《建设工程合同法规》课件

《建设工程合同法规》ppt课件目录建设工程合同法规概述建设工程合同的种类与内容建设工程合同的签订与履行目录建设工程合同纠纷的解决方式建设工程合同法规案例分析01建设工程合同法规概述建设工程合同法规是调整建设工程合同关系的法律规范的总称，包括国家颁布的有关工程建设的法律、行政法规、部门规章等。定义建设工程合同法规具有专业性、技术性、地域性和阶段性等特点，需要结合工程实践和相关法律法规进行理解和应用。特点定义与特点

建设工程合同法规的重要性保障工程建设顺利实施建设工程合同法规为工程建设提供了法律保障，规范了各方的权利和义务，保障了工程建设的顺利实施。维护市场秩序通过建设工程合同法规的制定和实施，可以有效地规范市场行为，维护市场秩序，保障公平竞争。促进建筑业发展完善的建设工程合同法规体系可以促进建筑业的发展，提高工程建设的质量和效益，推动建筑技术的进步和创新。历史回顾01建设工程合同法规的发展历程可以追溯到古代的建筑法令和契约制度。随着社会经济的发展和工程建设规模的扩大，建设工程合同法规不断完善和演进。当前状况02目前，我国已经建立起较为完善的建设工程合同法规体系，包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为工程建设提供了有力的法律保障。未来展望03随着建筑业的快速发展和工程建设实践的不断创新，建设工程合同法规将继续完善和发展，以适应新形势下的市场需求和工程建设需要。建设工程合同法规的历史与发展02建设工程合同的种类与内容固定总价合同是一种常见的建设工程合同形式，其中合同价格在合同签订时确定，并在合同履行期间保持不变。总结词在固定总价合同中，承包商负责完成工程，并按照合同约定的总价格进行结算。合同中通常会明确工程范围、质量标准、工期等要求。承包商在报价时需要充分考虑成本和利润，以确定合理的总价格。详细描述固定总价合同单价合同是根据工程量清单和单价来确定合同价格的合同形式。总结词在单价合同中，发包人提供工程量清单，承包人根据清单中的工程量和单价进行报价。合同履行期间，发包人按照实际完成的工程量结算款项。单价合同的优点在于灵活性高，适用于工程量难以确定或者工程量可能发生较大变化的工程。详细描述单价合同总结词成本加酬金合同是一种以工程成本为基础，加上一定比例的酬金来确定合同价格的合同形式。详细描述在成本加酬金合同中，承包商负责完成工程并承担工程成本，发包人根据合同约定的比例支付酬金。这种合同形式的优点在于能够激发承包商控制成本的积极性，适用于工程风险较大、成本较难预测的工程。成本加酬金合同总结词建设工程合同的内容应当包括工程概况、合同工期、质量标准、工程造价等条款。详细描述一份完整的建设工程合同应当明确约定以下内容：工程名称、地点、范围和内容；工期和交付时间；质量标准和验收方法；工程造价和付款方式；违约责任和解决争议的方式等。此外，根据工程实际情况，还可能包括其他附加条款和要求。合同的内容03建设工程合同的签订与履行包括要约邀请、要约、承诺等步骤，以及双方当事人达成合意的条件和过程。合同签订的程序合同的形式合同的内容包括口头形式、书面形式和其他形式，以及不同形式下的法律效力。包括合同的基本条款、必备条款和附加条款，以及各条款的约定方式和法律效力。030201合同的签订包括诚实信用原则、全面履行原则、协作履行原则等，以及这些原则在合同履行中的具体应用和体现。合同履行的原则包括一次性履行、分期履行、实际履行等，以及不同履行方式下的法律后果和风险承担。合同履行的方式包括同时履行抗辩权、先履行抗辩权和不安抗辩权等，以及这些抗辩权的行使条件和法律后果。合同履行的抗辩权合同的履行合同解除的方式包括协议解除、约定解除和法定解除等，以及不同解除方式下的法律后果和风险承担。合同解除的法律后果包括恢复原状、赔偿损失等，以及这些法律后果的具体应用和体现。合同变更的条件包括双方当事人协商一致、符合法律规定的形式和程序等，以及变更后的法律效力。合同的变更与解除04建设工程合同纠纷的解决方式和解不公开、方便快捷、成本低廉、有利于双方关系的维护。和解协议不具有强制执行力，一旦一方反悔，需要重新进入诉讼程序。和解缺点优点优点调解结果具有强制执行力，有利于纠纷的彻底解决。缺点调解过程需要耗费时间和精力，且调解结果可能不如诉讼结果公正。调解仲裁优点仲裁结果具有强制执行力，且仲裁程序相对简便，有利于快速解决纠纷。缺点仲裁结果可能不如诉讼结果公正，且仲裁费用较高。VS诉讼结果具有最高的法律效力，且能够强制执行。缺点诉讼程序复杂、耗时长、成本高，且容易造成双方关系的恶化。优点诉讼05建设工程合同法规案例分析总结词固定总价合同是指合同的价格在约定的风险范围内固定不变，不再进行工程量及价格的调整。详细描述某建设单位与施工单位签订了一份固定总价合同，约定了工程的总造价。后因工程量增加，施工单位要求增加合同价款，建设单位不同意，双方产生了纠纷。分析根据《建设工程合同法规》，固定总价合同的价格应当是确定的，且在约定的风险范围内固定不变。因此，对于工程量的增加，除非合同中有特别约定，否则建设单位有权拒绝支付额外的费用。案例一：固定总价合同的履行纠纷案例二：工程变更引起的合同纠纷工程变更是指因设计变更、施工条件变化等原因引起的工程量和施工内容的变更。详细描述某建设单位与施工单位签订了一份施工合同，后因设计变更和施工条件变化，施工单位要求增加合同价款，建设单位不同意，双方产生了纠纷。分析根据《建设工程合同法规》，工程变更引起的合同价款调整应当根据合同的约定进行。如果合同中没有约定或者约定不明，可以根据国家有关规定进行协商确定。总结词总结词工程款支付是指建设单位按照合同约定向施工单位支付工程款项的行为。详细描述某建设单位与施工单位签订了一份施工合同，约定了工程款支付方式和时间。后因建设单位未按照约定时间支付款项，施工单位