年度管道工程施工合同_第1页
年度管道工程施工合同_第2页
年度管道工程施工合同_第3页
年度管道工程施工合同_第4页
年度管道工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2023年度管道工程施工合同1.引言2.合同双方和联系信息2.1发包人公司名称：法定代表人：地质：联系人：方式：电子2.2承包人公司名称：法定代表人：地质：联系人：方式：电子3.定义发包人：指签署本合同的一方，即工程的业主和委托方。承包人：指签署本合同的一方，即工程的施工承担方。工程范围：指管道工程的施工范围和要求，包括相关的材料和设备。价格和付款方式：指工程的报价和支付方式，以确保工程进展的顺利进行。工期：指工程施工的时间范围，包括开始和结束日期。质量保证：指承包人对工程质量提供的保证，包括检验和测试要求。保险：指工程施工过程中所需的保险，以确保工程期间的人员和财产安全。索赔：指合同双方在工程施工过程中提出的权益和损失要求。争议解决：指解决合同执行过程中产生的争议和纠纷的方法和程序。合同终止：指合同正常结束或因特殊原因提前终止。4.工程范围管道的设计、材料供应和安装；管道的保护、维护和修理；管道的测试、检验和质量控制；管道的环境保护和安全管理；其他相关的工程活动。5.价格和付款方式根据工程范围的要求和双方商定，工程的总价为X万元。付款方式如下：在合同签订后X天内，承包人向发包人支付X%的合同金额作为合同履行的保证金；工程进展按照双方商定的进度付款，每次支付的金额为工程总价的X%；工程完工后，承包人提交工程竣工报告和验收材料，发包人在X天内支付剩余的X%作为最终支付。付款应当通过银行转账或其他双方协商的方式进行。6.工期本工程的施工工期为X个月，自合同生效日起计算。承包人应当按照约定的工期完成工程，并按时交付。7.质量保证承包人应当按照相关标准和要求提供有关质量和检验的文件和资料。如果工程存在质量问题，承包人应当进行检查、修复和更换，直到问题得到解决。8.保险在施工过程中，承包人应当为工程及工程人员购买适当的保险。保险范围应当包括人身伤害和财产损失等风险。9.索赔合同双方如对工程范围、价格、工期等有任何争议，应当及时协商解决。如果协商无法解决争议，任何一方有权提出索赔要求，并按照相关法律和约定的程序进行处理。10.争议解决如发生合同执行过程中的任何争议，合同双方应当通过友好协商解决。如果无法达成协议，争议应提交至相关仲裁机构进行仲裁。11.合同终止双方协商一致终止；双方已履行完毕合同约定的义务；发包人按照约定支付所有应付款项。12.其他事项本合同不得转让给第三方，除非经过合同双方的书面同意。13.适用法律和管辖权本合同的签订、履行和解释适用于的法律。如发生合同纠纷，相关法院应具有非

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论