建设工程施工合同整理版

第页共页建设工程施工合同整理版第一章总则第一条目的和效力本合同是甲方与乙方就甲方委托乙方承担的建设工程的施工事项所订立的合同。本合同具有法律效力，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上签订本合同，共同遵守。第二条定义1.甲方：指拟承建工程的建设单位或委托他人管理建设的单位。2.乙方：指具备相应资质从事建设工程施工的法人或其他组织。3.工程：指本合同约定的建设工程。4.施工期：指乙方按照本合同约定完成工程所需的时间。5.合同价款：指甲方按照本合同约定支付给乙方的金额。6.签约日期：指本合同签署时的年、月、日。第三条合同性质本合同为固定总价合同。第四条承包范围和内容1.甲方委托乙方承包的工程范围和内容详见施工图纸和技术规范。2.甲方委托乙方承包的工程包括但不限于：设计、进场材料及设备的准备、施工组织设计、施工计划编制、施工施工图设计、施工图纸编制、供货、工程施工等。第五条安全与质量管理1.乙方须严格按照法律法规和技术规范的要求对工地进行安全管理，确保施工过程中无人员伤亡和事故发生。2.乙方须按照合同约定的质量标准进行工程施工，确保工程质量符合法律法规和技术规范的要求。第六条合同价款和支付方式1.甲方按照本合同约定支付给乙方的合同价款为人民币【合同价款】元，合同价款包括各项费用。2.甲方根据工程进度和质量验收情况按照约定的支付方式及时支付合同价款。第七条施工期限和进度管理1.乙方须按照合同约定的施工期限完成工程。2.乙方应根据工程进度及时调配施工人员和材料，确保工程进度达到合同约定的要求。第八条变更和索赔1.甲方有权根据实际情况对工程进行变更，并按照合同约定支付额外费用。2.如乙方认为工程变更导致工期延误或额外费用产生，乙方有权向甲方提出索赔要求。第九条违约责任1.任何一方未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。2.乙方未按合同约定完成工程或违反合同约定的质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。第十条争议解决1.甲、乙双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向有关行政机关或人民法院提起诉讼。2.甲、乙双方对本合同的效力、解释等一切问题均适用中华人民共和国法律。第十一条合同解除1.因不可抗力等特殊情况，本合同可以解除。2.如因一方原因导致本合同解除，应支付对方违约金。3.解除合同后，双方应做好工程结算、验收等后续工作。第十二条合同的变更和补充1.本合同的变更和补充须经双方协商一致，并以书面形式作出。2.双方经协商一致达成的变更和补充内容应具体详细，明确各方义务和权益。第十三条其他事项本合同未尽事宜，双方可根据需要另行协商约定。第十四条合同效力1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。第十五条合同的解释权对于本合同的解释权属于合同双方。如发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，甲方和乙方均可向有关行政机关或人民法院提起诉讼解决。第二章工程进度和质量管理第十六条施工计划1.乙方应按照工程进度要求合理编制施工计划，并提交给甲方审批。2.乙方须严格按照施工计划组织施工，保证施工进度。第十七条施工期限1.乙方应按照本合同约定的施工期限完成工程。2.如因甲方原因导致施工期限延误，甲方应相应延期。第十八条质量标准1.乙方应按照国家相关标准和技术规范要求，严把施工质量关。2.乙方应按照质量验收要求进行质量验收。第十九条质量验收1.乙方完成工程后，甲方有权对工程进行质量验收。2.如工程不符合质量验收要求，乙方应按要求进行整改。第二十条安全管理1.乙方应按照国家相关标准和技术规范要求，建立安全管理体系，保障工程施工安全。2.如发生安全事故，乙方应及时采取措施进行处理，防止事故扩大。第三章价款支付和索赔第二十一条合同价款1.甲方按照本合同约定支付给乙方的合同价款为人民币【合同价款】元。2.合同价款包含乙方的工程质量和安全保证、施工管理费、施工设备使用费、人工费等。第二十二条价款支付方式1.甲方根据工程进度和质量验收情况，按照约定的支付方式及时支付合同价款。2.乙方应提交相应的工程进度和质量验收证明文件，以便甲方进行支付。第二十三条索赔1.如乙方发生工期延误或额外费用的情况，乙方应向甲方提出索赔要求，并提供相关证明材料。2.甲方应在合理范围内认可索赔要求，并按照约定支付相应的索赔款项。第四章违约责任第二十四条违约责任1.任何一方未履行本合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。2.如乙方未按合同约定完成工程或违反合同约定的质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。第二十五条解除合同1.双方协商一致或依法解除本合同的，应按照法律规定进行解除手续。2.解除合同后，双方应做好工程结算、验收等后续工作。第五章争议解决第二十六条争议解决1.甲、乙双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向有关行政机关或人民法院提起诉讼。2.甲、乙双方对本合同的效力、解释等一切问题均适用中华人民共和国法律。第六章其他事项第二十七条合同的变更和补充1.本合同的变更和补充须经双方协商一致，并以书面形式作出。2.双方经协商一致达成的变更和补充内容应具体详细，明确各方义务和权益。第二十八条合同的解释权对于本合同的解释权属于合同双方。如发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，甲方和乙方均可向有关行政机关或人民法院提起诉讼解决。第七章合同的生效和解除第二十九条合同的生效1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲、