A

44、下列选项中，属于清标工作内容的是（）

A.项目管理机构评审

B.形式评审

C.错漏项分析

D.资格评审

【答案】C

45、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）。

A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计

算错误带来的风险与损失

B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单

的发包人负责

C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺

项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价

款

D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项

目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方

法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款

【答案】C

46、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。

A.工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿的行为

B.由发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人

提出索赔

C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自

身原因拖期违约责任

D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提

出索赔

【答案】C

47、关于工程造价的分部组合计价原理，下列说法正确的是（）。

A.工程计价的基本原理就在于工程项目的划分和工程量的计算

B.工程量计算规则主要指各专业工程量计算规范附录中规定的计算

规则

C.编制工程概算预算时，主要是按照清单工程量计算规范规定的清

单项目进行划分

D.工料单价仅包括人工.材料.机具使用费，是各种人工消耗量.各种

材料消耗量.各类施工机具台班消耗量与其相应单价的乘积

【答案】D

48、（2014年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规

定，下列有关费用的表述中不正确的是（）。

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的

各项费用

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采

购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费

【答案】B

49、施工企业发放的劳动保护费属于（）。

A.企业管理费

B.措施费

C.规费

D.分部分项工程费

【答案】A

50、作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）o

A.完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所需消耗的人工.材

料和施工机具台班数量标准

B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工.材料.

施工机具台班数量及其费用标准

C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工.材料和施工机具台班

数量及其费用标准

D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准

【答案】A

51、在建设工程造价构成中，大型机械设备进出场及安拆费属于

（）。

A.措施项目费

B.固定资产使用费

C.企业管理费

D.二次搬运费

【答案】A

52、下列费用中，属于技术服务费的是（）。

A.建设单位管理费

B.工程保险费

C.设备及工器具购置费

D.招标费

【答案】D

53、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，

但与工作内容有关的时间消耗是（）

A.辅助工作时间

B.准备与结束工作时间

C.施工本身造成的停工时间

D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

【答案】B

54、下列有关建设项目施工招标投标评标定标的表述中，正确的是

（）o

A.若有评标委员会成员拒绝在评标报告上签字同意的，评标报告无

效

B.使用国家融资的项目，招标人不得授权评标委员会直接确定中标

人

C.招标人和中标人只需按照中标人的投标文件订立书面合同

D.合同签订后5个工作日内，招标人应当退还中标人和未中标人的

投标保证金

【答案】D

55、关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（）。

A.专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列

B.专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据

C.项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费

D.一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算

【答案】A

56、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250

台班，检修周期数为4,一次检修费为2000元，维护费系数为

60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值、进项

税和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80

【答案】A

57、下列费用中，属于建设期计列的生产经营费的是（）o

A.可行性研究费

B.专利及专有技术使用费

C.专项评价费

D.拆迁补偿费

【答案】B

58、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为

320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为

5%,结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%,且合同未确

定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（）o

A.上浮18%

B.下调5%

C.调整为292.5元

D.可不调整

【答案】D

59、关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。

A.应结合市场需要确定建设规模

B.生产方法应与拟采用的原材料相适应

C.工艺流程宜具有刚性安排

D.应选择最先进的生产方法

【答案】B

60、关于国外建设工程造价构成的描述，下列说法中正确的是（）

A.建筑保险和债券与建设项目没有直接关联，属于项目间接建设成

本

B.工厂投料试车必需的劳务和材料费用属于项目间接建设成本

C.项目前期研究、勘测、建矿、采矿等生产前费用属于项目直接建

设成本

D.运输费和保险费属于项目直接建设成本

【答案】B

61、2015年已建成年产20万吨的某化工厂，2017年拟建年产

100万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规

模的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生

产能力指数取值的适宜范围是（）o

A.0.4〜0.5

B.0.6~0.7

C.0.8~0.9

D.0.9~1.0

【答案】B

62、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项

中应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是（）。

A.水土保持、城市绿化费用

B.产权不归属本单位的专用道路建设费

C.报废工程建设费

D.产权归本单位的一些管道建设费

【答案】B

63、下列关于投标文件的澄清、说明或补正，表述正确的是（）。

A.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题

B.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正

C.投标报价有算术错误的，评标委员会可以按有关原则进行修正，

无需经过投标人确认

D.澄清、说明或补正的内容包括投标文件中不响应招标文件的实质

性要求和条件

【答案】A

64、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min,每循环工作一

次挖土0.8m3,工作班的延续时间为8h,机械时间利用系数为0.9o

则该土方施工机械的时间定额为（）。

A.0.065台班/m3

B.0.072台班/m3

C.13.824m3/台班

D.15.360m3/台班

【答案】B

65、关于国际工程工程变更范围，下列不构成变更的是（）。

A.任何工作的质量或其他特性的改变

B.工程任何部分的标高、位置和（或）尺寸的改变

C.合同中任何工作的工程量的变化

D.实施工程的顺序或时间安排的改变

【答案】C

66、用于混凝土抹灰砂浆贴200x300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设

瓷砖损耗率为8%,则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。

A.103.6

B.104.3

C.108

D.108.7

【答案】A

67、某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、

装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、

50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为

0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60

C.36.00

D.39.27

【答案】c

68、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。

A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展

趋势

B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求

C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷

D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应

【答案】C

69、下列关于工程总承包项目投标报价分析，说法正确的是（）。

A.工程总承包项目的成本费用由采购费用和施工费用构成

B.标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担

的风险而计算的成本费用以外的金额

C.标高金由公司本部费用、利润和风险费组成

D.如果预留的风险费有剩余，这部分剩余成为项目的盈余额，即价

值增值部分

【答案】B

70、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工

作内容有关的是（）。

A.辅助工作时间

B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间

C.施工本身造成的停工时间

D.准备与结束工作时间

【答案】D

71、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%,运

输保险费费率为3%,进口关税税率为20%,消费税率为10%,则该

设备应支付消费税税额是（）万元。

A.11.34

B.75.60

C.7.56

D.6.80

【答案】C

72、根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备

可能不动用的费用是（）o

A.未明确项目准备金

B.基本预备费

C.不可预见准备金

D.建设成本上升费用

【答案】C

73、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂

估价的说法中，正确的是（）o

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】B

74、某工程量清单项目编码是020401001002,其中表示砖砌体的代

码是（）O

A.02

B.04

C.01

D.001

【答案】C

75、关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（）

A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%

B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约

合同价的30%

C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数X材料

储备定额天数

D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算

【答案】B

76、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元

/m,其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%.55%

和10%,拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用

费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和

为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程

造价指标为（）元/吊。

A.3699.00

B.4590.75

C.4599.00

D.4623.75

【答案】D

77、关于生产准备，下列说法中正确的有（）o

A.只包括自行组织培训的相关费用

B.包括保证初期正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用

C.包括保证初期正常生活所需的生活家具用具的购置费用

D.可按设计定员乘以人均生产准备费指标计算

【答案】B

78、以下不属于措施项目清单编制依据的是（）

A.拟建工程的施工技术方案

B.其他项目清单

C.招标文件

D.有关的施工规范

【答案】B

79、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）o

A.建设单位向总承包单位支付

B.分包单位向总承包单位支付

C.专业承包单位向总承包单位支付

D.专业承包单位向建设单位支付

【答案】A

80、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，下

列正确的做法是（）o

A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成

B.补充项目应报省级工程造价管理机构备案

C.补充项目的工作内容可不明确

D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定

【答案】B

81、（2020年真题）某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的

建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400

万元；B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安

装设备费用1200万元；该建设项目的土地征用费2000万元，则A

车间应分摊的土地征用费是（）万元

A.1500.00

B.1454.55

C.1424.66

D.1090.91

【答案】A

82、限额设计是设计阶段控制造价的有效方法，下列关于限额设计

表述中正确的是

A.限额设计的目标值是由建设单位提出的

B.如发现某项费用指标超出投资限额，可等到设计概算编出后再调

整解决

C.设计控制限额一经分解下达不可修改

D.其总额度一般只下达直接工程费的90%

【答案】D

83、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（）o

A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额.暂

估价的合同总金额

C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用

于竣工结算

D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

【答案】D

84、措施项目清单中的安全文明施工费（）。

A.可以要求投标人对该项费用进行优惠

B.按目标价款结算

C.应作为竞争性费用参与市场竞争

D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价

【答案】D

85、下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（）。

A.应收账款=年营业收入/应收账款周转次数

B.预收账款=年经营成本/预收账款周转次数

C.产成品=（年经营成本一年其他营业费用）/产成品周转次数

D.预付账款=存货/预付账款周转次数

【答案】C

86、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是（）o

A.劳动者不变，劳动工具、劳动对象可变

B.劳动对象、劳动工具不变，劳动者可变

C.劳动对象不变，劳动工具、劳动者可变

D.劳动者、劳动对象、劳动工具均不变

【答案】D

87、建筑安装工程预算定额按照定额反映的生产要素消耗内容划分

为（）o

A.建筑工程定额和安装工程定额

B.全国统一定额、行业统一定额和地区统一定额

C.劳动消耗定额、机具消耗定额和材料消耗定额

D.企业定额和市场定额

【答案】C

88、某总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部含税价款收

入1200万元，该总承包单位为一般纳税人，采用一般计税方法计算

增值税，则该总承包单位为此发生的销项税为（）万元。

A.238.68

B.204.00

C.132.00

D.118.92

【答案】D

89、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。

A.评标委员会全体成员名单

B.所有投标人名单及排名情况

C.投标人的各评分要素的得分情况

D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况

【答案】D

90、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建[2016]

503）,基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，应当在

（）内编报竣工财务决算。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】C

91、某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恙劣候条件导致工

程停工2天，人员窝工20个工作日；②遇到不利地质条件导致工

程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工

日。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑

其他因素。根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款,

施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。

A.3天，6000元

B.1天,3000元

C.3天，4000元

D.1天，4000元

【答案】C

92、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。

A.基本预备费以工程费用为计算基数

B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低

C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数

D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用

【答案】B

93、下列关于设计概算作用的描述，错误的是（）。

A.政府投资项目的设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的

最局限额

B.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

C.设计概算是项目竣工决算审核的重要依据

D.设计概算是编制投标报价的依据

【答案】C

94、关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（）

A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的

B.项目决策的内容与工程造价无关

C.项目决策的正确性不影响设备选型

D.工程造价的金额影响项目决策的结果

【答案】D

95、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。

A.列项并计算工程量

B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量

C.套用定额单价，计算直接费并汇总

D.计算其他各项费用

【答案】B

96、项目规模效益赖以存在的基础是（）。

A.管理技术水平

B.经济水平

C.先进适用的生产技术及技术装备

D.环境条件

【答案】C

97、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是

()

A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的项目

的预留金额

B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包

人只需将评标结果报送发包人审批

C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中

所列暂估价的金额差列入合同价格即可

D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以

由承包人自行实施

【答案】D

98、根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关

规定，下列说法正确的是()。

A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调

B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价

C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝

【答案】D

99、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目,

应()o

A.根据需要自行列项

B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项

C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项

D.不列项

【答案】B

100、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关

行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】C

10k按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是

()费用。

A.设计变更增加的

B.局部地基处理增加的

C.利率调整增加的

D.预防自然灾害采取的措施

【答案】C

102、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、

4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%,建设

期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为（）万元。

A.120.0

B.240.0

C.243.6

D.367.2

【答案】C

103、静态投资估算方法中，总承包工程报价时，承包商大都采用的

估算方法是（）o

A.指标估算法

B.生产能力指数法

C.系数估算法

D.比例估算法

【答案】B

104、某新建住宅土建单位工程概算的直接工程费为800万元，措施

费按直接工程费的8%计算，间接费费率为，15%;利润率为7%;税率

为3.4%,则该住宅的土建单位工程概算造价为（）万元。

A.1067.2

B.1075.4

C.1089.9

D.1099.3

【答案】D

105、确定项目生产规模的前提是项目的（）。

A.盈利能力

B.资金情况

C.市场需求状况

D.原材料、燃料

【答案】C

106、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。

A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内

B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力

C.工业布局的集聚程度越高越好

D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效

率

【答案】D

107、下列关于其他项目清单编制的说法，正确的是（）o

A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把

各专业的暂列金额合计列一项即可

B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，因此只

填报单价即可，不必估算暂定数量

C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充

D.暂列金额一般按合同约定价款的10%~15%确定

【答案】C

108、现有一通用设备，原价3万元，重5t,设备安装费指标为100

元/t,安装费率2%。设备的安装费为（）元。

A.600

B.700

C.800

D.900

【答案】A

109、社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将

保证金交由（）托管。

A.金融机构

B.发包方

C.财政部

D.监理方

【答案】A

110、（2018年真题）相较于在劳务市场招募零散劳动力，承包人选

用成建制劳务公司的劳务分包具有（）的特点。

A.价格低，管理强度低

B.价格高，管理强度低

C.价格低，管理强度高

D.价格高，管理强度高

【答案】B

111、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是（）。

A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费

B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润

C.工程延期时，保函手续费不应增加

D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟

延付款的利息

【答案】D

112、（2014年真题）在对材料消耗过程测定与观察的基础上，通过

完成产品数量和材料消耗量的计算而确定各种材料消耗定额的方法

是（）。

A.实验室试验法

B.现场技术测定法

C.现场统计法

D.理论计算法

【答案】B

113、在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时,

适合采用100m2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法

相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是（）。

A.桥梁

B.铁路

C.隧道

D.围墙大门

【答案】C

114、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果

和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工造价对比分析

D.工程竣工验收报告

【答案】A

115、在我国建设项目投资构成中，利率、汇率调整的费用属于

()o

A.价差预备费

B.基本预备费

C.工程建设费

D.建筑安装工程费

【答案】A

116、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是()。

A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算

按合同约定办理

B.已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合向执行，竣工结

算按合同约定办理

C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定

后办理竣工结算

D.已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，

竣工结算按合同约定办理

【答案】B

117、关于工程计价定额的概算指标，下列说法正确的是()。

A.概算指标通常以分部工程为对象

B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料

C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分

D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明

【答案】B

118、当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确的编制

设备安装工程费概算的方法是()。

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.设备价值百分比法

D.综合吨位指标法

【答案】A

119、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人

核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还

承包人。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】C

120、某建设项目，经投资估算确定的工程费用为2100万元，工程

建设其他费为900万元，项目建设期为2年，每年各完成投资计划

50%o年均投资价格上涨率为10%,基本预备费费率为5%,项目建设

前期1年。该项目建设期的价差预备费为（）万元。

A.350.67

B.396.86

C.443.88

D.665.83

【答案】D

121、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费

用的表述中不正确的是（）o

A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和

附属生产单位工人的各项费用

B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采

购及保管费五项组成

C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费

【答案】B

122、现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由

于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计

算通常应采用的方法包括（）o

A.原始估价法

B.分部组合估价法

C.地区平均水平法

D.综合单价法

【答案】A

123、以下各项中属于工程计量依据的是（）。

A.招标文件

B.质量合格证书

C.设计文件

D.中标通知书

【答案】B

124、当采用价格指数调整价格差额时，下列表述中正确的是（）。

A.定值和变值权重，应在签订合同时由发包、承包双方商定

B.价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数

C.缺乏工程造价管理机构提供的价格指数时，应采用物价部门提供

的价格指数

D.在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂不调整，在以后

的付款中再按实调整

【答案】B

125、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元,

国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元,

关税税率为22%,增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为

（）万元。

A.362.14

B.361.61

C.356.86

D.296.40

【答案】B

126、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。

A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款

的

B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价

款的

D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量

不合格为由主张权利的

【答案】A

127、根据《建设工程工程量清单计价规范》，一般情况下编制招标

控制价采用的材料优先选用（）。

A.招标人的材料供应商提供的材料单价

B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值

C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价

D.当时当地市场的材料单价

【答案】C

128、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析

【答案】D

129、某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡

筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期

内只计利息但不支付，年利率为10%,则建设期利息应为（）万

O

A.500

B.515

C.715

D.665

【答案】D

130、在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。

A.招标公告

B.资格预审公告

C.招标文件

D.投标文件

【答案】A

13k世界银行贷款项目的投资估算采用朗格系数法推算建设项目的

静态投资，该方法的计算基数是（）。

A.主体工程费

B.设备购置费

C.其他工程费

D.安装工程费

【答案】B

132、关于工期共同延误的处理，下列说法中错误的是（）。

A.如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内,

承包人可得到工期延长

B.如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内,

承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿

C.如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内,

承包人不能得到费用补偿

D.首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延

误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其

他并发的延误者不承担拖期责任

【答案】B

133、有关竣工结算和最终结清的付款，下列表述中正确的是（）。

A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清

全部剩余款项的活动

B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前

发生的索赔

C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的，承包人可拒绝交付工

程

D.发包人应在签发竣工结算支付证书时，按照竣工结算支付证书列

明的金额向承包人支付竣工结算款

【答案】A

134、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且

只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利

率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。

A.77.00

B.78.47

C.112.00

D.114.94

【答案】B

135、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。

A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提

B.工程造价的内容是决定项目决策的基础

C.项目决策的深度影响投资估算的精确度

D.投资决策阶段影响工程造价的程度最高

【答案】B

136、（2015年真题）在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确

计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。

A.概算定额法

B.概算指标法

C.预算单价法

D.综合吨位指标法

【答案】B

137、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一

个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（）为基准日。

A.以建设工程施工合同签订前的第28天

B.以招标文件开始发放前的第28天

C.以中标通知书发出前的第28天

D.以投标截止时间前的第28天

【答案】D

138、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段不可以确定的内容

是（）

A.预付款的支付比例

B.工程的数量增减

C.承担额外任务

D.价格调整条款

【答案】C

139、某工程合同价为3600万元，合同约定：采用价格指数调整价

格差额，其中固定要素比重为S3,调价要素A、B、C分别占合同

价的比重为0.15、0.25、0.3,结算时价格指数分别增长了20%、

15%、25%。施工中，按照实际价格计算的变更价款增加了400万元。

则该工程实际结算款额为（）万元。

A.4397.5

B.4587.5

C.4313.0

D.4513.0

【答案】D

140、（2021年真题）根据现行《标准施工招标文件》，下列已完工

程，发包人应予计量的是（）o

A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程

B.超出合同工程范围的工程

C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程

D.为抵御台风完成的临时设施加固工程

【答案】C

141、关于评标结果，下列表述正确的是（）。

A.评标委员会可直接确定中标人

B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述

其不同意见和理由

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理

由的，视为同意评标结论

D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中

标人

【答案】C

142、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以书面形

式发给所有购买招标文件的投标人，但不能指明澄清问题的来源。

A.7

B.15

C.30

D.45

【答案】B

143、关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的

是（）。

A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用

B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量

C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料

D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出

【答案】C

144、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确

的是（）。

A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和

B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费

C.能自行开动机械的安拆费不予计算

D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价

【答案】B

145、关于确定材料消耗量的基本方法，下列说法错误的是（）。

A.现场技术测定法可以区别可以避免的损耗与难以避免的损耗

B.实验室试验法的缺点在于无法估计到施工现场某些因素对材料消

耗量的影响

C.理论计算法适合于不易产生损耗，且不容易确定废料的材料消耗

量的计算

D.理论计算法是用理论计算公式计算出产品的材料净用量的方法

【答案】C

146、在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是()。

A.表达的主要内容

B.表达的主要方式

C.基本使用方法

D.项目划分

【答案】D

147、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是

()。

A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%

B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%

C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算

D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付

全部进度款

【答案】A

148、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是()。

A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变

B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变

C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变

D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变

【答案】D

149、砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10mm,砖的施工损耗率为1.5%,

场外运输损耗率为1%。砖的规格为240mm53mll1,则每立方米

砖墙工程中砖的定额消耗量为()块。

A.515.56

B.520.64

C.537.04

D.542.33

【答案】C

150、根据我国《建设工程质量管理条例》规定，下列关于保修期限

的表述，错误的是()。

A.屋面防水工程的防渗漏为5年

B.给水排水管道工程为2年

c.供热系统为2年

D.电气管线工程为2年

【答案】C

151、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的

是（）。

A.水电路转移所造成的停工

B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工

C.准备与结束工作时间

D.机械土方工程配合用工

【答案】C

152、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和

福利费按照每人每年20000元估算。每年的其他费用为1000万元，

其中其他制造费600万元，现金的周转次数为每年10次。流动资金

估算中应收账款估算额为2000万元，应付账款估算额为1500万元,

存货估算额为6000万元，则该项目流动资金估算额为（）万元。

A.6800

B.6760

C.9800

D.9760

【答案】A

153、（2013年真题）关于投标保证金，下列说法中正确的是

（）。

A.投标保证金的数额不得少于投标总价的2%

B.招标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金

C.投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金

D.投标保证金的有效期应与投标有效期相同

【答案】D

154、招标控制价中暂列金额的大小一般可以按照分部分项工程费用

的百分比参考值是（）o

A.5%~10%

B.5%~15%

C.10%~15%

D.15%-20%

【答案】C

155、下列有关缺陷责任期限的表述，正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程竣工日期起计算

B.缺陷责任期一般为2年，发包人可要求延长，延长期限不超过1

年

C.缺陷责任期是指承包人按照有关法规承担保修义务的期限

D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承

包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】D

156、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人

核实承包人返还质量保证金申请后，应在（）天内将质量保证金返还

承包人。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】C

157、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250

台班，检修周期数为4,一次检修费为2000元（不含税），维护费

系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值

和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80

【答案】A

158、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予

支持的是（）o

A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款

B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修

复费用

C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价

款

D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级,

请求按照有效合同处理

【答案】C

159、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法

中错误的是（）。

A.先进适用

B.节约土地

C.安全可靠

D.经济合理

【答案】B

160、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是（）。

A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法

B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资

金的年周转次数

C.不同生产负荷下的流动资金，可按100%生产负荷下的流动资金

乘以生产负荷百分比求得

D.流动资金利息应计入建设期利息

【答案】B

161、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。

A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保

B.发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约保证金退还给承

包人

C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保

D.履约保证金不得超过中标合同金额的5%

【答案】B

162、用1:1水泥砂浆贴150mmxl50mmx5nlm的瓷砖墙面，结合层厚

度为10mm,灰缝宽为2mm。100n瓷砖墙面中瓷砖的净用量为4328

块，瓷砖的损耗率为1.5%,砂浆的损耗率为2%o则每100后瓷砖面

墙中的砂浆消耗量为（）m3。

A.1.0259

B.1.0263

C.1.0334

D.1.0338

【答案】c

163、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工

日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格

增长部分的是（）。

A.直接建设成本

B.建设成本上升费用

C.不可预见准备金

D.未明确项目准备金

【答案】B

164、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保

证其履约保证金在（）一直有效。

A.承包人提交竣工验收申请前

B.工程实际竣工日期前

C.发包人颁发工程接收证书前

D.工程缺陷责任期满前

【答案】C

165、某建设项目建安工程费为1600万元，设备购置费400万元,

工程建设其他费300万元。已知基本预备费费率为5%,项目建设

前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%,年涨

价率为7%,则该项目的预备费为（）万元。

A.273.11

B.271.18

C.346.39

D.374.49

【答案】D

166、下列关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标

之日前征得招标人的同意

B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投

标，但其成员可以参加其他联合体在同一项目中的投标

C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金

D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定

资质等级

【答案】C

167、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人

在评标结束前予以补正的情形是（）。

A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的

B.所提供的投标担保有瑕疵的

C.投标人名称与资格预审时不一致的

D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差

【答案】D

168、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招

标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前,

则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万

美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标为（）

万美元。

A.5000

B.4625

C.4600

D.4575

【答案】D

169、工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清

单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（）

招标确定分包人。

A.项目主管部门

B.发包人

C.承包人

D.发包人或承包人

【答案】D

170、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是（）。

A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议

B.发生争议后，可提请争议评审组评审

C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申

请仲裁

D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

【答案】B

171、概算定额与预算定额的表述正确的是（）。

A.预算定额的编制较概算定额简化一些

B.表达的主要方式及基本使用方法不同

C.项目划分和综合扩大程度相当

D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额

【答案】D

172、世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项目

的静态投资，该方法的计算基数是（）o

A.主体工程费

B.设备购置费

C.其他工程费

D.安装工程费

【答案】B

173、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的

是（）。

A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天

作为基准日

B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中,

则不再予以考虑

C.承包人原因导致的工期延误期间由于