建设工程合同书(二)_第1页
建设工程合同书(二)_第2页
建设工程合同书(二)_第3页
建设工程合同书(二)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页建设工程合同书(二)合同编号：XXX-XXX-XXX-XXX委托人：（以下简称甲方）地址：联系电话：承包人：（以下简称乙方）地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行以下建设工程项目达成如下合同：一、项目概况项目名称：项目地点：项目规模：工期：预算总投资：二、乙方职责1.乙方负责根据甲方的要求，按时完成项目的施工，并保证施工质量符合相关法律法规的规定。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，并提供与工程进展相关的进度报告。3.乙方负责工程物资的采购和施工设备的租赁、运输安排。4.乙方应保证工程期间的安全生产，严格执行国家和地方的安全生产规范，做好安全防护措施。5.乙方承诺按合同约定的时间节点进行工程交付，且应提供符合设计要求和施工质量的竣工文件。三、甲方职责1.甲方应按时支付工程款项，并提供合理的工程经费。2.甲方应向乙方提供工程所需的施工图纸、技术说明和其他相关资料。3.甲方负责办理工程施工许可证、施工验收手续等相关手续。4.甲方负责监督工程施工的进展，并对工程质量进行评估和验收。5.如因甲方原因导致工程施工暂停或延误，甲方应补偿乙方因此所造成的直接经济损失。四、工程款项及支付方式1.工程款项总额为人民币（以下简称“RMB”）XXX元，分批支付。2.施工进度款按照工程进展情况支付，甲方应在收到乙方提交的进度报告后的10个工作日内支付相应的款项。3.工程竣工后，甲方应在15个工作日内支付尾款。五、质量保证1.乙方承诺在工程交付后的12个月内，对工程提供免费的维修和保养服务。如乙方所提供的材料或施工质量存在问题，乙方应承担相应的费用并进行修复。2.竣工后，甲方有权进行工程质量的评估，乙方应积极配合并承担评估费用。六、违约责任1.如因乙方原因导致工程质量不符合相关规定，甲方有权要求乙方重新施工，乙方应承担相应的费用。2.如因甲方原因导致工程施工无法进行或延误，甲方应补偿乙方因此所造成的直接经济损失。3.一方违约，应向对方支付违约金。违约金的具体金额由双方友好协商确定。七、争议解决1.甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应首先通过友好协商解决。2.如无法通过友好协商解决，争议应提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（简称“CIETAC”）仲裁解决，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。八、合同解除和变更1.甲、乙双方可协商一致解除合同，需提前30天书面通知对方。2.甲、乙双方可协商一致对合同内容进行变更，变更事项应以书面形式正式确认。九、其他事项1.本合同自双方盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。甲方（盖章）：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论