停车场工程施工合同_第1页
停车场工程施工合同_第2页
停车场工程施工合同_第3页
停车场工程施工合同_第4页
停车场工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

停车场工程施工合同1.引言2.合同内容2.1工程概况本工程为建设业主位于街道X号的停车场，总建筑面积为平方米，拟建设停车位X个。2.2工程范围地面平整和清理设备安装与调试建筑物和道路的维护和保护其他与工程施工相关的工作2.3工期安排工程施工的起止时间和进度安排如下：起始日期：年X月X日完工日期：年X月X日工期：X天2.4合同价款及支付方式本工程的合同总价款为元（大写：人民币元整）。支付方式如下：预付款：元（合同总价款的%），于合同签订后三日内支付。进度款：根据施工进度，每完成工程进度的%支付相应款项。最后一笔款项：工程完工验收合格后支付。2.5质量保证承包商应保证工程质量符合国家相关标准，并提供合格的材料和设备。质量保证期为工程竣工验收合格日期起的个月。2.6变更和索赔变更和索赔相关事项需要经过双方协商一致，并以书面形式确认。3.双方权利与义务3.1业主的权利与义务向承包商提供工程施工所需的必要条件，包括但不限于施工场地、施工许可证等。在工程施工期间配合承包商进行工程进度管理和质量监督。按照合同约定及时支付合同价款。3.2承包商的权利与义务按照合同约定按时、优质、高效地完成工程施工。配合业主提供工程施工所需的必要条件。负责工程施工期间的安全管理，确保施工人员的安全。4.风险与责任4.1业主承担的风险与责任若业主未按时支付合同价款，承包商有权暂停工程施工并要求赔偿相关损失。若业主提供的施工条件不符合工程施工的要求，承包商有权要求业主改善相关条件。若业主未能改善，承包商有权暂停工程施工并要求赔偿相关损失。4.2承包商承担的风险与责任承包商应负责工程施工的安全，并采取相应措施保证施工人员的人身安全。若承包商未按照合同约定按时完成工程施工，业主有权要求承包商加快进度或赔偿相关损失。5.合同解除与争议解决5.1合同解除业主支付合同价款的义务未能履行，且在合同生效后天内未能支付；承包商未能按照合同约定完成工程，并在业主催告下天内未能完成。5.2争议解决合同双方如发生争议，应通过友好协商解决。若协商不成，则提交有管辖权的法院解决。6.合同生效与其他6.1合同生效本合同自双方正式签字盖章之日起生效。6.2其他本合同以正本和副本，各方各持一部，具有同等法律效力。本合同一式两份，双方各执一份，作为双方合作的依据和参考。甲方（业主）：___________________乙方

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论