施工合同签订规范文_第1页
施工合同签订规范文_第2页
施工合同签订规范文_第3页
施工合同签订规范文_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页施工合同签订规范文合同编号：【编号】施工合同甲方（委托方）：地址：联系人：电话：乙方（承包方）：地址：联系人：电话：鉴于甲方为实施【项目名称】（以下简称“工程”），有意与乙方签订施工合同，现经双方协商一致，达成以下合同条款：第一条合同目的甲方委托乙方承包工程施工，乙方按照双方约定的合同条款，按时、优质完成工程。第二条工程范围工程范围包括但不限于：【详细列出工程范围，如土建、装修、设备安装等】第三条工程价格根据工程范围、工程量及质量要求等因素，双方协商确定工程价格为【具体金额】（大写）人民币。第四条工程期限工程期限约定为自本合同签订之日起【具体时间】天（包括施工准备期），双方同意尽力确保工程按照合同约定时间完成。第五条施工方式乙方承诺按照甲方的要求采取适当的施工方式，保证工程质量，确保工程符合相关国家法律法规和标准。第六条工程质量乙方保证工程施工符合相关工程质量标准，确保工程所用材料符合国家有关标准。如发现工程质量问题，乙方将承担相应责任，并按照甲方的要求进行整改。第七条工期延误如因甲方原因导致工程延误或变更，甲方需提前【具体天数】书面通知乙方，并协商解决延误问题或签订变更合同。第八条工程款支付工程款支付方式协商如下：1.甲方支付工程款方式：（1）甲方应根据工程进度，以阶段性支付方式支付工程款。（2）乙方应向甲方提供合格的工程成果验收报告和相关证书。（3）甲方应在收到乙方提供的工程成果验收报告和相关证书后，于【具体天数】内支付相应的工程款。2.工程款支付期限：（1）甲方应在验收合格后【具体天数】内支付相应款项。（2）如甲方逾期未支付，则按照合同约定支付违约金或利息。第九条合同变更双方一致同意，在工程施工过程中如有经济、技术及其他方面的变更，应签订书面变更合同，并经双方授权代表签字确认。第十条合同解除发生以下情况之一，本合同自动解除：1.工程逾期未完成，乙方不提供合理解释或拒不履行合同义务；2.工程质量严重不符合合同要求，乙方无法修复或拒不改正；3.乙方发生重大违约行为，如严重损坏甲方财产、盗窃甲方资料等；4.法院依法裁定解除合同。第十一条保密义务乙方应对甲方的商业秘密、技术资料等保密，并严禁向第三方泄露，否则乙方应承担相应责任。第十二条违约责任如有违反本合同的任何一项义务，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。第十三条纠纷解决双方因本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。第十四条其他约定【根据实际情况，双方可在此约定其他相关事项】第十五条合同附件本合同由以下附件组成：1.【列出附件名称和数量】2.【列出附件名称和数量】第十六条合同生效

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 年终总结

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论