预售房转让协议_第1页
预售房转让协议_第2页
预售房转让协议_第3页
预售房转让协议_第4页
预售房转让协议_第5页
已阅读5页,还剩25页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

预售房转让协议预售房转让协议(通用5篇)预售房转让协议篇1本协议双方当事人:转让方(以下简称甲方): 地址: 身份证号码: 邮政编码: 联系电话: 。委托代理人: 地址: 邮政编码: 联系电话: 受让方(以下简称乙方): 地址: 身份证号码: 邮政编码: 联系电话: 。委托代理人: 地址: 邮政编码: 联系电话: 根据《合同法》、《城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲乙双方就甲方与(以下简称:开发商)签订的《商品房预售合同》(合同编号为:)项下房产转让事宜,达成如下预约协议,以供双方共同遵守。第一条交易标的。本预约协议的交易标的为:甲方与开发商签订的《商品房预售合同》项下,甲方预期可取得的房产。第二条交易标的所涉及的房产面积。乙方向甲方购买的预售合同项下房产的建筑面积共 平方米,共___间。(该商品房房屋平面图见预售合同附件一。)上述面积为预售合同中所记载的建筑面积。如将来预售合同约定面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积为准,甲方不承担因面积误差而导致的房价变化,但须配合乙方处理与开发商之间的补偿事宜。第三条甲方对预售合同项下的权利作如下保证:1、该预售合同已经登记机关登记备案。2、该预售合同项下的房产尚未与开发商办理交房手续。3、在乙方办妥与开发商之间的预售合同更名之前,该房产不存在也不会被抵押、查封;4、在乙方办妥与开发商之间的预售合同更名之前,甲方不存在与任何第三方签署涉及该房产的转让、租赁协议;5、该预售合同项下房产权属共有人完全同意甲方与乙方签订本协议,及办理今后的预售合同更名手续,并同意在相关的各项法律文件、合同、声明上签字确认。第四条转让费用。该预售合同转让费用为:(币)__百__拾__万__千__百__拾__元整。本费用包含甲方因与开发商签订的《商品房预售合同》项下的一切费用。包括,但仅限于开发商交房前甲方应承担的一切费用。因预售合同转让所产生的一切费用,包括,但不限于:开发商收取的更名费、登记机关收取的变更费用等,由(甲方)(乙方)承担。由于预售合同项下房产属于政府定价的预售商品房,有权批准单位最后核定的价格与本条第1款规定的转让费用不一致的,以本协议约定的转让费用为准。预售合同项下的房产在开发建设过程中,如遇政府收取的税费标准作出调整时,本协议约定的转让费用不作调整。第五条预约定金:计(币)__拾__万__千__百__拾__元__角__分,分__次支付:签订本协议之日支付 元给甲方,第二次于__年__月__日支付 元给甲方。第六条付款时间约定。乙方应当按以下时间如期将交易费用当面交付甲方或汇入甲方指定的 银行(帐户名称: ,帐号: ):1.__年__月__日前支付全部交易费用的__%,计(币)__百__拾__万__千__百__拾__元__角__分;__年__月__日前支付全部交易费用的__%,计(币)__百__拾__万__千__百__拾__元__角__分;__年__月__日前支付全部交易费用的__%,计(币)__百__拾__万__千__百__拾__元__角__分;__年__月__日前支付全部交易费用的__%,计(币)__百__拾__万__千__百__拾__元__角__分;__年__月__日前支付全部交易费用的__%,计(币)__百__拾__万__千__百__拾__元__角__分。第七条关于甲方所办理的按揭贷款的处理(由双方共同选定其中一项):方将甲方在解除按揭合同时尚欠的按揭金额,按如下付款时间直接支付给甲方:__年__月__日前支付全部交易费用的__%,计(币)__百__拾__万__千__百__拾__元__角__分;__年__月__日前支付全部交易费用的__%,计(币)__百__拾__万__千__百__拾__元__角__分;__年__月__日前支付全部交易费用的__%,计(币)__百__拾__万__千__百__拾__元__角__分;__年__月__日前支付全部交易费用的__%,计(币)__百__拾__万__千__百__拾__元__角__分;__年__月__日前支付全部交易费用的__%,计(币)__百__拾__万__千__百__拾__元__角__分。方另行办理按揭贷款以支付应付开发商的购房款。3、由甲乙双方共同向按揭银行办理转按揭。第八条预售合同更名手续的办理第九条不可抗力第二十五条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签定补充协议。第二十六条本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。第二十七条甲、乙一方或双方为境外组织或个人的,本合同应经该商品房所在地公证机关公证。第二十八条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意由 仲裁委员会仲裁。(甲、乙双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。)第二十九条本合同〔经甲、乙双方签字〕〔经 公证(指外销房)〕之日起生效。第三十条本合同生效后,甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的,除双方签订补充协议外,责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任,并按实际已付款(已收款)的__%赔偿对方损失。第三十一条本合同自生效之日起__天,由甲方向 申请登记备案。第三十二条本合同连同附表共__页,一式__份,甲、乙双方各执一份, 各执一份,均具有同等效力。甲方(公章): 乙方(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年 月 日 年 月 日预售房转让协议篇2转让方:(以下简称“甲方”)受让方:(以下简称“乙方”)甲方对区路弄号室房屋(以下简称“该房地产”)所享有的权利*于甲方与公司(以下简称“开发商”)所签订的《上海市商品房预售合号,预售合同登记编号:。甲方确认该同》(以下简称“《预售合同》”),(售合同编号:房地产之大产证尚未办理,甲方尚未与开发商签订房屋交接书》。甲乙双方在上海立谦房地产经纪有限公司(以下简称“立谦房产”)协调下,*友好协商,就该房地产权*转,事宜一致达成以下协议:甲方愿意出让(出售合同)所记载的该房地产之全部权利,乙方愿意接受《预售合同》所记载的该房地产之全部权利。双方商定转让价为人民币首期款人民币整)甲方已于月圆整(RMB圆整),由乙方分壹次付清。圆整(RMB年圆圆整(RMB月圆整),其中定金人民币年日签收,余款人民币圆整,乙方于日前支付与甲方,但此款善于立谦房产。万圆整(RMB圆整),出乙方于年月日前支贰期款人民币付与甲方,但此款暂存于立谦房产。此时由立谦房地产保管的两笔款项总计为人民币圆整(RMB圆整),指定优先用于偿还该房地产业银行贷款,持甲方到其贷款银行还清该房地产之银行贷款时,由立谦房产直接支付与贷款银行。叁期款人民币圆整(RMB圆整),由乙方以按揭贷款形式支付,待乙方贷款银行放款后五日的由立谦房产转付与甲方。贷款不足部分由乙双方到房地产交易中心办理预告壹*并取得收件收据之同时支付与甲方;上述款项若由立谦房产转付,甲方均将出具由立谦房产见证之收据给乙方。过日元及相关费用双方商定于开发后以书面形式同意转让(出具书面同意书或于权益转让书上盖章)之,后五日内甲乙双方共同至上海市徐汇区房地产交易中心办理预告登记手续,届时甲乙双方须及时提供办理预告登记及银行贷款所需全部材料,并各自付清办理预告登记所需相关费用。权利保证:甲方保证,上*买卖的房地产不存在产权争议和其他人主张权利的情况。因甲方无权处分或超载权限处分该房地产而导致的违约责任,概由甲方负责。在本协议签订前,该房地产已存在抵押权人(即中国银行上海市支行)。甲方应于本协议生效后叁拾日内,到款银行还清该房屋的银行贷款并办理撤销抵押登记手续。逾期未注销的,甲方在未取乙方发挥的情况下,须承损违约责任。违约责任(此须款不因本协议无效而无效)①若由于甲方或乙方原因而最终导致《买卖合同》废止或该房屋无法如期办理预告登记的,责任方在未取得乙方谅解的情况下,就应向对方支付该房地产权益转让价的10%做为违约金即人民币圆整(RMB元整)。乙方无正当理由逾期付款的,乙方在未取得甲方谅解的情况下,每逾期一日付款,乙方应按未付房款的1%向甲方支付滞纳金:逾期超过二十日的,甲方有权追究乙方的违约责任。因甲、乙双方任何一方未将办理预告登记需的相关资料交于立谦房产或于交易过程中不支付税费支付全而至使登记手续无法顺利办理的,责任方须承担相应赔偿责任。若因第三方原因致本协议无法履行的,甲乙双方互不负本协议所规定之违约责任,并于甲方该房地产之《上海市房地产权证》办理完毕后五日内签订《上海市房地产买卖合同》,该房地产转让价*技本协议之约定不变,届时乙方按本协议所付之房款作为甲乙双方签订《上海市房地产买卖合同》时购买该房地产所付房价款的一部分。本合同一式四份,甲乙双方各执一份,立谦房产执一份,上海市**区公证处执一份,四份具有同等法律效力。甲方(公章): 乙方(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年 月 日 年 月 日预售房转让协议篇3出卖人:(以下简称甲方)身份证号,住址出卖人:(以下简称乙方)身份证号,住址买受人:身份证号,住址甲、乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,就预售房权益转让事宜,签订本协议,以资共同遵守。一、该房屋权属状况如下:1、甲方于 年___月 日与 房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房买卖合同》(合同编号:),该合同约定:甲方以人民币 元整的总价款购买位于的房屋一套(以下称该房屋):房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号:)。上述合同已由登记备案,由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实,并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制,甲方愿承担由此产生的一切责任。二、甲、乙双方经协商一致同意,乙方以总房款人民币 元整买卖该房屋,甲、乙双方间的实际付款方式如下:1、 乙方于签约后 日内以 方式,支付甲方房款人民币 元整;2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移所有手续办理完毕前 日,支付甲方其余房款 元;3、双方同意,因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由 承担。三、甲方的义务为:1、甲方负责获得开发商同意,进行房屋的权益转让;2、甲方应在 年 月 日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方,待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方;四、乙方的义务:1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;2、该房屋的维修基金由乙方承担;3、乙方应在 年 月 日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间,反悔不出售该房地产给乙方,则乙方有权单方面终止本协议,同时甲方应按照本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金,并且甲方应返还乙方支付的所有房款;六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间,乙方反悔不购买上述房地产,则甲方有权单方面终止本协议,同时乙方应按照本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金;七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款,每逾期一日,应支付甲方违约金(违约金为乙方未付款的万分之三)。逾期超过三十天,甲方有权单方面解除本协议,乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金;八、甲、乙双方约定,如因开发商原因导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本情况后,七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订《房地产买卖合同》。任何一方不得以任何理由拒绝签订《房地产买卖合同》的,逾期达15日,则视为违约,同时违约方应按照本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。九、本协议一式两份,甲、乙双方各执壹份。甲方(公章): 乙方(公章):甲方(公章): 乙方(公章):法定代表人(签字): (签字): 年 月 日 月 日法定代表人(签字): (签字): 年 月 日 月 日预售房转让协议篇4甲方(转让方):国籍:性别:出生年月:法定代表人 年身份证/护照/营业执照号码/台胞证:(配偶姓名:身份证号码:)住址:委托代理人:联系电话:乙方(受让方):国籍:性别出生年月:身份证/护照/营业执照号码/台胞证:(配偶姓名:身份证号码:)住址:委托代理人:联系电话甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方依据《苏州工业园区商品房销售合同》(第五版,合同编码:)中即将取得的房产权益转让问题达成事宜,特订立本合同。第一条、甲方与公司签订了合同编码为的《苏州工业园区商品房销售合同》(以下称商品房销售合同)。甲方依据该合同未来将取得该商品房幢层(自然层)室(以下简称该房屋),该房屋基本情况见《苏州工业园区商品销售合同》第二条。第二条、甲、乙双方约定待甲方取得该房屋产权证及土地证之后,该())元转让给乙方。第三条、乙方同意签订本协议时,支付定金人民币元,作为甲、乙方双方当事人订立商品房买卖合同的定金,签订商品房买卖合同后,乙方支付的定金转为房价款。第四条、甲、乙双方商定,自甲方取得该房屋产权证及土地证日之内,甲方应与乙方协商签订《存量房买卖契约》。若甲方在此期间未与乙方签订《存量房买卖契约》,乙方有权解除本协议,甲方应双倍返还定金。若由于乙方原因导致双方未能在此期间签订《存量房买卖契约》,甲方有权解除本协议,定金不予返还。第五条、有下列情形之一,乙方拒绝签订商品房买卖合同的,甲方应全额返还乙方已支付的定金。1、甲乙双方在签订商品房买卖合同时,因面积误差处理、户型结构、土地使用年限、房屋交付、房屋质量、违约责任、争议解决方式等条款存在分歧,不能协商一致的;2、甲乙双方签订本协议后、签订商品房买卖合同前,由司法机关、行政机关依法限制该房屋房地产权利的。第六条、有下列情况之一,乙方拒绝签订商品房买卖合同的,甲方应双倍返还乙方已支付的定金:1、甲方未以高于本协议第二条约定的单价作为商品房买卖价格的;2、甲方未告知乙方在签订本协议前该房屋已存在抵押、预租、查封等事实的。第七条、除本协议第六条、第七条约定的情形外,乙方在预订期内提出解除本协议的,无权要求甲方返还定金。第八条、本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第种方式解决:1、向苏州市仲裁委员会申请仲裁。2、依法向人民法院起诉。第九条、甲乙双方签订商品房买卖合同后,本协议自行终止。份,甲乙双方各持一份。第十条、本契约自甲、乙双方签订之日起生效。甲方(公章): 乙方(公章):法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年 月 日 年 月 日预售房转让协议篇5转让方:(以下简称“甲方”)受让方:(以下简称“乙方”)甲方对区路弄号室房屋(以下简称“该房地产”)所享有的权利*于甲方与公司(以下简称“开发商”)所签订的《上海市商品房预售合甲乙双方在上海立谦房地产经纪有限公司(以下简称“立谦房产”)协调下,*友好协商,就该房地产权*转,事宜一致达成以下协议:1.甲方愿意出让(出售合同)所记载的该房地产之全部权利,乙方愿意接受《预售合同》所记载的该房地产之全部权利。2.双方商定转让价为人民币首期款人民币整)甲方已于月圆整(RMB圆整),由乙方分壹次付清。圆整(RMB年圆圆整(RMB月圆整),其中定金人民币年日签收,余款人民币圆整,乙方于日前支付与甲方,但此款善于立谦房产。万圆整(RMB圆整),出乙方于年月日前支贰期款人民币付与甲方,但此款暂存于立谦房产。此时由立谦房地产保管的两笔款项总计为人民币圆整(RMB圆整),指定优先用于偿还该房地产业银行贷款,持甲方到其贷款银行还清该房地产之银行贷款时,由立谦房产直接支付与贷款银行。叁期款人民币圆整(RMB圆整),由乙方以按揭贷款形式支付,待乙方贷款银行放款后五日的由立谦房产转付与甲方。贷款不足部分由乙双方到房地产交易中心办理预告壹*并取得收件收据之同时支付与甲方;过日元及相关费用双方商定于开发后以书面形式同意转让(出具书面同意书或于权益转让书上盖章)之,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论