2024消防安装工程施工合同书_第1页
2024消防安装工程施工合同书_第2页
2024消防安装工程施工合同书_第3页
2024消防安装工程施工合同书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2024消防安装工程施工合同书合同编号:签订日期:年月日甲方（委托方）：单位名称：X公司法定代表人：X地质：X方式：XX电子X乙方（承包方）：单位名称：X公司法定代表人：X地质：X方式：XX电子X一、工程概况工程名称：消防安装工程。工程地点：X。工程内容：根据相关法律法规要求，乙方承担在甲方指定地点进行消防设施的规划、设计、施工、调试和验收等全部工作。二、工期安排工期：本工程的工期为X个工作日。工作开始日期：工期从双方签署本合同之日起开始计算。工期延长：如果因不可抗力等特殊原因导致工期延误，甲方有权根据实际情况与乙方协商并签订书面工期延长协议。三、费用清单项目数量单价金额设备材料施工费用质量保证金其他费用合计四、支付方式和时间甲方应于本合同签署后的第三个工作日内支付设备材料款项的%作为预付款。施工费用按照工程进度完成情况阶段性支付。施工完成后，甲方将支付工程结算款项的%。工程验收合格后，甲方应支付乙方质量保证金，金额为工程总款项的%。所有款项应支付至乙方指定的银行账户。五、质量保证和保修期乙方保证工程所使用的材料、设备符合相关法规标准，工程施工符合相关行业标准和规范。工程竣工后，乙方负责工程的维护保养和消防设备的定期检测，在保修期内（保修期为验收合格之日起X天），对工程及设备免费保修。在保修期外，如遇设备故障或异常情况，乙方将提供有偿维修和服务。六、违约责任如果乙方未能按照合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方缴纳每日工程总金额千分之X的违约金。如果甲方未按照合同约定支付款项，乙方有权暂停工程的施工，甲方每延迟一天支付款项，应支付延期工期%的违约金。如果乙方故意或重大过失造成工程质量问题，乙方将负责整改，并承担由此引起的全部费用，包括但不限于重新施工等。七、保密条款双方在履行本合同过程中涉及到的商务、技术等信息，应互相保密，不得向第三方泄露或披露。八、争议解决本合同的解释、履行以及争议的解决，均适用法律。如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决；协商不成的，由被告所在地人民法院进行解决。九、其他事项本合同自双方签署之日起生效，合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。本合同未尽事宜由双方协商处理，并可签订补充协议作为本合同的附件，具有同等法律效力。甲

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论