建设工程合同样本1_第1页
建设工程合同样本1_第2页
建设工程合同样本1_第3页
建设工程合同样本1_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同样本11.合同概述2.项目基本信息项目名称：建设工程项目A建设单位：甲方承包商：乙方工程地点：市工程范围和内容：3.合同条款3.1总价款合同总价款为人民币元，以甲方支付给乙方的实际金额为准。3.2工程进度和工期工程进度和工期由甲方和乙方共同商定，并在合同中明确规定。工程进度可根据实际情况进行调整，但需经双方协商一致达成。若承包商未按合同规定的工期完成工程，甲方有权要求承包商支付违约金。违约金的计算方式为承包商每延迟一天的罚金总额。3.3工程质量承包商应确保所提供的全部材料和施工工艺符合国家相关标准和规定，并按照甲方的要求进行施工。如发现施工质量不合格的问题，甲方有权要求承包商进行整改或重新施工，并由承包商承担相应费用。3.4工程变更和索赔双方都有权在工程进行过程中提出工程变更的要求。变更的费用和工期增减应由双方协商确定，并通过书面变更协议确认。如发生不可抗力等无法控制的情况导致工程无法如期完成，双方可商议采取相应的解决措施，包括工期延长、费用调整等。3.5质量保证和保险责任承包商承诺对所提供的工程质量承担一定的保证责任，并在合同签署后一定期限内负责修复或更换由于设计、施工或材料问题导致的缺陷。甲方有权要求承包商提供相应的保险，以保障工程建设中发生的意外事故和损失。3.6合同解除和违约责任若承包商严重违反合同约定，甲方有权解除合同，并要求承包商承担相应的违约责任。若甲方违反合同约定，乙方也有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任。3.7争议解决如双方因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向有关部门或仲裁机构申请仲裁解决争议。4.合同生效和变更4.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章后生效，并自合同签订之日起执行。4.2合同变更对合同的任何变更或补充均应由双方协商一致，并以书面形式确认。5.合同解除5.1合同解除情况双方协商一致解除；经法院或仲裁机构判决解除；根据法律法规规定解除。5.2解除后的责任合同解除后，双方应按照已完成的工作量和合同约定支付尚未结算的费用，并妥善处理好已完成的工程和相关文件。6.其他条款6.1保密双方应对合同中的机密信息和商业秘密保密，未经对方同意不得泄露或披露给任何第三方。6.2通知双方之间的通知应以书面形式发送，并通过挂号信、邮

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论