广东电网有限责任公司中低配网可研-勘察设计捆绑招标文件范本

招标编号：(工程名称)中低配网可研-勘察设计捆绑招标文件〔2023示范文本－试行〕招标人：〔盖单位章〕招标代理：〔盖单位章〕年月使用说明本范本适用于中国南方电网广东电网有限责任公司及下属各供电局的中低配网可研-勘察设计捆绑招标文件编制；本范本中“〞局部为填写项，按工程工程实际情况填写〔范本中已填写的内容供使用单位参考，可以修改或删除〕，无内容填写的以“〞表示或删除该条目。目录TOC\o"1-2"\h\z\u招标公告1第一章投标人须知31.总那么72.招标文件83.投标文件94.投标115.开标116.评标127.合同授予128.重新招标和不再招标139.纪律和监督1310.需要补充的其他内容14第二章合同条款及格式15第一节电网工程可行性研究技术咨询合同16第二节勘察设计合同格式22第三节合同附件格式32第四节报价书38第三章投标文件格式391.商务文件402.技术文件533.投标函及报价书55第四章评标方法601．评标方法602．评审标准603．评标程序63第五章技术标准、要求及图纸651．现场条件652．技术〔标准〕标准65中国南方电网广东电网有限责任公司____(工程名称)__可研勘察设计捆绑招标公告1.招标条件本招标工程〔工程名称〕已由〔工程审批、核准或备案机关名称〕以〔批文名称及编号〕批准建设，工程建设单位为，建设资金为自有资金及银行贷款，招标人为。工程已具备招标条件，现对该工程的可研-勘察设计进行捆绑公开招标。2.工程概况与招标范围2.1建设地点：：,详见资格预审文件(可选)。2.3招标范围：工程可研、勘察、施工图设计〔含工程量清单格式的施工图预算编制〕、编制竣工图文件、营配一体化信息资料测录的相关设计工作，现场效劳及其它有关工作〔具体内容详见招标文件〕。2.4标段划分：本工程本次招标分为个标段，一家投标单位只能中个标段。〔具体标段划分详见招标文件〕。3.投标人资格要求3.1具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照。3.2资质要求：。3.3财务要求：〔非强制要求〕3.4业绩要求：〔非强制要求〕3.5信誉要求：〔非强制要求〕3.6工程经理的要求：〔非强制要求〕，在地方政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司的承包商资信档案中没有处于限制投标资格的处分。不接受〔或接受〕联合体投标。3.9其他：。4.投标报名及招标文件的获取凡有意参加投标者，请于年月日至年月日，每日上午时至时，下午时至时〔北京时间，下同〕，在〔详细地址〕投标报名及购置招标文件。投标报名及购置招标文件时需提交以下资料：〔1〕企业法定代表人证明及其身份证复印件〔加盖单位公章〕、授权委托书〔如有〕及授权委托人身份证复印件〔加盖单位公章〕；〔2〕企业营业执照、资质证明、工程负责人证件及相关资料复印件〔原件备查〕。4.3本次招标文件以电子版〔光盘或U盘〕或纸质版发出，招标文件每套售价元，售后不退。图纸假设为电子版，不收取押金；图纸假设为纸质，收取押金元，在退还图纸时退还〔不计利息〕。5.投标文件的递交投标文件递交的截止时间〔投标截止时间，下同〕为年月日时分，地点为〔不接受邮寄方式递交〕。逾期送达的或未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒介招标公告在中国采购与招标网〔chinabidding〕、中国南方电网有限责任公司阳光电子商务平台()及〔媒体〕上发布。7.联系方式招标人：招标代理机构：地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：8.假设举报违法违规行为，请拔打_____________。年月日第一章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容招标人招标人：地址：联系人：：工程建设单位：地址：联系人：：招标代理机构〔招标效劳单位〕名称：地址：联系人：：：工程名称建设地点建设规模标段划分本工程本次招标分为个标段，一家投标单位只能中个标段。资金来源自有资金及银行贷款资金落实情况招标范围工程可研、勘察、施工图设计〔含工程量清单格式的施工图预算编制、施工招标限价初稿编制〕、编制竣工图文件、营配一体化信息资料测录的相关设计工作，现场效劳及其它有关工作。招标工程个数见总说明1.3款。全面开展样板点的标准建设工作。方案工期可行性研究报告提交时间：施工图设计图纸提交时间：可行性研究报告批复后两个月内；施工图预算提交时间：可行性研究报告批复后两个月内；提交竣工图时间：工程竣工后10天内完成。其他：〔根据实际情况修改〕具体详见合同条款。质量要求满足国家设计标准，符合南网标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南〔设计评审质量控制文件要求详合同条款通用局部第十六条〕。投标人资质条件及其他具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照。资质要求：。财务要求：。业绩要求：。信誉要求：。工程负责人要求：。资信要求：无违规违法行为，在地方政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司的承包商资信档案中没有处于限制投标资格的处分。其他：__________________。是否接受联合体投标□不接受□接受，应满足以下要求：踏勘现场□不组织□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：1.投标预备会□不召开□召开，召开时间：召开地点：投标人提出问题的截止时间投标人假设有问题需要澄清，必须在招标人书面澄清时间前2天以书面形式向招标代理人提出，并将需澄清问题PDF版〔投标单位签章〕和word可编辑版电子版发至邮箱，否那么不予解答。招标人书面澄清的时间年月日时分构成招标文件的其他材料投标截止时间年月日时分构成投标文件的其他材料有效报价本工程可行性研究报告的编制和勘察设计费均采用费率报价，投标费率在90%以下〔不含本身〕均为有效报价，但投标费率低于80%的须在投标文件中附本钱分析报告。本钱分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低本钱的合理措施及在其他工程中应用过的经验，未提供本钱分析报告视为原那么性不响应招标文件要求，作否决投标处理。〕投标报价报价所列百分比结果应保存两位小数。如：85.88％。可行性研究编制费用：投标单位可行性研究编制费用费率的有效报价范围为按照“〞文标准计取的可行性研究编制费用的90％〔不含本身〕以下。勘察设计费：按照《国家能源局关于公布20千伏及以下配电网工程定额及费用标准的通知》〔国能电力【2023】123号〕及《关于印发电网基建工程前期工作费用使用指导意见的通知》〔计〔2023〕78号〕计取的勘察设计费的90％〔不含本身〕以下。投标有效期投标截止日后120天投标保证金投标保证金的形式：仅限于电汇(转账)或者是在中国注册的银行出具的银行保函两种方式。如选用银行保函，银行保函的要求应符合规定的格式，投标保证金的有效期应与投标有效期一致。采用电汇(转账)方式递交的，投标保证金应当从其根本账户转出，必须按规定的投标截止时间提前到达招标文件指定账户。投标保证金的金额：万元收款单位：开户银行：账号：其他：投标文件内容编制技术文件的工程名称从标段中选择典型工程，例如:〔**配电站工程；**架空线路工程；**电缆线路工程。〕是否允许递交备选投标方案□不允许□允许签字或盖章要求投标文件的正、副本均应由投标人的法定代表人或者其委托的代理人签署并加盖投标人法人公章〔签署并盖章的内容包括：①封面页；②投标文件格式内容有要求的〕。投标文件份数共5份，其中正本1份，副本2份，电子版本〔光盘或U盘〕2份。装订要求投标函与报价书装订为一册，商务文件、技术文件分别成册；电子版文件由纸质封包成册。密封和标记投标文件的包装必须密封，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。封口处要贴密封条并由投标人的法定代表人或者其委托的代理人签字并加盖投标人公章。投标保证金证明、法定代表人证明、授权委托书〔如有〕原件不包装，但应在递交投标文件的同时单独递交。投标文件的电子版本〔光盘或U盘〕应有工程名称、投标人名称等外观标识。封套上写明〔工程名称〕〔标段〕投标文件在年月日时分前不得开启投标单位：___________________递交投标文件地点投标文件接收单位：〔招标人〕投标文件递交地点：是否退还投标文件□否□是开标时间和地点开标时间：开标地点：中标候选人公示媒介中国采购与招标网〔chinabidding〕、中国南方电网有限责任公司阳光电子商务平台()履约担保履约担保的形式：履约担保的金额：合同价的5%。10需要补充的其他内容1、投标单位必须承诺遵守南方电网公司基建管理有关制度和规定，采用的规程、标准、标准与管理文件应为其最新版本〔清单参见正文第五章〕，招标人在发放招标文件同时向投标单位提供南方电网公司基建管理相关的最新管理制度、规程、标准〔投标单位也可通过各省电力书店购置、中国南方电网公司基建一体化信息系统下载〕。2、签订合同名称为：前期技术效劳合同；勘察设计合同；本项招标由方案部门与基建部门按相关招标联合工作机制开展，定标后，合同分可研和设计两个阶段，由方案部门与基建部门分别签署；可行性研究工作完成后，对于在可研评审认为质量不达标的工程，终止合同，按照合同相关条款履行可研阶段费用支付，但不再开展设计工作。…………1.总那么1.1工程概况根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标工程已具备招标条件，现对本标段设计进行招标。本招标工程招标人：见投标人须知前附表。工程建设单位：见投标人须知前附表本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。本招标工程名称：见投标人须知前附表。本标段建设地点：见投标人须知前附表。建设规模：见投标人须知前附表。标段划分：见投标人须知前附表。1.2资金来源和落实情况本招标工程的资金来源：见投标人须知前附表。本招标工程的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3招标范围、方案工期和质量要求本次招标范围：见投标人须知前附表。招标工程数量见下表：20**年配电网工程〔*标段〕序号工程名称方案投资额〔万元〕管理部门123……合计本标段的方案工期：见投标人须知前附表。本标段的质量要求：见投标人须知前附表。1.4．投标人资格要求：投标人应具备承当本标段设计的资质条件、能力和信誉。〔1〕资质要求：见投标人须知前附表；〔2〕工程负责人要求：见投标人须知前附表；〔3〕其他要求：见投标人须知前附表。投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：〔1〕联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；〔2〕由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；〔3〕联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。投标人不得存在以下情形之一：〔1〕为招标人不具有独立法人资格的附属机构〔单位〕；〔2〕为本标段的监理人或代建人；〔3〕为本标段提供招标代理效劳的；〔4〕与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；〔5〕与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股、任职或工作的；〔6〕与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；〔7〕被责令停业的；〔8〕被暂停或取消投标资格的；〔9〕财产被接管或冻结的；〔10〕在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程设计质量问题的；〔11〕在地方政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司承包商资信档案中处于限制投标期内的；〔12〕单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一工程〔或标段、标包〕投标；〔13〕法律、行政法规规定的其他条件。1.5．费用承当投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6．保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承当法律责任。1.7．语言文字除专业术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。1.8．计量单位所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9．踏勘现场投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10．投标预备会投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购置招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成局部。1.11．分包禁止分包。2.招标文件2.1．招标文件的组成本招标文件包括：〔1〕招标公告；〔2〕投标人须知；〔3〕合同条款及格式〔4〕投标文件格式；〔5〕评标方法；〔6〕技术标准、要求；〔7〕投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成局部。2.2.招标文件的澄清投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，必须在招标人书面澄清时间前2天，以书面形式〔包括信函、等可以有形地表现所载内容的形式，下同〕，要求招标人对招标文件予以澄清，否那么不予解答。招标文件的澄清将以书面形式发给所有购置招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清中予以明确。假设澄清中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。投标人在收到澄清后24小时内，应按要求以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。2.3.招标文件的修改招标文件发出后，在投标截止日期前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，招标人将至少在投标截止日期前15天书面通知所有投标人。补充通知作为招标文件的组成局部对投标人起约束作用，延期发出时，投标截止日期相应后延。招标文件发出以后至投标截止前，招标人发出的所有具有编号的通知，均为招标文件的组成局部，与招标文件具有同等效力。招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。3.投标文件3.1投标文件的组成投标文件应包括以下内容，具体详见第三章的“投标文件格式〞：〔1〕商务文件；〔2〕技术文件；〔3〕投标函及报价书；〔4〕投标文件电子版，及按本须知前附表规定提供或投标人认为有必要提供的其他资料。投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。.投标价格有效的投标报价：见投标人须知前附表。投标报价.1可行性研究编制费用、工程勘察设计费局部投标报价为完本钱工程工程工程可研、勘察、施工图设计〔含工程量清单格式的施工图预算编制〕、编制竣工图文件、营配一体化信息资料测录的相关设计工作-电子化移交-质保期〔指按竣工投产之日起计算满一年〕内的所有费用以及本招标文件第二章《合同条款及格式》中所要求的全部的可研、勘察设计工作量和设计效劳内容。.2投标报价：可行性研究编制费用按照“〞文标准计取。勘察设计费依据《国家能源局关于公布20千伏及以下配电网工程建设预算与计算标准的通知》〔国能电力[2023]123号〕、投标人自身情况以及考虑工程从施工图设计至保修期内政策性的调整等因素测算。报价采用费率报价，详见前附表。工程勘察费计算标准：工程勘察费=建筑工程费*%注：1、如果工程勘察只进行一般性定位测量作业时，费率按照以上标准的30%计算。2、不涉及场地变化的扩建工程、改造工程工程不计工程勘察费。3、不需要进行工程勘察的配网工程工程不计取工程勘察费。工程设计费计算标准：工程设计费=【〔安装工程费+建筑工程费〕×设计费费率序号设备购置、建筑安装工程费之和设计费费率〔%〕备注150万元以下3100万元以下4300万元以下5300万元以上施工图预算编制费计算标准：预算编制费=工程设计费×10%勘察设计费结算价=经审批的施工图预算〔勘察费+设计费+预算编制费〕×中标费率〔勘察费按实际发生金额计列〕.3投标报价应包括但不限于工程需办理工程勘察相关许可，购置有关资料费；撤除障碍物，开挖及修复地下管线费；修通至作业现场道路，接通电源、水源及平整场地费；勘察材料及加工费；水上作业用船、排、平台及水监费；勘察作业大型机具搬运费；青赔、树木及水域养殖物赔偿费等。投标函的费率或投标截止前投标人最后修正的费率在中标后即为签订合同的依据，招、投标双方均不得擅自修改。.1如投标函报价与报价书报价不一致时，以投标函为准；.2如报价金额大写与小写不一致时，以大写为准；3.3投标有效期在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第三章“投标文件格式〞规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成局部。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及银行同期存款利息。有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：〔1〕投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；〔2〕中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。3.5投标文件内容具体资料详见第三章投标文件格式。编制技术文件的工程名称从标段中选择典型工程，例如:〔**配电站工程；**架空线路工程；**电缆线路工程。〕3.6备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.7投标文件的编制投标文件应按第三章“投标文件格式〞进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成局部。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的根底上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件应用不褪色的材料书写或打印，由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量防止涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本〞或“副本〞的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。投标文件的电子版本〔光盘或U盘〕内容与纸质版投标文件完全一致，建立目录并分级，应保证目录清晰、内容完整，文件仅限于word、Excel、PDF、JPGE、CAD等常用软件格式。当电子版本与纸质版不一致时，以纸质版为准。4.投标4.1投标文件的密封和标记投标文件的正本与副本一起封装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。密封和标记其他要求见投标人须知前附表。封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。招标人不承当投标文件错放或提前开封的责任，标段错放、混放的投标文件，招标人不予受理。4.2投标文件的递交投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。递交时应出具法定代表人证明、授权委托书〔如委托他人办理，应附此证书〕，否那么不予接收。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。修改的内容为投标文件的组成局部。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改〞字样。5.开标5.1开标时间和地点招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。5.2开标程序主持人按以下程序进行开标：〔1〕宣布开标纪律；〔2〕公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；〔3〕宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；〔4〕由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；〔5〕按照递交投标文件的先后顺序确定并宣布投标文件开标顺序；〔6〕设有标底的，公布标底；〔7〕按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；〔8〕投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；〔9〕开标结束。6.评标6.1评标委员会评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会人数为5人以上单数，作为招标人代表的评委应在开标前由招标人选定，评标委员会中招标人代表的总数不超过成员总数的三分之一；其余评委原那么上通过专家遴选系统从中国南方电网有限责任公司评标专家库或当地政府评标专家库中随机抽取产生。评标委员会主任由评标委员会全体成员共同推举产生。评标委员会成员有以下情形之一的，不得担任评标委员会成员：〔1〕投标人或投标人的主要负责人的近亲属；〔2〕工程主管部门或者行政监督部门的人员；〔3〕与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；〔4〕曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处分或刑事处分的。〔5〕与投标人有其他利害关系。评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。评标委员会的职责〔1〕审查投标文件，对投标文件进行符合性鉴定；〔2〕根据投标文件组织投标人进行技术经济澄清；〔3〕对投标文件根据评分标准及实施方法进行评审打分。6.2评标原那么评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原那么。6.3评标评标委员会按照第四章“评标方法〞规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标方法〞没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。在评标过程中，各评委均以专家身份进行评标工作，不代表其所在单位。7.合同授予7.1定标方式招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.2中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。7.3中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.4履约担保中标人应于不迟于合同签订后5日内按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第二章“合同条款及格式〞规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过局部予以赔偿。中标人按规定的日期、时间和地点，由法定代表人或者其委托的代理人前往与工程建设单位代表签订合同，并按规定向工程建设单位提交履约担保。履约担保由在中国注册的银行出具银行保函，投标人应使用招标文件中提供的履约担保格式。7.5签订合同自中标通知书发出之日起30天内，中标人根据中标通知书按规定的日期、时间和地点，由法定代表人或者其委托的代理人前往工程建设单位，根据招标文件和中标人的投标文件和建设单位订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过局部予以赔偿。在此情况下，招标人可将合同授予排名次之的中标候选人，或重新招标。发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。招标人和中标人不得背离本招标文件中合同条款实质性内容签订施工合同。8.重新招标和不再招标8.1重新招标有以下情形之一的，招标人将重新招标：〔1〕投标截止时间止，投标人少于3个的；〔2〕经评标委员会评审后否决所有投标的。8.2不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设工程，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。9.纪律和监督9.1对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比拟、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标方法〞没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比拟、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.5投诉投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向广东电网有限责任公司〔或XX电网公司、XX供电局〕纪检监察部门投诉。〔以广东电网为例〕通讯地址：广东省广州市东风东路757号广东电网有限责任公司监察局，邮政编码：510623；举报邮箱：@csg；举报：〔020〕85126112。注意：不同层级单位使用时，应按照本单位纪检监察部门地址作相应修改。9.6廉洁执行中国南方电网有限责任公司的相关规定，在合同协议书签署前同时签署“廉洁协议书〞。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。第二章合同条款及格式第一节电网工程可行性研究技术咨询合同发包人：【】法定代表人/负责人：【】住所：【】咨询人：【】法定代表人/负责人：【】住所：【】鉴于发包人拟建设【】〔工程简称【】〕，并通过【】年【】月【】日的中标通知书接受了咨询人承当【】可行性研究工作，工程地点【】。依据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经协商一致，签订本合同，共同执行。第一条合同签订依据一、《中华人民共和国合同法》。二、《建设工程勘察设计管理条例》及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。三、前期工作年度方案。第二条技术咨询依据一、咨询人采用的主要技术标准是国家现行规程标准和现行电力行业规程标准：〔一〕《电力系统设计技术规程(试行)》SDJ161-85；〔二〕《电力系统设计内容深度规定》SDGJ60-88；〔三〕《电力工程电缆设计标准》；〔四〕《10kV及以下变电所设计标准》；〔五〕《供配电系统设计标准》〔六〕《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》以及其它和本工程有关的标准、标准、规程等。〔七〕中国南方电网有限责任公司《10kV配网工程标准设计》以及其它与本工程有关的标准、标准、规程等。二、【】省和【】市电网规划。三、发包人提交的根底资料。四、南方电网公司及【】电网公司公布的关于输变电工程可研内容深度的相关规定。第三条文件的组成及解释顺序除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：一、双方协商同意的变更本合同的纪要、协议；二、合同书；三、中标通知书；四、招标文件；五、投标文件。上述文件应互补充和解释，如有不清或互相矛盾时，以上面所列顺序在前为准。第四条咨询人进行技术咨询的内容、要求和方式一、咨询内容：编制可行性研究报告，内容包括但不限于：〔一〕当地电力系统现状及分析；〔二〕工程建设必要性；〔三〕工程在系统中的地位和作用；〔四〕建设规模论证及工程设想；〔五〕投资估算及经济评价；二、咨询要求：按国家规定和合同约定的技术标准、标准进行设计，负责落实站址用地方案和确实可行的线路走廊，取得相关政府意见，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，对提交的设计文件的质量负责，并协助发包人取得可行性研究报告的批复意见。三、咨询方式：〔一〕现场踏勘、调研，收集资料，编制可行性研究报告；〔二〕参与工程可行性研究报告的评审，并按照评审意见完善可行性研究报告修改；第五条发包人向咨询人提交的有关资料、文件及时间一、；二、；三、其他需要向设计人员提供的资料〔具体由有关设计人员与发包人商定〕；四、甲乙双方签订工程可行性研究技术咨询合同后10个工作日内，发包人向咨询人提交上述有关资料、文件。第六条咨询人向发包人提交文件的份数、时间和地点一、咨询人向发包人交付可研报告【】套，核准申请材料【】套〔假设需要〕，以上需同时提供可编辑的电子版本；二、交付地点为发包人住所；三、交付期限：交付时间为【】年【】月【】日前。第七条技术咨询报酬一、技术咨询费计算依据：〔一〕《国家计委关于印发建设工程前期工作咨询收费暂行规定的通知》〔计价格[1999]1283号〕。〔二〕南方电网公司及【】电网公司最新公布的相关费用标准。二、双方商定，本合同的合同价款暂定为￥【】元〔大写：人民币【】元〕,上述费用包括可研审查会议费等一切费用。除此费用外，发包人不再向咨询人支付或报销任何费用。三、本合同的最终合同价款，合同双方在工程可研批复后，按照《国家计委关于印发建设工程前期工作咨询收费暂行规定的通知》〔计价格[1999]1283号〕有关规定采用插值法进行重新校核，双方按中标费率确定最终合同价款，签订请款函〔详见附件格式〕。四、咨询人提交工程可行性研究报告后，假设可行研究报告未能获得批准或业主单位不再继续后一阶段工作，那么不再签订后一阶段合同。即开展了可研但没批复工程的前期技术效劳费作为咨询单位的风险，发包人不再支付可研咨询费。第八条支付方式一、咨询人提交工程可行性研究报告，经发包人确认并交付发包人发票后45个工作日内，发包人支付暂定合同价款总额的【】％〔不超过80%〕，金额￥【】，大写【】元。二、可行性研究报告经上级主管部门审查批复后45个工作日内，经发包人确认并交付发包人发票后支付暂定合同价款总额的【】％，金额￥【】，大写【】元。三、如可行性研究报告非设计咨询原因未经上级主管部门审查批复，在报告正式提交半年后，经发包人确认并交付发包人发票后支付暂定合同价款的【】％，金额￥【】，大写【】元，届时结清咨询费，不留尾款。四、在可研批复后【】个工作日内，发包人和咨询人应根据第七条第三点的规定，计算确定本合同的最终合同价款。如最终合同价款和暂定合同价款之间存在差额的，由发包人根据本合同的相应合同条款向咨询人增补〔最终合同价款大于暂定合同价款〕或减扣〔最终合同价款小于暂定合同价款〕差额局部的价款。五、咨询人应在满足付款条件的前提下，提交书面付款申请并递交发票等财务票据，因咨询人未开具发票、提交付款申请或开具的发票不符合规定导致发包人迟延支付上述款项的，发包人可以在咨询人提供发票后付款，损失由咨询人承当，发包人不负违约责任和损害赔偿责任。第九条双方责任一、发包人责任〔一〕发包人协助咨询人勘察现场，根据咨询人提供的站址用地方案及确实可行的线路走廊向城乡规划主管部门行文，取得城乡规划主管部门出具的选址和选线书面意见。〔二〕发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向咨询人提交根底资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求咨询人违反国家有关标准进行设计。〔三〕发包人在第五条第四项规定时限后提交上述资料及文件的，咨询人交付可行性研究报告的期限相应顺延。〔四〕发包人变更委托工程或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成咨询人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议〔或另订合同〕、重新明确有关条款外，发包人应按咨询人所耗工作量向咨询人支付返工费。〔五〕在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，咨询人已开始可行性研究工作的，发包人应根据咨询人已进行的实际工作量，酌情支付一定的费用，但最高不超过暂定合同价款的【】%。〔六〕发包人应按本合同规定的金额和日期向咨询人支付咨询费，发包人逾期支付的，咨询人提交咨询成果的时间相应顺延。〔七〕可行性研究中选用的国家标准、部标准地图及地方标准地图由发包人协助咨询人解决，其费用由咨询人支付。卫星优化定位的费用不在本合同范围之内。二、咨询人责任〔一〕咨询人在发包人的协助下，负责落实站址用地方案〔含确认站址的地类划分、压覆矿产和压覆文物等情况〕和确实可行的线路走廊〔含确认线路塔基〔或电缆沟、终端场〕的地类划分、压覆矿产和压覆文物等情况〕，并取得相关政府意见。〔二〕在工程可行性研究阶段，咨询人应贯彻执行南方电网公司最新公布的标准设计方案，运用标准设计成果。工程投资估算需与典型造价进行比对，并对差额局部进行说明。〔三〕可研深度必须到达规定要求，取得涉及到工程建设和运行所必需的线路沿线相关主管部门出具的同意路径方案的有关协议〔如，规划部门、航道部门、铁路部门等〕；严格控制工程投资，施工图预算不超过可行性研究投资估算。〔四〕咨询人应按国家规定和合同约定的技术标准、标准进行可行性研究，按本合同第四、六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件〔出现第九条第一项第〔二〕、第九条第一项第〔三〕规定有关交付设计文件顺延的情况除外〕，并对提交的文件质量负责。〔五〕咨询人交付可行性研究报告并经发包人确认后，按规定参加有关上级和政府部门的审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。〔六〕咨询人有责任协助发包人办理和取得工程备案或核准所需的支持性文件。第十条合同变更及解除一、合同履行过程中，经甲乙双方协商一致，可以对本合同的条款进行变更，不能就变更达成一致意见的，应当按照原合同条款执行。二、如因咨询人原因〔包括但不限于挪用经费、技术措施或某些条件不落实等〕导致本合同工程无法按方案进行，发包人有权要求解除合同。三、如因发包人原因〔包括但不限于延迟支付咨询报酬，不提所需的资料等〕导致本合同工程无法按方案进行，咨询人有权要求解除合同。四、合同解除后，违约责任按照本合同的约定或法律法规的规定执行。第十一条违约责任〔一、发包人责任〔一〕在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，咨询人未开始具体可行性研究工作的，发包人应承当暂定合同价款【】%的违约责任；已开始可行性研究工作的，发包人应根据咨询人已进行的实际工作量，酌情支付一定的费用，但最高不超过暂定合同价款的【】%。〔二〕发包人应按本合同规定的金额和日期向咨询人支付咨询费。〔三〕发包人要求咨询人在合同规定时间前交付咨询成果的，须征得咨询人同意，不得严重背离合理工作周期。按照发包人的要求提前赶工，每提前一天，发包人支付赶工费￥【】元，大写人民币【】元整给咨询人。二、咨询人责任〔一〕由于咨询人原因，延误了咨询成果交付时间，每延误一天，应减收该工程应收技术咨询费的千分之二。假设逾期超过30天，发包人有权解除合同，并要求咨询人赔偿发包人相当于暂定合同价款【】%的违约金；〔二〕合同生效后，咨询人要求终止或解除合同，应承当暂定合同价款的【】%的违约责任。〔三〕合同生效后，咨询人要求终止或解除合同，应返还发包人已支付的全部费用，造成发包人损失的应承当赔偿责任；〔四〕如咨询人交付的报告不符合本合同的约定，不能通过发包人验收合格的，咨询人应当在发包人指定的期限内重新交付报告书。如再次提交的报告书仍不能通过发包人验收合格的，发包人有权解除合同，要求咨询人返还发包人已经支付的全部价款；〔五〕咨询人对工程可行性研究报告出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人评估工作中遗漏、错误造成的工程投资、工期延误的损失，咨询人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的咨询费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。第十二条知识产权一、双方确定，因履行本合同所形成的咨询成果及其相关知识产权归发包人所有。咨询人未经发包人同意不得使用或处分咨询成果。二、咨询人完本钱合同咨询成果的个人享有在有关咨询成果文件上写明咨询成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。三、发包人需就咨询成果进行著作权备案的，咨询人应予以协助。四、咨询人有特殊要求的，由甲乙双方另行协商确定。第十三条保密协议甲乙双方保证对在履行本合同过程中所得悉的属于对方的商业秘密、技术秘密、相关资料所记载的信息，以及其他经营管理信息予以保密。未经一方同意，另一方不得向任何第三方泄露。无论本合同是否生效、被撤销、变更、解除或终止，双方仍应执行本保密条款。如发生泄密事件，泄密方应向对方支付相当于合同价款两倍的违约金，并承当一切由此引起的后果并承当赔偿责任。第十四条验收双方确定，按以下标准和方式对咨询人提交的技术咨询工作成果进行验收：一、咨询人提交技术咨询工作成果的形式：按合同相关条款规定的时限内提交工程可行性研究报告；二、技术咨询工作成果的验收标准：按照具备审批权限的上级主管部门的要求完成所有相关审批程序；三、技术咨询工作成果的验收方法：根据具备审批权限的上级主管部门的具体要求，报告通过具备审批权限的上级主管部门审查或批复；四、验收的时间和地点：根据发包人的通知安排。第十五条不可抗力一、不可抗力事件是指合同各方在签署本合同时不能预见、不能防止并不能克服的客观情况。包括：火山爆发、龙卷风、海啸、暴风雪、泥石流、山体滑坡、水灾、火灾、地震、台风、雷电等，以及政府行为、核辐射、战争、瘟疫、骚乱等。二、假设任何一方因不可抗力事件不能履行本合同，应及时通知对方，并在不可抗力发生后7天内向对方提供有关不可抗力发生的有效证明。三、受不可抗力事件影响的一方应迅速采取合理的措施，尽量减少因不可抗力事件给各方带来的损失。如果未能尽其努力采取积极的措施减少不可抗力事件的影响，那么该方应承当由此而扩大的损失。四、如果发生影响履行本合同的不可抗力事件，那么双方应及时协商制定并实施补救方案和合理的替代措施，减少或消除不可抗力事件的影响。五、不可抗力影响合同履行超过【】天的，双方均有权解除合同。第十六条争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，应首先通过协商的方式解决，协商不成，按以下第【】种方式解决：一、向发包人所在地人民法院起诉。二、提交【】仲裁委员会【】分会〔仲裁地点为【】〕，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规那么进行仲裁。仲裁裁决是终局，对双方均有约束力。在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议局部的条款仍须履行。第十七条通讯与联络一、为方便开展工作，提高双方的工作效率，发包人安排【】负责与咨询人保持日常联系，咨询人安排【】负责与发包人保持日常联系。如双方确有必要更换联系人员时，应以书面形式提前通知另一方。发包人工作人员的联系方式是【】；咨询人工作人员的联系方式是【】。二、双方履行合同的有关事项，按照上述约定通知到对方联系人的，视为完成通知送达。三、双方的通讯地址或者联系方式如发生变动，应书面通知对方，因未及时通知而造成的损失由其自行承当。第十八条其他一、双方在公开、公平、公正的前提下达成并履行本合同，承诺本方及其工作人员不从事任何商业贿赂和不正当竞争行为。二、发包人委托咨询人承当本合同内容以外的工作效劳，另行签订协议并支付费用。三、本合同由双方法定代表〔负责〕人或授权代表签字、盖章后生效。四、本合同一式6份，发包人执4份，咨询人执2份，各份均具有同等的法律效力。五、双方履行完合同规定的义务，本合同即行终止。第十九条其他补充条款【】。〔本页以下无正文〕发包人：〔盖章〕咨询人：〔盖章〕负责人或授权代表签字：法定代表人或授权代表签字：通讯地址：通讯地址：：：：：签订时间：年月日签订时间：年月日账户名称：开户银行：账号：第二节勘察设计合同格式一、合同协议书本合同由__________〔以下简称“发包人〞〕与__________〔以下简称“设计人〞〕于____年___月___日商定并签署。鉴于发包人拟建设工程，接受了设计人以经审批的施工图预算〔勘察费+设计费+预算编制费〕×中标费率〔勘察费按实际发生金额计列〕的投标报价，中标费率为。投标报价为完本钱工程勘察、施工图设计〔含工程量清单格式的施工图预算编制〕、编制竣工图文件、营配一体化信息资料测录的相关设计工作，现场效劳及其它有关工作的合同价款。合同暂定价人民币元〔大写：元整〕1．本合同依据以下文件签订：〔1〕《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》；〔2〕国家有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章；〔3〕建设工程批准文件2．本协议书与以下文件一起构成合同文件：〔1〕中标通知书；〔2〕专用合同条款；〔3〕通用合同条款；〔4〕招标文件(含答疑及澄清)；〔5〕投标函及投标文件；〔6〕技术标准和要求；〔7〕图纸；〔8〕已标价工程量清单〔或报价书〕；〔9〕其他合同文件；〔10〕正版标准设计和典型造价〔G1-G4层〕。上述文件互为补充和解释，如有不清和互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。3．设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完本钱阶段工程勘察设计及工地设计代表效劳等工作。全面开展样板点的标准建设工作。4．发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、方式和币种，向设计人支付合同价款。5．合同生效：本合同自双方盖章或有权代表签字之日起生效。6．合同签订：合同签订时间：年月日合同签订地点：附件1.设计人员名单附件2：工程工程清单发包人：设计人：地址：地址：法定代表人〔负责人〕：法定代表人〔负责人〕：委托代理人：委托代理人：经办人：经办人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：：：：：邮政编码：邮政编码：二、通用合同条款第一节词语定义第一条以下名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：〔1〕“合同〞：指本合同条款〔包括协议书、通用条件和专用条件〕、中标通知书以及其它明确列入协议书中的有关发包人和设计人权利义务的文件。〔2〕“发包人〞：本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。〔3〕“设计人〞：本合同约定的、具有承包主体资格并被发包人接受的当事人及其合法继承人。〔4〕“投标书〞：指设计人为工程向发包人提供的，并为招标书所能接受，为工程而作的有报价的投标文件。〔5〕“定金〞：指发包人与设计人订立合同之后，为了保证合同的履行，发包人向设计人预先付给的一定数量的货币。〔6〕“中标通知书〞：指招标机构正式确认设计人中标的信函。〔7〕“工程〞：合同约定具体内容的永久工程。〔8〕“合同价款〞：指发包人根据合同条款，用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。〔9〕“不可抗力〞：不能预见、不能防止又不能克服的客观情况。〔10〕“变更或补充协议〞：在本合同签订后，结合具体工程，发包人和设计人另行协商签订的书面协议。〔11〕“日〞：是指任何一天零时至第二天零时的时间段。〔12〕“月〞：是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二节合同文件及解释顺序第二条合同文件应能互相解释，互为说明。除合同另有约定外，组本钱合同的文件和优先解释顺序如下：1.双方协商同意的变更、补充本合同的协议；2.本协议书；3.中标通知书或设计委托书；4.专用条件；5.通用条件；6.投标书、招标文件及答疑；7.发包人提供的工程技术资料。第三条当合同文件出现模糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不一致的，按专用条件第五十条约定的方法解决。第三节合同文件使用语言文字、标准及标准和适用法律第四条合同文件使用汉语。第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、标准、标准，及通用条件约定的部门规章、标准、标准或工程所在地的地方法规。第六条本工程设计的依据是：〔1〕发包人给设计人的设计委托书或招标书及中标通知书；〔2〕发包人向设计人提供的根底资料。第七条设计中必须使用专用条件约定的国家标准、标准；国家没有相应标准、标准时，可使用专用条件约定的行业或工程所在地的省级标准、标准。第八条发包人要求使用国外标准、标准的，应无偿提供中文译本或英文本。第四节发包人责任第九条发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关根底资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。第十一条发包人应按合同规定向设计人支付合同价款。第十二条发包人负责对外协议的联系工作，并签订与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、有关设备等〔如需要)协议或合同。第十三条发包人负责协调设计过程中与有关单位的配合工作。第十四条发包人需保护设计人的设计版权。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的工程。第十五条当发包人聘请设计监理时，应明确所赋予设计监理承当的义务或责任、代理行使的权利或工作范围。除本合同另有明确规定外，设计监理无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为，不应变更或免除设计人的责任。第五节设计人责任第十六条设计人按照国家及行业现行的标准、规程、标准、技术条例、南方电网标准设计及典型造价进行设计工作，严格掌握设计标准，控制工程造价。第十七条设计人按本合同专用条件第三十二条规定的工程内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件，并对委托范围内设计的完整性、准确性负责。设计文件完成后，设计人负责规划报建等工作，并取得相关批文。第十八条设计人应按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质量。第十九条设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计效劳工作。第二十条设计人应依据合同，接受发包人聘请的设计监理方的监理。第二十一条假设设计人按招标文件和合同专用条件的约定分包局部工程勘察设计工作时，经发包人书面同意后才允许分包。分包局部工程设计工作时，设计人应确保分包单位满足设计资质要求。设计人与分包单位签订分包合同后，应将分包合同的副本送交发包人。分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准。分包合同不能解除设计人任何义务和责任，分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。第二十二条设计人同样需保护发包人提供的标准设计方案等资料的知识产权。未经发包人同意，设计人不得向第三方扩散、转让发包人提交的文件、产品图纸、技术经济资料、标准设计方案等根底资料，不得用于本合同外的工程。第二十三条本工程工程中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供给商。第二十四条设计工作应有一段保质期，并按合同价款的一定比例计算质保金，从合同价款中扣除，在质保期满后支付。在质保期出现的不符合设计标准的情况，设计人应免费返工或完善有关设计。第二十五条当发包人按通用条件第十二条负责有关工作时，设计人应予以协助和配合。第六节设计工期第二十六条设计工期按发包人与设计人约定的要求执行，详见合同专用条件约定执行。根据整改工程的特点，在发包人对设计成品的提交时间有特别要求时，双方应本着相互尊重、相互谅解的原那么，结合本工程具体情况共同协商确定。第七节审查、确认第二十七条设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用。发包人负责审查的安排和费用。第二十八条设计人交付设计文件后，参加有关上级审查，并根据审查结论，负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。假设因审定结论对设计原那么有重大变更而需对设计进行重作或重大修改时，双方需补充或另签合同。第二十九条发包人可对施工用设计图纸进行确认或组织施工图会审工作。第三十条根据确认或会审意见，如非属设计人原因造成设计的返工，其增加的设计费用由发包人负责；如属设计人原因造成设计的返工，那么不应增加设计费用。第三十一条其它效劳：设计人可按照发包人的要求或委托，进行专用条件第三十一条明确的电力行业所规定的设计范围和深度以外的工作，并另行收费。第八节设计文件交付、现场效劳第三十二条设计人根据有关设计文件出版份数规定和双方商定的工程内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数，向发包人交付设计文件。设计文件应包括电子版本和印刷版本两种。第三十三条设计人应配合所承当设计任务的建设工程的施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题，负责设计变更和核算费用，提供设备材料定货、施工招标所需要的设计资料，参加工程竣工验收。并根据工程情况派驻现场设计代表，参加有关隐蔽工程验收。第三十四条双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场效劳人月数协商确定。第三十五条发包人另有要求，需设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询效劳合同。第三十六条在设计人员进入现场作业或配合施工时，发包人负责提供必要的工作、交通、通讯和生活条件，费用由设计人支付。第九节合同价款与支付第三十七条合同价款及调整：合同价款在专用条件内约定后，任何一方不得擅自改变专用条件另有约定或发生以下情况的应做调整：1、在合同执行期间，如有设计收费政策调整，合同价款应按规定相应调整，发包、设计双方应以补充合同或协议的方式予以确认。2、当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差异较大时，应设计人要求，发包、设计双方应签订补充协议，设计费随之调整。第三十八条合同定金支付：合同生效后，发包人应按专用条件第三十八条规定的金额和时间向设计人支付定金。合同设计费用结算时，定金抵作设计费。第三十九条合同价款支付：发包人应按专用条件第三十九条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。第四十条其他支付：发包人应根据通用条件第三十一条的要求和委托，向设计人另行支付因其他效劳发生的费用。第十节违约责任第四十一条发包人或设计人违反合同规定而造成损失的应承当违约责任。第四十二条根据通用条件第三十九条，发包人每逾期支付一日，按应支付金额的千分之二承当逾期违约金；逾期超过30日以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，但应在暂停履行下阶段工作前10日书面通知发包人。第四十三条由于设计人员设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，免收损失局部的设计费，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金。1、设计质量的衡量标准是以出现设计变更为依据，当工程变更造价超过设计总造价的15%时且属设计单位过失时，界定为工程重大变更。2、当出现重大变更的工程超过合同范围内工程总数的10%时，应对该设计院进行通报批评并取消变更工程的设计费用。第四十四条由于设计人员设计过失原因造成设计预算与竣工结算增减大于10％的，按增减比例减收相应比例的设计费。并按实际损失进行赔偿。第四十五条由于设计人自身原因，按本合同专用条件第十一条规定，逾期交付设计文件的，每逾期一日，按该工程应收设计费的千分之五向发包人支付违约金。第四十六条非设计人原因发包人变更委托设计工程、规模、条件，或未按期提交资料，或提交资料错误，或对所提资料作较大修改，以致造成设计人返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费或追加工作量的补偿。第四十七条根据通用条件第十条，发包人提交资料及文件超过规定期限15日以内，设计人交付文件时间顺延；超过规定期限15日以上时，委托、设计双方可重新商定提交设计文件的时间。第四十八条在合同履行期间，由于非设计人原因，发包人要求终止或解除合同，设计人未开展设计工作的，不退还发包人已付的定金；设计人已开始工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按阶段支付设计费。合同生效后，由于非发包人原因，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第四十九条设计人将设计工程非法转包、违法分包的，或借用有资质设计企业的资质参与投标，并以其名义中标签订合同的，发包人在查实后有权立即终止或解除合同，并要求设计人双倍返还定金，并承当发包人的一切损失。第十一节争议与索赔第五十条双方因履行合同发生争议时，应通过友好协商解决。协商不能达成协议的，可向电力行业主管部门请求调解；假设调解不成，按专用条件的约定，向发包人住所地的人民法院起诉。在法院审理期间，除与争议有关的局部外，双方应继续履行合同规定的其他各自义务。第五十一条当一方向另一方索赔时，应有正当索赔理由及相关证据，双方有关索赔的程序如下：1、索赔一方在知道或应当知道索赔事件发生后20日内，向对方发出索赔通知；2、对方在接到索赔通知后10日内应给予书面答复，并可要求索赔一方进一步补充索赔理由和证据；3、对方在接到索赔通知后10日内未予书面答复，应视为该索赔已经认可。第十二节合同的变更与解除第五十二条发包人与设计人协商一致，可以解除合同。第五十三条当事人一方要求变更或解除合同时，应在一个月前以书面形式通知对方。对变更或解除合同有争议的，按本合同专用条件第五十条关于争议的约定处理。第五十四条由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。第十三节其它第五十五条当工程有引进工程或外购设备材料的设计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，根据需要可吸收设计人人员参加。出国费用除制装费外，其他费用由发包人支付。第五十六条保险〔如有时〕：发包人办理发包人人员的生命财产和设备保险并支付一切费用；设计人办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。第五十七条设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购置。第五十八条本合同未尽事宜，双方可签订补充或变更协议，补充或变更协议与合同具有同等法律效力。第五十九条合同履行期限：本合同自生效之日起至合同义务履行完毕时止。第六十条合同份数：本合同正本份，双方各执份。副本份，发包人执份，设计人执份，都具有同等法律效力。三、专用合同条款第七条勘察设计中应使用的国家标准、标准；行业和工程所在地省级地方标准、企业标准标准为:________________________________________________。1、在标准设计和典型造价应用管理平台〔csgstd〕进行备案和上报，合法取得标准设计和典型造价使用授权。2、如果因为设计单位原因未使用标准设计，导致设计返工，相关设计费用由设计单位自行承当。3、必须使用标准设计G3、G4模块，在施工图评审时核实标准设计G3、G4层级应用情况。第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关根底资料及提供时间为：1、根据设计方需要提供符合现场实际情况的有关资料和图纸；

2、提供发包人工程联系人及联系。第十二条发包人负责〔与工程工程有关的〕对外协议的联系工作，并取得与工程建设及将来运行有关的土地征用、运输、水源、电源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、设备等〔如需要〕协议、合同或有关文件。发包人负责协议、合同的签订工作。第十四条经设计人同意，在不影响版权的情况下，发包人对设计人交付的设计文件可用于本合同外的相似工程工程。第十五条设计监理承当的义务或责任以及代理行使的权利或工作范围分别是：按本合同的通用条件和监理合同执行。第十九条设计人编制的预算、变更预算等文件应符合《南方电网公司基建工程造价管理业务指导书〔配电网局部〕》要求，并及时录入信息系统。发包人在进行本工程的施工招标、设备招标、工程结算等工作时，设计人应当协助发包人分解概预算，形成各项费用的费控目标；负责编制施工招标限价初稿，交发包人审核，施工图预算及施工招标限价初稿编制同时提交；协助发包人处理招标所涉及的技术问题，并负责与厂家协商共同起草设备合同的技术协议书，交与发包人审签；在工程实施过程中应根据《业主工程部结算管理样板点实施指南〔试行〕》的规定及时出具设计变更及预算，配合施工各阶段工程量及变更工程量复核，核实实施后的设计变更费用及与设计相关的工程签证引起的费用变更；负责配合工程结算及总结算工作，并提供技术经济指标表。第二十条设计人应依据合同，接收发包人聘请的设计监理方的监理。第二十一条本工程勘察设计任务不允许转包。有特殊情况需要分包的，必须先征得发包人的书面同意，且分包局部设计工作量不得超过中标合同价的30%，分包单位必须具备该工程相应的资质条件。禁止擅自分包，否那么发包人不予支付有关勘察设计费。第二十四条设计成果的质保期：投产后一年。第二十五条当发包人按通用条件第十二条负责有关工作时，设计人具体予以协调和配合的义务是：1、施工、生活、供水、供电方案；2、线路路径方向；3、线路穿越工程及跨河跨公路协议；4、设备技术参数谈判及技术资料的收集；5、与工程相关的其他市政资料的收集。第二十六条本工程的设计工期：施工图设计图纸提交时间：年月日前完成；施工图预算提交时间：施工设计图提交后天内完成；提交竣工图时间：工程竣工后一个月内完成。第三十一条其他效劳〔包括但不限于〕：根据发包人的要求，设计人可从事以下超出规定的设计效劳范围的工作：1、比合同规定的工期提前交付设计文件；2、增加设计文件份数超过合同规定的局部；3、配合本工程工程中建筑材料、设备的加工订货；4、发包人要求进行设计人自身设计工作要求以外的调研和收资工作；5、当非设计人原因引起工程建成移交生产时间超过方案期限时，继续发生的现场效劳；6、现场效劳过程中不属设计人原因造成的超过所定设计人现场效劳人月数局部。第三十二条设计人向发包人交付设计文件的工程、内容、方式、时间、地点、份数：提交工程：见附件：工程工程清单提交内容：施工总说明书、施工图文件、施工图预算、主要设备清册〔甲供、乙供设备清册〕、设备汇总表及其光盘。提交方式：提交时间：年月日提交地点：提交份数：施工图设计文件份；施工图预算书份；以上文件的光盘一份〔不含报建用光盘〕。第三十三条设计人对现场效劳的安排：1、现场设计代表在工地现场效劳的能力应当是：能理解、掌握设计意图，能解决施工图纸中的技术问题，并能处理好设计与建设、监理和施工单位的工作配合。2、其在工地现场效劳的方式为：〔按工作实际需要进行〕。3、其在工地现场效劳的及时性是指：在正常情况下承诺，在业主、监理及施工单位提出问题后24小时内到达现场，协助处理。4、设计人派驻现场的工作人员应当服从发包人的安排，不服从安排或非发包人原因导致的人身或财产损害由设计人或其工作人员自行负责。第三十四条在土建施工、设备安装〔线路架设〕和调试阶段，设计人现场效劳人月数确定为：人第三十六条发包人对设计人人员进入现场作业或配合施工所提供的工作、交通、通讯和生活条件为：按本合同的通用条件执行。第三十七条合同价款的调整：合同价款为暂定价，实际结算价以设计预算批复文件为准。1、当工程建设与招标阶段预计的工期不一致时，双方的共同理解是：按本合同的通用条件执行。2、其他：㈠扣罚〔以下扣罚属于单独的工程管理行为，与本条款外的合同条款其他处分可分别进行。以下扣罚累计最多不超过合同总额的1%〕1〕承包人根据工程进展实际情况，及时更新信息系统数据，并保证数据质量，如发生承包人不配合完成信息系统填报的情况，每发生一次扣除合同总额的0.2%，最多可考核承包人合同总额的1%。2〕承包人做好基建档案管理工作，完成工程档案整理及归档，如在工程投产后30天内，未向建设单位档案管理部门移交工程档案，档案资料不齐全，根据情节严重程度，最多可考核承包人合同总额的1%。3〕因故不执行公司管理制度及企业标准的，每发生一次扣除合同总额的0.5%，最多可考核承包人合同总额的1%，并实施现场评价扣分和履约评价扣分。4〕因故不配合合同条款规定的相关效劳工作的，每发生一次扣除合同总额的0.4%，最多可考核承包人合同总额的1%，并实施现场评价扣分和履约评价扣分。5〕发生违反南方电网公司“五个严禁〞事件发生，根据情节严重情况，最多可考核承包人合同总额的1%。6〕设计单位虚增工程量、高估冒算等引起工程投资虚高，结算时按实际价格扣减相应设计费，并对设计单位处以勘察设计费总额1%的罚款。㈡奖励(工程获奖奖励按其最高奖项计，不累加奖励〕工程被评为鲁班奖、电力行业优质工程、南方电网公司优质工程，建设单位可以考虑以合同额为根底对承包人进行奖励〔鲁班奖按3%、电力行业优质工程按2%、南方电网公司优质工程按1.5%〕，奖励费用可以与质保金一起累加，等质保期过后付给承包人。㈢发包人对承包人的合同履约情况将进行评价，评价结果将作为承包人在南方电网公司履约评分组成局部，并应用于南方电网公司对承包商的评标。第三十八条合同定金支付：合同生效后天内，发包人应按合同暂定价20%的金额向设计人支付定金。合同支付费用时，定金抵作设计费。第三十九条合同价款的支付金额、支付条件、支付方式：1、勘察设计费结算价=经审批的施工图预算〔勘察费+设计费+预算编制费〕×中标费率〔勘察费按实际发生金额计列〕。2、支付条件：(1)施工图通过审查后支付暂定合同总价的60%。(2)竣工图完成后,经档案部门确认后，支付除质量保证金外的合同余款。(3)质量保证金按合同总价的5%计列，工程投运、消除全部设计缺陷后且缺陷责任期满支付勘察设计质量保证金，和结算调整金额。(4)每次付款前设计单位需提供发票。合