建筑监理工程师考试合同管理(习题卷5)

试卷科目：建筑监理工程师考试合同管理建筑监理工程师考试合同管理(习题卷5)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages建筑监理工程师考试合同管理第1部分：单项选择题，共55题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。[单选题]1.关于招标文件下列说法正确的是（）。A)《标准施工招标文件》只适用于公开招标B)《简明标准施工招标文件》只适用于邀请招标C)《标准设计施工总承包招标文件》只适用于邀请招标D)《标准施工招标文件》既适用于公开招标又适用于邀请招标答案:D解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。《标准施工招标文件》、《简明标准施工招标文件》、《标准设计施工总承包招标文件》这三个标准招标文件均适用于公开招标和邀请招标。[单选题]2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。A)项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B)项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C)项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D)项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效答案:D解析:知识点:担保方式。抵押物不转移占有，抵押合同自登记之日起生效。2020版教材P15。[单选题]3.对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正确处理方式有（）。A)澄清仅发给提出问题的投标人B)澄清应说明问题的来源C)距投标截止日期20天前发出澄清的，延长投标截止日期D)对于规定时间后提出的澄清请求不予回复答案:D解析:[单选题]4.关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（）。A)建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务B)在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性C)项目实施阶段的总进度指的就是施工进度D)项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度规划答案:B解析:在进行建设项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的可能性。若项目总进度目标不可能实现，则项目管理方应提出调整项目总进度目标的建议，提请项目决策者审议[单选题]5.在施工准备阶段，（）属于监理人应当完成的工作。A)提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料B)审查施工进度计划C)办理取得现场外的道路通行权D)约定开工时间答案:B解析:提供施工场地范围内地下管线和地下设施的相关资料、办理取得现场外的道路通行权、约定开工时间均于发包人的工作。[单选题]6.在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A)设计单位B)监理单位C)发包单位D)总承包单位答案:A解析:本题考查的是发包人的义务。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。[单选题]7.下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是（）。A)借款合同B)勘察设计C)施工安装D)知识产权答案:D解析:2020版教材P6-9本题考核的是智力成果。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。[单选题]8.合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A)视为合同材料不符合质量标准B)买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C)质量合格情况待定D)需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准答案:B解析:考核检验和验收。合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。参见教材P144。[单选题]9.最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。A)可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可B)经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围C)应当直接转入最高额抵押担保的债权范围D)不得转入最高额抵押担保的债权范围答案:B解析:2020版教材P13-16本题考核的是最高额抵押权。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。[单选题]10.下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。A)按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起B)按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起C)按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止D)按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止答案:C解析:按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日止。[单选题]11.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A)12B)24C)36D)48答案:D解析:2020版教材P121承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。[单选题]12.除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。A)发包人B)设备供应商C)承包人D)监理人答案:C解析:除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。[单选题]13.在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。A)标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为B)标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C)标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D)标准施工招标文件不具有强制性使用的效力答案:C解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系；规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性使用的效力。[单选题]14.关于保证这种担保方式中的保证人，说法正确的是（）。A)可以是债务人，也可以是第三人B)只能是第三人C)只能是债务人D)经债权人同意，可以是第三人答案:B解析:1、保证的概念（1）保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。（2）保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。（3）保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人[单选题]15.依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。A)材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B)到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C)供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失D)到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地答案:C解析:2020版教材P102-104本题考查的是施工质量管理。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。[单选题]16.施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。A)费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担B)费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担C)费用增加和(或)工期延误由承包人承担D)费用增加和(或)工期延误由发包人承担答案:C解析:2020版教材P102-104因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。[单选题]17.建设工程项目实施过程中，下列行为不属于委托代理的有（）。A)项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜B)施工企业法定代表人代表企业参加施工投标C)监理单位授权总监理工程师执行工程监理任务D)设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底答案:B解析:施工企业法定代表人代表企业参加施工投标属于代表行为[单选题]18.某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A)160B)140C)100D)80答案:D解析:材料/设备采购招标的投标保证金一般不得超过项目估算价的2%，但最高不超过80万元。[单选题]19.根据《民通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A)取得相应的执业资格证书B)有依法成立的公司C)具有中华人民共和国国籍D)具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案:D解析:自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。[单选题]20.下列属于取得工程勘察劳务资质的企业不可以承接的工程范围的是()。A)岩土工程治理B)凿井C)工程钻探D)海洋勘探答案:D解析:2020版教材P29-30取得工程勘察劳务资质的企业，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察劳务业务。[单选题]21.保证法律关系至少必须有（）方参加。A)两B)三C)四D)五答案:B解析:本题考查重点是?担保方式?。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。因此，本题的正确答案为B。[单选题]22.招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不少于（）日。A)3B)4C)5D)7答案:A解析:2020版教材P37-38招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。[单选题]23.建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。A)施工单位或者监理单位B)业主(建设单位)或者监理单位C)业主(建设单位)或者项目管理部门D)施工单位或者项目管理部门答案:C解析:本题考核的是建设工程设计合同当事人。建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。[单选题]24.下列事件发生后不能既索赔费用又索赔利润的是（）。A)提供的基准资料错误B)异常恶劣的气候条件C)发包人原因造成质量不合格D)发包人违约解除合同答案:B解析:本题考查的是索赔管理。异常恶劣的气候条件只能索赔费用和工期，不能索赔利润。[单选题]25.FIDIC系列合同，《施工合同条件》，不属于业主的主要责任和义务的是（）A)办理工程保险B)做好项目资金安排C)委托任命工程师代表业主进行合同管理D)提供业主方应提供的保障、物资答案:A解析:2020版教材P152-153业主的主要责任和义务：委托任命工程师代表业主进行合同管理;承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸;给予承包商现场占有权;向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知;避免可能干扰或阻碍工程进展的行为;提供业主方应提供的保障、物资;在必要时指定专业分包商和供应商;做好项目资金安排;在承包商完成相应工作时按时支付工程款;协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。[单选题]26.材料采购合同中，合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的财务收据正本一份井经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。A)7B)14C)20D)28答案:D解析:2020版教材P142-143合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的财务收据正本一份井经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。[单选题]27.某施工项目适用简明施工合同，基准日期后，合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响，关于该合同价格调整的说法正确的是（）。A)不考虑合同价格调整B)采用公式法调整合同价款C)调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格D)调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款答案:A解析:物价浮动的合同价格调整（1）基准日期为投标截止日前第28天。（2）承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。（3）基准日期后，因法律法规、规范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款。（4）基准日期后，合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短来决定：第一，短期合同（12个月以内）不考虑市场价格变化调整合同价款。第二，长期合同（12个月以上）承包人的施工成本受市场价格浮动影响时，采用公式法调整合同价款，调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。但调整价格的方法仅限工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。[单选题]28.公开招标在开标时，应当由（）。A)招标监督机构主持，所有投标人均应参加B)招标监督机构主持，投标人自愿参加C)招标人主持，所有投标人均应参加D)招标人主持，投标人自愿参加答案:C解析:知识点:评标、决标阶段的工作。开标应当由招标人主持，所有投标人参加。2020版教材P44。[单选题]29.监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。A)承包人B)发包人C)监理人D)发包人与承包人共同答案:B解析:本题考核的是监理人的指示。监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。[单选题]30.合同工期为（）。A)合同内约定的工期B)发出开工通知的日期至竣工验收的工期C)合同基准日至竣工验收的工期D)合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和答案:D解析:知识点:合同履行涉及的几个时间期限。合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。2020版教材P99。[单选题]31.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A)①②③④⑤⑥⑦⑧B)③②④⑦①⑤⑧⑥C)②③①④⑦⑤⑥⑧D)④③②⑦①⑤⑧⑥答案:D解析:【标准施工招标文件组成及适用范围】[单选题]32.代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A)指定代理B)法定代理C)委托代理D)意定代理答案:B解析:2020版教材P9-11本题考核的是法定代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。[单选题]33.下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。A)由发包人负责组建B)由有合同管理和工程实践经验的专家组成C)作出的评审意见具有强制约束力D)负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件答案:B解析:发包人和承包人协商成立争议评审组。发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。发包人或承包人不接受评审意见，可以要求提交仲裁或提起诉讼[单选题]34.委托监理合同法律关系的客体是()。A)监理工程B)监理服务C)监理规划D)监理投标方案答案:B解析:2020版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。[单选题]35.订立施工合同时通用条款规定的基准日期指投标截止时间前（）天，规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A)21B)24C)28D)30答案:C解析:2020版教材P93-95通用条款规定的基准日期指投标截止时间前28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。[单选题]36.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，最短不得少于20日，该期限从（）开始计算。A)发出招标公告B)发出招标文件C)招标文件停止发售D)投标预备会结束答案:B解析:依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。[单选题]37.CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A)雇主B)CM承包商C)总承包商D)工程师答案:B解析:知识点:美国AIA合同文本。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。2020版教材P165[单选题]38.下列属于限制民事行为能力人的是（）。A)10周岁以上的未成年人B)8周岁以上的未成年人C)16周岁以上，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人D)不能辨认自己行为的成年人答案:B解析:[单选题]39.根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A)合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B)中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C)合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D)专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单答案:B解析:知识点:九部委勘察合同中合同文件的效力排序。合同文件的解释顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察费用清单、勘察纲要、其他合同文件。2020版教材P75。[单选题]40.招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A)定标后5日B)发出中标通知书后5日C)中标人提交履约保证后5日D)书面合同签订后5日答案:D解析:知识点:保证在建设工程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。2020版教材P17。[单选题]41.关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法不正确的是（）。A)应当公开招标B)应当组建资格审查委员会C)应当由评标委员会确定中标人D)应当确定排名第一的中标候选人为中标人答案:C解析:4、资格预审文件的澄清/修改、异议（1）澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。（2）申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停实施招标投标的下一步程序。5、组建资格审查委员会（1）国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会。（2）其他项目由招标人自行组织资格审查。（3）资格审查委员会及其他成员应当遵守招标投标法及其实施条例有关评标委员会及其成员的规定。[单选题]42.银皮书规定，承包商应在开工日期后（）天内向业主提交一份进度计划。A)7B)14C)28D)42答案:C解析:2020版教材P158-161银皮书规定，承包商应在开工日期后28天内向业主提交-份进度计划。[单选题]43.下列对于联合体资格预审的描述中，错误的是()。A)申请人需提供联合体协议书B)申请人需明确联合体牵头人C)申请人仅需提供联合体牵头人的相关资料D)联合体不得再以自己名义单独，也不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审答案:C解析:2020版教材P51-52对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最低要求。[单选题]44.下列有关邀请招标的说法正确的有（）。A)邀请对象的数目不应少于5家，以5-7家为宜B)不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间C)由于邀请的范围较小选择面窄，增加了合同履行过程中承包方违约的风险D)由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，不要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料答案:B解析:3、对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。（1）邀请对象的数目不应少于3家，以5-7家为宜。（2）优点：不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。（3）缺点：由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。（4）为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一（资格后审）。[单选题]45.某项目招标，投标截止时投标人少于3家，这时应当（）。A)与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B)改为直接发包C)用原招标文件重新招标D)修改招标文件后重新招标答案:D解析:应当重新招标的情形（1）投标截止时间止，投标人少于3个；（2）经评标委员会评审后否决所有投标。招标人应当在分析招标失败的原因并采取相应措施后再行招标。[单选题]46.由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。A)工期.费用和利润B)工期.费用，但不包括利润C)工期，但不包括费用D)费用，但不包括工期答案:B解析:[单选题]47.某施工项目采用评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为5050万元、评标价为5060万元，乙的投标价为5070万元、评标价为5050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。A)甲投标人，合同价为5050万元B)甲投标人，合同价为5060万元C)乙投标人，合同价为5070万元D)乙投标人，合同价为5050万元答案:C解析:2020版教材P54-57评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外，并且中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。[单选题]48.在下列关于施工企业职工意外伤害险的说法中，表述不正确的是()。A)《建筑法》鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B)《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险C)意外伤害保险费由施工单位支付，实行总承包的由总承包单位支付意外伤害保险费D)意外伤害保险的保险期限自材料运抵工地开始起至竣工验收合格止答案:D解析:2020版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。按照被保险人人数计收保险费的，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起至约定的终止日的24时止。保险期间在保险单中列明。按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的，保险期间自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日(或约定保险期间开始之日)零时起，至施工合同规定的工程竣工之日止。[单选题]49.建设工程勘察合同管理中，勘察人更换项目负责人应事先得到发包人同意，并应在更换（）天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。A)7B)14C)21D)28答案:B解析:考核建设工程勘察合同履行管理。勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人。参见教材P78。[单选题]50.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。A)买卖合同B)租赁合同C)承揽合同D)融资租赁合同答案:C解析:2020版教材P62-63订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于承揽合同，招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装(或安装指导)、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。[单选题]51.工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（）。A)承包人完成设计工作所遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书B)设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划C)承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算D)发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送答案:C解析:2020版教材P127-128承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本；故选项A错误。设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度；故选项B错误。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助；故选项D错误。[单选题]52.以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。A)发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人B)发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任C)发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表D)发包人代表代表发包人处理合同事宜答案:C解析:本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。选项C，勘察人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察人。[单选题]53.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。A)2％B)10％C)20％D)30％答案:B解析:2020版教材P16-18本题考核的是履约担保金。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10％。[单选题]54.某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。A)业主自行承担全部损失B)业主和保险公司协商分担损失C)保险公司承担一半损失D)保险公司承担全部损失答案:A解析:2020版教材P19-22保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；盘点时发现的短缺；领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失[单选题]55.工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由（）收集，地形、水文、地质资料由（）探明。A)发包人，承包人B)发包人，发包人C)承包人，承包人D)承包人，发包人答案:C解析:本题考查重点是?设计施工总承包合同的订立--订立合同时需要明确的内容?。工程实践中，勘察工作也可以包括在设计施工总承包范围内，则环境保护的具体要求和气象资料由承包人收集，地形、水文、地质资料由承包人探明。因此专用条款内需要明确约定发包人提供文件的范围和内容。因此，本题的正确答案为C。第2部分：多项选择题，共45题，每题至少两个正确答案,多选或少选均不得分。[多选题]56.在设计施工阶段的总承包合同中，关于竣工验收管理说法，错误的有()。A)承包人应提前28天将申请竣工试验的通知送达监理人B)承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告C)经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准D)设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同E)经验收合格工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书答案:ABE解析:2020版教材P136-137本题考查的是竣工验收管理。选项A，承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人。选项B，承包人完成工程竣工应满足的条件后，并提交了竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。选项E，经验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。[多选题]57.资格预审比较适合于（）A)具有单件性特点，且技术难度较大B)投标文件编制费用较高C)潜在投标人数量较多的招标项目D)潜在投标人数量不多的通用E)潜在投标人数量不多的标准化项目答案:ABC解析:2020版教材P50-51资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目[多选题]58.设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A)推荐能够最低限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人B)中标候选人最多不超过3人C)按设计方案得分由高到低的顺序推荐中标候选人D)综合评分相等时，以投标报价低的优先推荐中标候选人E)当综合评分和投标报价相等时，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人答案:BD解析:4、推荐中标候选人（1）推荐能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人为中标候选人。（2）推荐的中标候选人应当限定在1-3人，并标明排列顺序。（3）推荐顺序确定：第一，按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；第二，综合评分相等时，以投标报价低的优先；第三，投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；第四，如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。[多选题]59.编制勘察设计招标文件时，具体勘察和设计范围应当根据（）之间的关联内容进行确定，并在专用合同条款中约定。A)工程范围B)投资范围C)阶段范围D)技术范围E)工作范围答案:ACE解析:2、工程勘察设计范围要求具体勘察和设计范围应当根据工程范围、阶段范围和工作范围三者之间的关联内容进行确定，并在专用合同条款中约定。[多选题]60.按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分()。A)即时买卖合同B)非即时买卖合同C)材料采购合同D)货物运输合同E)设备采购合同答案:CE解析:2020版教材P141-142本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为材料采购合同和设备采购合同。[多选题]61.邀请招标的优点表现为（）。A)节约招标费用和节省时间B)投标竞争和激烈程度相对较差C)减少了合同履行过程中承包方违约的风险D)有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价E)评标程序简单答案:AC解析:2020版教材P39-40邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程承包方违约的风险。因此，本题的正确答案为AC。[多选题]62.(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有（）。A)移交后的单位工程由发包人负责照管B)所有单位工程均在工程竣工时一并验收C)单位工程验收应由发包人组织D)单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件E)单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书答案:ACDE解析:单位工程验收由发包人组织。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。移交后的单位工程由发包人负责照管。合同工程全部完工前进行单位工程验收和移交，可能涉及以下三种情况：一是专用条款内约定了某些单位工程分部移交；二是发包人在全部工程竣工前希望使用已经竣工的单位工程，提出单位工程提前移交的要求，以便获得部分工程的运行收益；三是承包人从后续施工管理的角度出发而提出单位工程提前验收的建议，并经发包人同意。除了合同约定的单位工程分部移交的情况外，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。[多选题]63.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用（）担保，一般情况下额度为合同价格的10％。A)保兑支票B)银行汇票C)建筑物抵押D)知识产权证E)现金支票答案:ABE解析:本题考核的是履约保证的形式。履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10％。[多选题]64.采用最低评标价法进行评标的评标报告应当如实记载的内容包括（）。A)评标委员会成员名单B)开标记录C)符合要求的投标一览表D)评标方法或者评标因素一览表E)投标保函答案:ABCD解析:2020版教材P54-57评标报告应当如实记载以下内容：(1)基本情况和数据表；(2)评标委员会成员名单；(3)开标记录；(4)符合要求的投标一览表；(5)否决投标的情况说明；(6)评标标准、评标方法或评标因素一览表；(7)经评审的价格一览表；(8)经评审的投标人排序；(9)推荐的中标候选人名单或根据招标人授权确定的中标人名单，签订合同前要处理的事宜；(10)澄清、说明、补正事项纪要。[多选题]65.工程勘察资质分为()。A)工程勘察综合资质B)工程勘察总包资质C)工程勘察专业资质D)工程勘察分包资质E)工程勘察劳务资质答案:ACE解析:工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质。[多选题]66.根据《标准施工合同》，下列不属于承包人的施工安全责任有（）。A)编制施工安全措施计划B)严格按国家安全标准制定施工安全操作规程C)配备必要的安全生产和劳动保护措施D)赔偿施工现场所有人员工伤事故损失E)赔偿工程对土地占有所造成的第三者财产损失答案:DE解析:2020版教材P107-108本题考核的是承包人的施工安全责任。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任。但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。故选项DE错误。[多选题]67.设计施工总承包模式下，发包人要求包括（）。A)功能要求B)工艺安排或要求C)合同价款D)技术要求及质量标准E)工作界区说明答案:ABDE解析:设计施工总承包合同规定，发包人要求文件应说明11个方面的内容:(1)功能要求(2)工程范围:1)承包工作2)工作界区说明3)发包人的配合工作(3)工艺安排或要求。(4)时间要求。(5)技术要求:1)设计阶段和设计任务;2)设计标准和规范;3)技术标准和要求;4)质量标准;5)设计、施工和设备监造、试验;6)样品;7)发包人提供的其他条件。[多选题]68.甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则下列说法正确的有（）。A)丁可以要求甲一人偿还所有的债务B)甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C)丁有权要求丙偿还80%的债务D)如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索要替对方支付的部分E)丁只能向借款份额最多的丙索偿债务答案:ACD解析:本题考查的是连带之债的特点。选项B和E错误，债权人丁可以向任一债务人要求任意比例的债务。[多选题]69.如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是（）。A)承包人可以直接实施变更B)承包人应当向监理人提出书面变更建议C)承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更D)监理人应当同意承包人提出的变更建议E)监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示答案:BE解析:[多选题]70.(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（）。A)暂估价中涉及的专业工程一定会实施B)暂估价是签约合同价的组成部分C)暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D)暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E)暂估价金额由监理人控制使用答案:ABD解析:本题考查的是工程款支付管理。暂估价的金额指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。选项C错误，暂估价中涉及的专业工程属于依法进行招标的项目，应该进行招标；选项E错误，不由监理控制使用，根据合同履行情况而定。[多选题]71.承包人发生下列（）情况时，发包人可以凭履约保证向担保公司索取保证金作为赔偿（）。A)中途毁约B)任意中断工程C)不按规定施工D)破产.倒闭E)因图纸错误暂停施工答案:ABCD解析:5、履约保证的实现（1）如果承包商违约，将丧失收回履约保证金的权利，并且不以此为限。（2）若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。6、履约保证金的退还承包商顺利履行完毕自己的义务，招标人必须将履约保证金全额返还承包商。[多选题]72.标准总承包合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。A)专用合同条款B)通用合同条款C)技术标准和要求D)招标文件E)承包人建议书答案:ABE解析:[多选题]73.标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括（）。A)施工合同协议书B)已标价的工程量清单C)中标通知书D)投标文件E)发包人要求答案:ABC解析:施工合同的组成文件包括(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)技术标准和要求(7)图纸(8)已标价的工程量清单(9)其他合同文件。[多选题]74.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法，错误的有()。A)承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B)发包人已同意投标文件中说明的分包，承包人还需要分包的工作，不需要经发包人同意C)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D)分包人的资质能力不需要经过监理人审查E)发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本答案:BD解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B，分包工作需要征得发包人同意。除发包人己同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。[多选题]75.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，该合理时间表述正确的是（）。A)自发出招标文件之日起计算B)自招标文件停止发售之日起计算C)自发出招标公告之日起计算D)不少于20日E)不少于15日答案:AD解析:依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。（准备资格预审申请文件：不少于5日）[多选题]76.设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。A)发包人要求引用的原始数据和资料B)对工程的工艺安排C)试验和检验标准D)对某部分功能的要求E)承包人可以核实的数据答案:ABCD解析:无论承包人复核时发现与否，由于以下资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：①发包人要求引用的原始数据和资料；②对工程的工艺安排或要求；③试验和检验标准；④对工程或其任何部分的功能要求；⑤除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。[多选题]77.下列指令中属于分包商应当执行的变更指令包括（）。A)工程师直接送达的书面指令B)承包商代表直接送达的书面指令C)承包商转发监理单位的书面指令D)经监理人代表确认的供货商代表发出的书面指令E)经承包商代表确认的工程师代表发出的书面指令答案:BCE解析:本题考查的是施工分包合同履行管理。为了准确地区分合同责任，分包合同通用条款内明确规定。分包人应执行经承包人确认和转发的发包人和监理人就分包范围内有关工作的所有指令，但不得直接接受发包人和监理人的指令。当分包人接到监理人的指示后不能立即执行，需得到承包人同意才可实施。[多选题]78.下列选项中，建设工程合同的特征包括（）。A)合同主体的单一性B)合同履行期限的长期性C)合同标的的特殊性D)计划和程序的严格性E)合同形式的多样性答案:BCD解析:建设工程合同的特征包括：①合同主体的严格性：②合同标的的特殊性；③合同履行期限的长期性；④计划和程序的严格性；⑤合同形式的特殊要求。[多选题]79.(2015年真题)建设工程施工招标初步评审过程中，应当否决投标的情形有（）。A)投标文件中大写金额与小写金额不一致的B)投标文件中总价金额与单价金额不一致的C)投标人的商务条件超过招标人允许偏离的最大范围的D)投标报价低于成本又无法提供说明和证据的E)不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件偏差的答案:CDE解析:本题考查的是可以否决投标的情况。选项AB，可以经评标委员会修正，投标人予以书面确认的情况。[多选题]80.下列关于建设工程勘察专业资质的说法正确的是（）。A)只设甲.乙两级B)可设甲.乙.丙三级C)可以承接本专业相应等级的工程勘察业务D)可以承接的勘察业务也可以由具有建设工程勘察综合资质的单位承接E)可以承接本专业范围内的工程勘察劳务业务答案:BCD解析:工程勘察综合资质，可以承接各专业（海洋工程勘察除外）、各等级工程勘察业务。工程勘察专业资质，可设甲、乙、丙三级，可以承接相应专业、相应等级的工程勘察业务。[多选题]81.包括在签约合同价内的项目有（）。A)暂估价B)暂列金额C)变更价格D)物价调价E)额外工作价格答案:AB解析:知识点:工程款支付管理。暂估价和暂列金额均属于签约合同价范围内的金额。2020版教材P104。[多选题]82.在投标文件的报价单中，如果出现投标报价与分项报价的合价不一致时，应当（）。A)以投标报价为准B)以各分项合价累计数为准C)由评标委员会直接修正即可D)由投标人对修正的价格签字确认E)投标人不接受修正价格的，可以进一步补正答案:BD解析:（3）报价的算术错误评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：第一，投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；第二，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；第三，投标报价与分项报价的合价不一致，应以各分项合价累计数为准修正投标报价；第四，如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。第五，要求投标人对修正的价格书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。[多选题]83.某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下列有关说法正确的是（）。A)投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上B)可以最少为3人投保C)保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定D)保险期间自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的次日零时起E)保险期间至约定的终止日的次日24时止答案:CD解析:（1）按照被保险人人数计收保险费的：第一，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。第二，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。（2）按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的：第一，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起；第二，至施工合同规定的工程竣工之日止。（3）提前竣工的，保险责任自行终止。（4）延长工期的，应当办理保险顺延手续。（5）因故停工的，需书面通知保险人并办理保险期间顺延手续。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定。[多选题]84.保证在建设工程中的应用主要包括（）A)抵押B)动产质押C)施工投标保证D)施工合同的履约保证E)施工预付款担保答案:CDE解析:保证在建设工程中的应用：施工投标保证、施工合同的履约保证、施工预付款担保。[多选题]85.初步设计文件的深度应当满足（）。A)方案审批或报批的需要B)编制初步设计文件的需要C)初步设计审批的需要D)编制施工图设计文件的需要E)施工的需要答案:CD解析:设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下一步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。[多选题]86.代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（）。A)代理期间届满或者代理事项完成B)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力C)被代理人取消委托或代理人辞去委托D)作为被代理人或者代理人的法人终止E)监护关系消灭答案:ABCD解析:本题考查的是代理关系。委托代理关系终止的情形包括：（1）代理期间届满或者代理事项完成；（2）代理人死亡或代理人丧失民事行为能力；（3）被代理人取消委托或代理人辞去委托；（4）作为被代理人或者代理人的法人终止。选项E属于指定代理或法定代理关系的终止。[多选题]87.采用最低评标价法对施工项目投标文件进行详细评审时的内容包括()。A)形式评审B)施工组织设计C)付款条件D)项目管理机构E)单价遗漏答案:CE解析:[多选题]88.工程总承包合同，为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做的规定有（）。A)发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B)分包工作需要征得监理人同意C)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人E)分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。其资质能力的材料应经监理人审查答案:ACDE解析:2020版教材P120-121本题考核的是对分包工程的规定。为了保证工程项目完满实现发包人预期的建设目标，通用条款中对工程分包做了如下规定：(1)承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；(2)分包工作需要征得发包人同意；(3)承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人；(4)分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；(5)发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。[多选题]89.根据《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，合同双方对开工日期有争议的，可以按照（）规定来确定。A)发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B)开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C)因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D)发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应以施工合同中载明的日期为竣工日期E)承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期答案:ABCE解析:本题考查的是监理人职责。。选项D，发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。[多选题]90.在建设工程施工招投标过程中，投标保证可以采用的形式包括（）。A)现金B)支票C)保函D)预付款保函E)履约担保答案:ABC解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项DE，属于在签订合同后施工方向发包方缴纳的保证金。[多选题]91.下列关于设计施工总承包合同的特点，正确的有()。A)增加设计变更B)可以缩短建设周期C)单一的合同责任D)一般采用较高的质量标准E)有利于发包人对承包人的监督和检查答案:BC解析:2020版教材P119-120本题考查的是设计施工总承包的特点。设计施工总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案，工程选用的质量标准只要满足发包人要求即可，不会采用更高的质量标准；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。[多选题]92.在进行设计招标时应编制设计要求文件，该文件应兼顾()。A)科学性B)节约性C)严谨性D)完整性E)灵活性答案:CDE解析:2020版教材P30-34在招标时，编制勘察设计要求文件应做到:严谨性，文字和图表表达清晰，避免歧义或误解;完整性，明确成果的专业内容、形式和数量要求，做到工作任务和功能要求全面不遗漏;灵活性，提供一定的自由度，为投标人发挥设计的创造性留有充分的空间。[多选题]93.能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的情形有（）。A)当事人订立合法合同B)法律对合同形成做出规定C)合同一方当事人违约D)行政机关做出罚款E)人民法院对合同纠纷做出判决答案:ACE解析:（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。[多选题]94.下列投标人投标情形中，评标委员会应当否决的有()