2024年监理考试-公路工程监理工程师历年高频考点试卷专家荟萃含答案

2024年监理考试-公路工程监理工程师历年高频考点试卷专家荟萃含答案（图片大小可自由调整）第1卷一.参考题库(共25题)1.只有法人代表才能代表法人进行生产经营活动，参与招标投标，签订经济合同。法人代表的这种权力受到法律的保护，其他人未经法人代表的授权，是不能代表法人进行生产经营活动的。2.路堤填料中其石块最大粒径应小于层厚的（），路床顶面以下500mm厚度内不得采用石块填筑。3.简述桥涵施工规范中对模板的施工要求。4.高速公路施工中圆管涵的那些部位不予单独计量的是（）。A、八字墙B、锥坡C、基础挖方D、回填5.以下属于坡面防护的有（）。A、丁坝B、铺草皮C、种树D、土工格栅6.按计价方式的不同，公路工程施工合同可划分为（）。A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、总包合同7.什么样的人能够参加内审员培训？8.石质堑开挖方法有（）。A、挖掘法B、钻凿法C、爆破法D、松土法E、破碎法9.混凝土路面需设置的横向接缝有（）。A、缩缝

B、胀缝

C、施工缝

D、沉降缝10.混凝土施工包括哪些工序？各工序对混凝土的质量有何影响？11.工程定额按生产因素分包括（）A、劳动消耗定额B、材料消耗定额C、机械设备定额D、施工定额E、预算定额F、估算指标12.《公路工程国内招标文件范本》规定的“缺陷责任终止证书”的法律意义是（）。A、工程合同履行结束B、工程价款结算已完成C、任何已指令进行修复的工程已完成D、视为本合同工程已经全部完成的批准文件E、终止本合同当事人的一切相关义务13.在钻孔灌注桩施工中，水下灌注混凝土（导管灌注混凝土）的配制应符合下列要求：粗集料宜优先选用卵石，也可采用级配良好的碎石；细集料宜采用级配良好的细砂。14.立体交叉有哪些常见类型？15.标有单价的工程量清单是办理中期支付和结算的依据。16.拆模时梁体表面温度与环境温度之差不得大于（）℃。A、10B、15C、2017.经济法律关系的（）是指经济法律关系的参加者或者当事人。A、主体B、客体C、内容D、对象18.承包商应在（）在场的情况下，采用经监理工程师同意的无破损检测法，进行桩的质量检验和评价。A、业主B、设计工程师C、监理工程师D、项目经理19.下面关于不安抗辩权的说法错误的是（）。A、不安抗辩权适用于双务合同20.石灰稳定土（粒料）中碎石或砾石的压碎值对高速公路和一级公路应不大于（），对其他公路应不大于（）。硫酸盐含量超过0.25%（质量分数）的土和有机质含量超过10%（质量分数）的土，不宜用作（）。A、35%；40%；水泥稳定土（粒料）B、30%；35%；石灰稳定土（粒料）C、35%；40%；石灰稳定土（粒料）D、30%；35%；水泥稳定土（粒料）21.下列（）强制性投保的保费应由投标人自行投保，其保险费由承包人承担并支付，并认为承包人已经将此项费用包含在承包人所包的单价或总额价中了，在工程量清单中不再单独报价。A、第三方责任险B、承包人职工人身险C、工程一切险D、承包人的施工装备险22.在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。A、从事监理工作的从业人员B、被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人C、由监理单位派驻到工地的监理工作班子D、由监理单位派驻到工地的总监理工程师23.叙述G—M法的基本思路是什么？24.如何检测土方路基的弯沉值？25.竖直角第2卷一.参考题库(共25题)1.某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。“在做标期间，对某投标人提出的问题，业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？2.在施工招投标中对“要约”的以下说法中，正确的是（）。A、在开标之时“要约生效”B、在投标人将投标文件发出时，该要约立即生效C、反悔是要约方的过失D、不管合同成立否，因投标方反悔给“招标方”造成损失的，要约人应依法负赔偿责任E、只有在合同成立后，因要约方反悔给“受要约方”造成损失的，要约人才依法赔偿3.叙述空腹式悬链线无铰拱拱轴系数的确定方法。4.工程项目建设总进度计划中包括（）A、工程项目一览表B、投资计划年度分配表C、工程项目进度平衡表D、竣工投产交付使用计划表E、年度设备平衡表5.某山岭重丘区公路路基土、石方工程中，承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石，因此，该施工段的工期提前2个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石，使开挖工作变得困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算，影响工期2个月，由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，折算影响工期3个月。为此，承包商准备提出索赔。 问：该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等，用文字简要说明要点。6.沥青路面面层的主要作用是什么？7.钢丝绳的安全系数和检验要求参见（）。A、《矿井安全规范》B、《煤矿安全规范》C、《煤矿安全规程》D、《矿井安全规程》8.汽车冲击力属于（）。9.我国按FIDIC土木工程施工合同条件实施的某工程，招标文件参考资料提供的采砂地点距工地4千米，开工后，经工程师检查，该砂不符合要求，承包人只得从距工地20千米的另一采砂点采砂；而在一个关键工作面上发生了几种原因造成暂时停工：4月22日至26日承包人设备故障，工程师应于4月24日交给承包人的后续图纸到5月10日才交给承包人，5月7日至12日工地小了该季节罕见的特大暴雨，造成5月11日至14日该地区的供电全面中断。合同中相关内容如下： ⑴通用条件： 11.1在承包人送递标书前，业主应使承包人得到由业主根据有关该项工程的调查所取得的水文及地表以下状况的资料，但承包人对他自己就上述资料的解释负责；…… 12.1应该认为承包人在投标前对其报价的正确性与完备性已经查明； 45.1任何工程如无工程师的许可，均不得在夜间或星期日或当地公认的休息日施工。…… ⑵专用条件：45.1删除通用条件中第45.1款中的星期日。5月1日～5月3日为法定假期。 ⑶投标书附件中规定：竣工拖期违约损失偿金为人民币5万元/日。 由于几种情况的暂时停工，承包人在5月15日向工程师提交了延长工期25天，成本损失费2万元/天和利润损失费2千元/天（费率经核准），共计索赔款额人民币55万元。 ⑴如果把工期延误作以下分类，①不可原谅延误，②可原谅应补偿延误，③可原谅但不补偿延误。你认为从5月11日至14日的延误属于（）。 ⑵应批准延长工期多少天、批准索赔款额多少万元？为什么？⑶作为监理工程师在业主给承包人的进度支付中是否扣除竣工拖期违约损失偿金，为什么？10.评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。A、原始报价B、算术修正后的报价C、类比价D、评标价11.监理工程师有权要求承包人进行合同技术规范规定以外的检验。12.洞内轨道坡度宜与隧道纵坡一致，卸渣地段应设不小于（）的上坡道。A、1%B、2%C、3%D、4%13.水泥砼路面，常见的胀缝类型有（）。A、传力杆滑动型B、边缘钢筋型C、厚边型D、假缝传力杆型14.作为面层混凝土的材料，必须具备哪些特点？15.桥梁伸缩缝的伸缩量主要是由（）。A、汽车的冲击B、温度的变化C、砼的收缩与徐变D、墩台的位移16.除其断面尺寸应符合要求外，路基还应具有足够的（）。A、整体稳定性B、刚度C、强度D、水稳定性E、耐久性17.恢复定线工作的主要内容是什么？18.依据FIDIC合同条件，指定分包合同的特点表现为（）。A、是由业主或监理工程师选定的分包单位B、与业主签订合同C、总包人负责施工中的管理D、其费用支付来源于暂定金额E、将暂定金额下的工作，指定由指定分包人来完成。承包人仍然要对业主承担合同责任的工程19.路基宽度由哪几部分组成？20.衬砌的质量直接影响整个结构物的安全，在施工中要加强对其的质量监控。衬砌施工的注意事项有（）。A、浇筑混凝土应尽可能直接入仓，其自由跌落（垂直或倾斜的）距离不应大于1.2m；严禁采用导致集料分离的方式浇筑混凝土B、无论何种原因造成的混凝土损坏和混凝土内有蜂窝、裂缝或其他缺陷，以及因有表面凹陷而不合格的混凝土承包商均应按规范要求自费清除或进行修补C、围岩较差地段的衬砌，应向围岩较好地段延伸，一般延伸长度为5mD、整体式衬砌施工中，在对衬砌有不良影响的硬、软岩层分界处，应设置沉降缝；Ⅰ、Ⅱ类围岩洞口约50m范围内必要时可每隔10m左右设置沉降缝E、衬砌浇筑10-20h后应进行养护，一般应连续养护7-14d；寒冷地区养护时，应做好衬砌的防寒保温措施21.在路基施工准备阶段，监理工程师的主要工作重点是（）进行检查。22.风险转移对策的主要形式有（）。A、合同转移B、技术转移C、工程投保D、责任转移23.施工前必须清除地上障碍物和勘定（）的准确位置，做好标识，并采取有效的保护措施。A、地上障碍物B、地下管线C、地下工程、管线D、地上标示物24.以下不属于建筑安装工程费的有（）A、直接工程费B、间接费C、计划利润D、预留费E、工程建设其他费用25.根据《合同法》规定，建设工程合同包括（）。A、勘察合同B、设计合同C、监理合同D、施工合同E、设备采购合同第3卷一.参考题库(共25题)1.工程标底是工程项目的（）。A、预期价格B、工程概算价格C、合同价格D、结算价洛2.施工合同中止往往由（）几方面原因引起。A、自然灾害B、战争、叛乱、骚乱C、承包人违约D、监理工程师违约E、业主违约3.根据我国《合同法》与《仲裁法》的规定，如果当事人对仲裁结果不服的，可以向法院提出诉讼。4.当工程的“监理方”，通过检验或检查证明某项材料、工程设备、操作工艺有缺陷，不符合合同规定时，则监理方有权拒收这些材料或工程设备。5.当施工承包合同在已经履行或已经履行完毕后被确认为无效合同，并将已完成的工程判给发包方所有，由发包方给承包人折价补偿时，折价补偿的计算办法应遵循（）规定。A、发包方按合同规定的计量支付办法支付B、发包方按合同规定的计量支付办法，但扣除利润与上级企业管理费后的结果支付C、发包人付给承包人的是承包人付出的劳动D、不按合同的报价，而是依据概预算的方法，但不计利润来计算6.用悬索结构加在原主梁上面，可使被加孔的恒载转移到悬索上，以改善结构的变形。这种方法可在运营状态下进行，适宜于下部结构能承受所增加恒载的通航桥孔的加固。7.对于石灰粉煤灰稳定粗、中粒土的基层，也可用沥青乳液和沥青下封层进行养生，养生期一般为7d；底基层分层施工时，下层施工完成后，可根据图样和监理工程师要求决定是否需要养生，再铺筑上层。8.对于承包人提出的索赔申请，监理工程师应重新计算索赔费用，包括（）。A、索赔细目审定B、工程量审定C、单价分析D、费率分析E、计量分析9.总价合同必须满足的条件是（）。A、设计图纸和说明书详细全面B、工程量不大C、工程风险不大D、在合同条件允许范围内给承包人以各种方便10.简述路基顶面弯沉值与压实度的关系？11.组织确定其所需文件的详略程度和所使用的媒体取决于哪些因素？12.高程放样方法有哪些？13.自重内力计算必经考虑施工（形式）过程的有（）。A、简支梁桥

B、悬臂施工连续梁

C、缆索吊装施工的拱桥

D、劲性骨架施工拱桥

E、钢管砼拱桥14.因重大误解所订立的合同应属于（）。A、合同有效B、无效合同C、可撤销合同D、合同效力待定的合同15.单位获得ISO9000质量管理体系认证有什么好处？16.桥墩和桥台17.法律规范中所指的法律“事件”包括（）。A、地震灾害B、乙方的违约行为C、社会动乱D、非甲乙方责任的火灾E、双方达成变更协议18.橡胶伸缩缝安装时应注意（）A、施工的平整性B、接合处的混凝土强度C、预埋钢筋的强度D、预埋螺栓的埋设牢固19.设计模板及其支架时，应考虑哪些荷载？20.张拉预应力钢筋时的环境温度不宜低于15℃。21.试分析路基工程滑坡原因，并提出相应处理措施。22.对于工序操作质量要采用哪几种方法，来及时掌握施工质量总体状况？23.施工承包合同，其工程量清单汇总如下： （1）一般项目100万元； （2）路基土石方工程800万元（其中土方30万立方米，综合单价为10元／立方米）； （3）排水工程100万元； （4）暂定金100万元； （5）在单价分析资料中上级企业管理费与利润两项合计占工程总成本的百分之十二。 该项目的合同总价为1100万元，在实际工程施工完成的土方比工程量清单预计的土方数量少，只有25万立方米，而石方却比工程量清单预计的石方数量多，实际完成15万立方米。施工中无其他工程变更，也没有从外面调进设备和人员、但为了不影响合同工期，有100个工日的普工加班（单价20元／工日），增加炸药使用量10吨等（单价200元／吨）。 试问：这属于什么性质的调价？怎样调价？调价后的合同价为多少？在什么时候凭什么支付证书支付？24.公路工程建设中的招标形式主要有（）A、议标B、设计招标C、监理招标D、施工招标25.浆砌片石护坡适用于不陡于（）的各类（岩质）和（土质）边坡，厚度一般为：（0.3-0.4）m。A、1：1B、1：1.25C、1：1.5第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案:正确2.参考答案:2/33.参考答案: a.模板必须不足够的强度、刚度和稳定性。为了减少变形构件应主要选用受压或受拉形，并减少构件接缝的数量。 b.在河道中施工的支架，要充分考虑洪水和漂流物以通过船只对其的影响，要有足够的安全措施；应尽量避免在高水位情况下施工。 c.支架立柱必须安装在有足够承载力的地基上，立柱底端应设置垫木，用以分布和传递压力，并保证浇筑后不发生超容许沉降量。 d.支架在受荷后会产生变形与挠度，在安装前要有充分的估计和计算，并在安装时设置预拱度，使就地浇筑的桥跨结构线形符合设计要求。 e.构造物的模板支架不应与施工的脚手架和便桥相连，以免施工振动时影响浇筑砼的质量。 f.模板的接缝必须密合，如有缝隙，须用胶带纸、泡沫塑料等塞堵严密，以免漏浆。 g.为减少施工现场的安装和拆卸工作，便于周转使用，模板、支架应尽量做成装配式组件或块件。4.参考答案:A,B,C,D5.参考答案:B,C,D6.参考答案:A,B,C7.参考答案: 凡高中以上学历，有志从事ISO9000质量体系管理、认证、内部审核工作的在职人员和在校学生均可参加内审员的培训。8.参考答案:B,D,E9.参考答案:A,B,C10.参考答案: 混凝土施工主要工序有拌和、运输、浇筑、捣固、养护和拆模等工序。有关施工规范和施工操作规程对各道工序都有明确规定，如果违反规定和规程进行施工，配合比不准确，搅拌不均匀，水灰比控制不严，运输时间过长，浇筑不良，捣固不实，养生不佳以及拆模过早，混凝土的强度就不能满足结构设计的要求，就会使抗渗性、抗冻性、抗蚀性及耐久性大大降低，甚至会酿成质量事故。11.参考答案:A,B,C12.参考答案:A,C,D13.参考答案:错误14.参考答案: 立体交叉分为简单立交即上下层道路之间互不连通的交叉，即分离式立交。上下层道路之间用匝道路互相连通的交叉叫互通式立体交叉。互通式立体交叉又分为菱形交叉、喇叭形立交、环形立交、苜蓿叶形立交、定向立交。15.参考答案:正确16.参考答案:B17.参考答案:A18.参考答案:C19.参考答案:B20.参考答案:A21.参考答案:B,D22.参考答案:D23.参考答案: G—M法的基本思路就是把由主梁、桥面板和多根横隔梁组成的钢筋混凝土肋梁桥化成平板模型——各向异性板，用弹性薄板理论进行分析。即求得比拟板在跨中荷载作用厂产生的各点的挠度，根据备板条的跨中挠度和受力关系进行荷载横向分配。24.参考答案: 弯沉值采用贝克曼梁式自动弯测仪测量，每200米每车道测一处。25.参考答案: 在同一竖直面内，目标视线方向与水平线的夹角。第2卷参考答案一.参考题库1.参考答案: 不正确。业主一方对某投标人所提出问题的书面答复应发给所有的投标人。2.参考答案:A,C,D3.参考答案: 先假定一个m值，计算拱轴坐标值，拟定上部结构尺寸，布置拱上建筑，计算出和求供轴系数，若求出的拱轴系数与假定的拱轴系数不符，则应以算得的拱轴系数作为假定值或调整上部结构尺寸，重斯计算，直至两者接近为止。4.参考答案:A,B,C5.参考答案: 1、索赔的内容 由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外的工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。 2、索赔的理由 施工中遇到合同中未标明的较多坚石，施工现场的条件与原来的勘察有很大差异，超出合同提供的条件，属业主的责任范围。 3、索赔的证据 （1）工程照片、施工记录、业主代表或监理工程师的签证，与地质变化有关的合同文件（如标书、图纸设计底记录、变更指令等）。 （2）施工进度表、施工备忘录、会议记录或纪要，以及以上各种记录报告，因此分析计算延误的工期情况并证实期限可信度。 （3）与本事件相关的人工报表、材料报表、机构设备报表，用以分析计算多用了人工或延长工作时间，增加了设备数量、种类或工作时间，以及多用材料数量。 4、索赔的文件 主要包括：索赔信、索赔报告、详细计算书与证据。 5、索赔的通知 应在索赔事件发生后合同规定的有效期内向业主或监理工程师提出索赔要求，在发出通知后，承包商应进一步开展索赔的取证工作，以备要求进一步补充索赔理由和证据。 索赔通知参考形式如下： 索赔通知 致业主代表或监理工程师： 我方希望你方对土方开挖中工程地质条件变化问题引起重视。 （1）、在合同文件标明有软石的地方未遇到预计的软石。 （2）、在合同文件中未标明有岩石的地方遇到较多的次坚石。 由于第一条，我方实际工期提前。由于第二条，我方实际生产率降低，而引起工期拖延，并不得不在雨季施工。 综合上述情况，由于施工条件变化造成我方实际工期拖延四个月，并由此使得我方费用比合同预计的增加很多。所以，我方就地质变化情况，向你方提出工期索赔及费用索赔，具体工期索赔及费用索赔依据及数额的计算在随后的索赔报告中。 XX承包商 年月日6.参考答案: 抗滑耐磨。7.参考答案:C8.参考答案:基本可变荷载9.参考答案: ⑴（②③）； ⑵批准延长工期14天，因为：4月22日至4月23日，不批准；24～26日属双原因，不批准；4月27日～5月6日，为可原谅补偿延误，批准但要扣除法定节日3天；5月7日～10日，属可原谅补偿延误，批准；5月11日～12日，双原因，可原谅延误，批准；5月13～14日属可原谅补偿延误，批准。合计批准15天。索赔批准26万元。延误补偿天数，不考虑利润。⑶不一定。因为工序工期的延误不等于竣工期限的延误。如果不能通过施工方案的调整补回延误工期，造成竣工延误，将在支付中扣回25万元；如果不造成竣工延误，将不扣。10.参考答案:D11.参考答案:正确12.参考答案:A13.参考答案:A,B,C14.参考答案: 较高的抗弯拉强度、较高的耐磨性、良好的耐冻性以及尽可能低的膨胀系数和弹性模量。15.参考答案:B,C16.参考答案:A,B,C,D17.参考答案: （1）导线交点的复测与恢复 （2）导线转点的复测与恢复 （3）恢复路线中桩 （4）沿线水准基点的复测与增设。18.参考答案:A,C,D,E19.参考答案: 基本组成部分是路面宽度和路肩宽度。 高等级公路还包括分隔带、路缘带、变速车道、爬坡车道等的宽度。20.参考答案:A,B,C,D,E21.参考答案:根据合同条件对承包单位开工前的准备工作22.参考答案:A,C23.参考答案:C24.参考答案:D,E25.参考答案:A,B,D第3卷参考答案一.参考题库1.参考答案:A2.参考答案:B,C,E3.参考答案:错误4.参考答案:正确5.参考答案:C,D6.参考答案:正确7.参考答案:正确8.参考答案:A,B,C,D9.参考答案:A,C10.参考答案: 路基顶面的弯沉值是在荷载作用下的变形值，即反映路基的整体强度，而压实度则是反映路基每一压实层的紧密程度，只有使每一层的紧密程度都符合规定，才能使路基弯沉值满足要求。11.参考答案: a、组织的类型、规模 b、产品的复杂性 c、过程的复杂性和相互作用 d、适用的法律法规要求。12.参考答案: （1）水准仪直接测量法，适用于平坦地点； （2）吊钢尺法，适用于深基坑或高桥墩； （3）三角高程测量法，适用于深基坑或高桥墩。13.参考答案:B,D,E14.参考答案:C15.参考答案: （1）为了获得认证，企业必须请经认可机构认可的质量体系认证机构对其质量体系进行审核，因此必须严格按照规范化的程序开展工作，有利于企业管理绩效的提高； （2）更容易得到市场和顾客的认同； （3）可以在公开媒体上宣传其认证资格，有利于提高市场形象； （4）由于认证审核的目的是检查质量体系是否具备确保产品满足顾客要求的能力，因此质量管理体系认证相当于顾客对单位的考察； （5）获证企业将能够在项目招标中获得某种优势； （6）可以理直气壮地提供对产品和服务质量的承诺，从而为其带来更多的顾客，扩大其市场份额； （7）获证企业必需接受来自认证机构的定期监督，以验证其质量体系持续满足标准的要求，并得到了不断的改进。这种来自认证机构的定期监督对获证企业的质量体系的保持发挥了重要作用； （8）ISO9000证书得到了世界范围的承认，有利于开发国际市场； （9）质量体系认证可以为获证企业减少来自顾客的重复评定； （10）向其他单位提交作为原材料的产品时，可以减少接收单位的考察、监督，并降低进货检验的控制程度，从而减少了一定的成本投入。16.参考答案: 是支承桥跨结构并