建设工程承包合同书经典版

第页共页建设工程承包合同书经典版合同编号：【合同编号】甲方：【甲方全称】（以下简称“甲方”）地址：【甲方地址】联系电话：【甲方联系电话】法定代表人：【甲方法定代表人】乙方：【乙方全称】（以下简称“乙方”）地址：【乙方地址】联系电话：【乙方联系电话】法定代表人：【乙方法定代表人】鉴于甲方具有从事建设工程的资质和能力，乙方具有从事建设工程的技术和经验，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，达成如下合同：第一部分总则第一条合同目的和范围乙方承诺为甲方完成【工程项目名称】（以下简称“工程项目”）的施工任务，甲方委托乙方完成工程项目的设计、施工、材料采购、设备设施购置、工程监理、质量检测等相关服务。第二条工程项目的地点工程项目的具体地点位于【具体地点】。第三条工程项目的内容1.工程项目的主要内容包括但不限于【详细工程项目内容】。2.工程项目的标准和质量要求符合国家相关标准和规定。第四条合同价款1.合同价款根据工程项目的实际施工内容和工程量进行计算，并按照工程进度支付。2.合同价款总金额为【金额】（大写：【金额大写】）。第五条合同工期1.合同工期自【起始日期】开始，至【结束日期】结束。2.如果因不可抗力或其他合同约定以外的原因导致工程项目延期完工，双方应协商解决，并根据延期天数作适当调整。第六条合同变更1.任何合同变更均应经双方书面协议达成一致，方可生效。2.合同变更可能涉及工程项目的进度、设计、材料、设备等方面的调整，变更后的合同价款和工期应重新确定。第二部分甲方的权利和义务第七条甲方的权利1.甲方有权对工程项目进行监督和检验，要求乙方按照合同要求进行施工。2.甲方有权要求乙方按照约定的工期和质量要求完成工程项目。3.甲方有权向乙方支付合同价款。第八条甲方的义务1.甲方应按照合同约定向乙方提供施工场地、相关证明和协助等必要的支持。2.甲方应按照合同约定支付合同价款。3.甲方应建立健全的项目管理和技术指导机构，为乙方提供必要的指导和协助。第三部分乙方的权利和义务第九条乙方的权利1.乙方有权按照合同要求开展工程项目施工，提供相关服务。2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。3.乙方有权要求甲方提供必要的支持和配合，以确保工程进度和质量。第十条乙方的义务1.乙方应按照合同要求进行工程项目施工，确保工程质量达到合同标准。2.乙方应按照合同约定的工期完成工程项目。3.乙方应按照合同要求采购、配备材料、设备和人员。第四部分合同履行的其他条款第十一条保证金和违约责任1.甲方应在合同签订后【时间】内向乙方支付【保证金金额】元作为履约保证金。2.如果甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期金额的【千分之五】作为违约金。3.如果乙方未按照约定完成工程项目，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金的具体金额为双方约定的【千分之十】。第十二条争议的解决方式1.对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。2.如果协商未能解决，双方应提交【仲裁委员会/仲裁机构】进行仲裁。第十三条合同的生效和解除1.合同经甲方和乙方代表签字盖章后生效。2.合同解除应经双方协商一致，并以书面形式进行。第十四条合同的其他约定【其他约定内容】第十五条附则1.本合同未尽事宜由双方协商解决。2.本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，同时具有同等法律效力。甲方（盖章）：