一级建造师之一建矿业工程实务题库综合A卷收藏附答案

一级建造师之一建矿业工程实务题库综合A卷收藏附答案

单选题（共50题）1、露天矿疏干井工程扩孔时，符合要求的是（）。A.扩孔期间，每小班应提钻一次B.应减少扩孔直径级差C.增加扩孔级差D.扩孔速度越快越好【答案】A2、国家对放射性污染的防治，实行()方针。A.预防为主、防治结合、严格管理、安全第一B.严格管理、科学使用、安全第一、专项治理C.预防为主、科学管理、有疑必治、安全第一D.安全第一、预防为主、科学管理、专项治理【答案】A3、井巷工程掘进机掘进施工中，关于综掘机工艺流程的说法，正确的是()。A.最先开始的流程为安全检查B.铺设帮部金属网、钢带梁在割帮之前实施C.最先开始的流程为临时支护D.最后进行的流程安装锚杆【答案】A4、井下水泵房工程的防水标准是()。A.不允许渗水，围护结构无湿渍B.不允许渗水，围护结构可有少量偶见湿渍C.有少量漏水点，每昼夜漏水量小于0.5L／m2D.有漏水点，每昼夜漏水量小于21／m2【答案】B5、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持()m以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C6、不能成为工程索赔事件依据的索赔文件是（）。A.合同文件B.索赔款项(或工期)计算部分C.法律法规D.相关证据【答案】B7、属于现场动态管理内容的是（）。A.规章制度检查B.日常抽查C.定期检查D.按章考核【答案】B8、下列不属于地面土建工程的是（）。A.大型土石方工程B.一般工业与民用建筑工程C.深基础工程D.地面预注浆工程【答案】D9、在工业广场或附近并列的风井，主副井进风，风井回风，这种通风方式是（）。A.中央式B.分区式C.对角式D.混合式【答案】A10、使用溜灰管输送混凝土，不符合要求的是（）A.溜灰管送料前，应先输送少量水泥砂浆B.井壁浇筑完后，应及时用水清洗C.石子粒径不得大于40mm，混凝土坍落度不应小于150mmD.溜灰管内径不宜小于100mm，末端应安设缓冲装置并采用分灰器入模【答案】D11、浮选过程中最基本的行为是（）。A.使矿物颗粒相对密度减小B.矿粒向气泡选择性地附着C.使颗粒与泡沫进行化学作用D.利用颗粒与泡沫的不同相对密度【答案】B12、下列施工环境对作业人员身体无严重不良影响的是()。A.噪声B.高温C.辐射D.积水【答案】D13、招标工作中的资格预审应在（）之前进行。A.组织招标机构之前B.发出邀请函后、发售招标文件之前C.发售招标文件之后、召开标前会议前D.与综合评审同时【答案】B14、下列允许调整其价格或费率的工程变更情况是（）。A.固定费率项目，实测的工程量为工程量表的8％B.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的12％C.固定费率项目，实测工程量变化超过工程量表的12％D.非固定费率项目，实测工程量超过工程量表的8％【答案】B15、开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并（）。A.交付罚款B.停止开采行为C.采取补救措施D.进行赔礼道歉【答案】C16、划分巷道主体工程的子分部工程的一种方法是按巷道主体分部工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同工程部位C.不同施工工种D.不同支护方式【答案】D17、根据合同法的规定，以下变更的做法正确的是（）。A.变更是施工方确定，监理发布变更令B.巷道支护形式已变更则原支护形式的工程费取消C.由业主提出的变更其价款由施工方提出确定D.施工方可以在施工中为加快进度提出变更要求【答案】D18、矿山的安全设施未经验收而擅自投入生产且拒不停止生产的，其处罚措施是（）。A.上级主管部门对其处以罚款B.上级主管部门提请县级以上人民政府进行罚款C.经县级以上人民政府决定由有关主管部门吊销其采矿许可证和营业执照D.管理矿山企业的主管部门吊销其采矿许可证和营业执照【答案】C19、目前，钢材防止腐蚀的主要办法是()。A.高温处理B.环境防腐C.防腐涂料D.覆盖防腐薄膜【答案】C20、下列关于矿产资源属性的说法中，正确的是（）。A.矿产资源属于国家所有，并由各级政府行使所有权B.国家实行探矿权、采矿权授权制度C.矿产资源的探矿权、采矿权一律不得转让D.勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请，经批准取得探矿权、采矿权【答案】D21、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是()。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B22、对于工程质量一般事故中的直接经济损失部分给出了其下限，即直接经济损失所在范围为（）。A.50万元以上500万元以下B.50万元以上1000万元以下C.100万元以上500万元以下D.100万元以上1000万元以下【答案】D23、采用全站仪或经纬仪标设直线巷道方向时，宜每隔30m设置一组（不少于3个测点）中线，点之间的距离不小于（）mA.1B.2C.3D.4【答案】C24、巷道施工应采用一次成巷，只有特殊情况才允许采用分次成巷。允许采用分次成巷的巷道是()。A.井底车场B.防水闸门C.防火闸门D.急需贯通的通风巷道【答案】D25、以下关于防坠、防砸的安全规定错误的是（）。A.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置盖板B.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置护栏C.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置格筛D.天井、溜井、漏斗口等处必须设置标志与照明，并设置栅栏【答案】D26、在工程建设其他费用中，下列属于通用性项目的是()。A.环境影响评价费B.采矿权转让费C.地质灾害防治费D.探矿权转让费【答案】A27、施工准备工作中的（）还要为确定仓库、堆场面积、组织运输准备之用。A.劳动力需要量计划B.施工机械需要量计划C.材料、设备供应计划D.工程进度计划【答案】C28、在施工单位预验合格的基础上，组织正式竣工验收的是（）A.施工单位B.监理单位C.建设单位D.质检单位【答案】C29、单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司（局）D.建设单位【答案】A30、非煤矿山用爆破法贯通巷道，两工作面相距（）时，只准从一个工作面向前掘进，并应在双方通向工作面的安全地点设置警戒，待双方作业人员全部撤至安全地点后，方可起爆。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】C31、影响立井基岩爆破炮眼深度的因素，包括有()。A.钻眼机具和施工方法B.炸药的消耗量C.井筒断面大小D.光面爆破方法【答案】A32、对于地表水形成井巷涌水的原因，说法不正确的是()A.因洪水水位高出井口标高B.由河水顺井筒流入井底C.井筒揭露地表水层时并沿井壁形成水通道D.巷道顶板导水裂隙带贯通地表水【答案】B33、工序能力状态一般用工序能力指数表达，下列与该指数大小无关的是（）。A.工序质量标准差B.公差上限C.公差下限D.工序质量方差【答案】D34、立井井筒施工混凝土的分层浇筑厚度一般为()。A.1.0～1.2mB.0.7～0.8mC.0.5～0.6mD.0.3～0.4m【答案】D35、分部工程质量由（）组织有关单位和人员进行验收。A.总监理工程师B.项目经理C.施工单位负责人D.施工员【答案】A36、对钢材进行冷加工强化的目的是()。A.提高钢材低温强度B.提高钢材韧性C.改善钢材的硬度D.提高钢材的屈服强度【答案】D37、关于陀螺经纬仪的功能，说法正确的是()。A.用陀螺仪测量必须依附已知直线方位B.陀螺经纬仪可以自行定向C.陀螺经纬仪是可旋转的经纬仪D.陀螺经纬仪指陀螺有经纬仪功能【答案】B38、平整后的场地表面应逐点检查，检查点为每100-400m2取1点，但不少于（）点。A.5B.7C.8D.10【答案】D39、下列行为中，一般不会引起静电危及炸药爆破问题的行为是（）。A.发生雷电袭击B.仪器进行电网络测试C.穿有化纤衣服D.戴有机械手表【答案】D40、关于喷混凝土支护的特点，说法正确的是（）。A.喷混凝土具有延性好的特点B.它既可以作为临时支护，也可作为永久支护C.它的厚度越厚越对围岩稳定有利D.喷混凝土在使用中不容易与岩石脱落【答案】B41、下列施工机械起重机中，()能在比较狭窄的场地使用，制作简单，但灵活性较差、移动较困难，适用于安装比较集中的工程。A.桅杆式起重机B.塔式起重机C.轮胎式起重机D.汽车式起重机【答案】A42、矿业工程项目的风险性主要体现在（??）。A.工期长B.条件难C.项目效益低D.多项条件的不确定【答案】D43、关于矿业工程项目建筑安装费用构成特点的说法，正确的是()。A.一个完整的矿业工程项目由不同工程构成。其内容、计费方法都一样B.实现一个矿山井巷工程项目，只是辅助于工程实体形成的费用消耗，但同样包括人工费等的基本内容.这部分费用称为工程工杂费C.矿山井巷工程项目过程中，涉及一些通常项目没有的费用内容，如矿山救护等费用D.特殊凿井工程费用与井巷工程工杂费具有同样性质【答案】C44、混凝土工程的分部(子分部)工程的质量合格的一项正确条件是（）。A.一般项目抽样计数应有80％合格B.观感质量不符合要求，但其他合格C.质量检查合格，但是资料不完整D.原材料缺验收资料，但所含工程的质量均应验收合格【答案】A45、一般来说，原材料的质量检验要把住"三关"，其中不包括在内的是（）。A.入库(场)检验关B.随时抽查检验关C.定期检查关D.使用前检验关【答案】B46、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持（）m以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C47、矿层倾角小于12o，地质构造简单，矿层埋藏较深时，宜采用的开拓方式是（）。A.斜井开拓B.立井单水平开拓C.立井多水平开拓D.平硐开拓【答案】B48、水文地质条件复杂、极复杂矿井应当()至少开展一次水害隐患排查及治理活动。A.每月B.每季C.每年D.每半年【答案】A49、工程项目成本控制的一项重要手段是（）。A.银行控制B.定额管理C.奖罚政策D.限制流动资金【答案】B50、属于人工费的有（）。A.含人工费的施工机械台班单价B.管理人员工资C.流动津贴和特殊地区施工津贴D.劳动保护费【答案】C多选题（共25题）1、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓内铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC2、下列关于平巷和斜井运输的安全要求，说法中正确的是（）。A.机车司机必须按信号指令行车B.司机离开时应切断电源、扳紧车闸、关闭车灯C.采用平板车运送人员时应有围护拦挡D.人力推车时，1次只准推l辆车E.输送机运送人员时，输送带宽度不得小于0.8m【答案】AD3、地质年代和地层年代的关系是()。A.两者是一回事B.是同一过程的两方面C.相互有对应D.两者属于顺序关系E.彼此没有联系【答案】BC4、2016年重新修订的《金属非金属矿山安全标准化规范》中对地下矿山企业的具体评定标准是（）。A.评定采用标准化得分、百万工时伤害率和百万工时死亡率三项指标B.企业安全标准化评定分为3个等级C.评定等级的标准化得分最低为≥60分D.其中标准化得分是由15个元素(即15项总体要求)组成E.安全标准化评定每三年至少一次【答案】BC5、矿井通风系统的内容包括有()A.矿井通风方式B.通风方法C.通风网路D.通风量E.通风设施【答案】ABC6、关于石油沥青性能的说法，正确的有()。A.沥青的大气稳定性是指其不随时间而变脆的能力B.性能好的沥青，在其开裂后能够自愈C.沥青与主要建筑材料能有较好的粘结性D.沥青的塑性是指其抵抗变形的能力E.沥青的老化是其被脱氢、氧化变硬的结果【答案】ABC7、注浆是矿山和岩土工程常用的技术，它的作用包括()。A.治水防渗B.对构筑物加固C.地基加固D.地层加固E.是建造工程的必需的工序【答案】ACD8、井筒到底后，为满足快速安全施工的要求，井底车场可能需要增加的临时工程有（）。A.临时水仓B.临时变电所C.临时炸药库D.临时贯通道E.临时装载硐室【答案】ABD9、矿井调度室接到井下水情报告后，应当立即安排（）等工作。A.启动本矿井水害应急预案B.确定人员安全撤离的路径C.通知井下受水害地点的人员撤离到安全地点D.将水患情况通报周边矿井E.向矿务局领导直接汇报【答案】ABCD10、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为()。A.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】AB11、通常，要加快一条巷道的施工进度，可考虑采用的手段有（）。A.平行作业或平行施工方法B.实现多个工作面的多头作业C.一天24h连续作业D.取消放炮后的通风工序E.采用多台钻机同时作业【答案】A12、根据《煤矿井巷工程施工规范》GB50511--2010规定，说法正确的有（）。A.松软破碎的大断面巷道采用全断面爆破，利于陕速施工B.巷道采用锚喷作永久支护时，永久支护与掘进工作面问的距离不宜大于40mC.巷道采用砌碹支护时，临时支护应紧跟工作面D.永久水沟距掘进工作面不宜大于40mE.在有条件的情况下，岩石巷道宜采用掘进机掘进【答案】BCD13、下列设施中，属于生产性辅助设施的有（）。A.选矿厂B.压风机房C.变电所D.食堂E.机修车间【答案】BC14、根据《矿山安全法》等法规要求，矿山建设工程的设计文件必须做到（）。A.符合矿山安全规程和行业技术规范B.应经管理矿山企业的主管部门批准C.其使用的地质勘探报告应有各种断层、破碎带等信息D.建设项目的初步设计应当编制安全专篇E.安全设施的设计文件应经劳动行政主管部门审查并批准【答案】ABD15、干法作业成孔灌注桩的施工程序包括（）。A.钻孔B.搅拌泥浆C.下套管D.下钢筋笼E.灌注混凝土【答案】AD16、矿井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井生产时期的技术面貌和经济效益，矿井开拓方式确定应遵循（）。A.增加开拓工程量，节约初期投资，减缓矿井建设速度B.合理集中开拓布置，简化生产系统C.井巷布置和开采顺序要合理D.具有完善的通风系统和良好的生产环境E.减少资源、损失，提高资源回收率【答案】BCD17、关于钢筋代用的说法，错误的有（）。A.代用钢筋的强度不一定要相等B.钢筋代用前后的配筋率是一致的C.强度相等时普通钢筋可以代替变形钢筋D.强度高的钢筋就可以代替强度低的钢筋E.钢筋代换应进行抗裂、裂缝宽度或挠度验算【答案】BCD18、关于矿山工业场地总平面布置，其正确的有（）。A.至少需要布置下矿井设施和选矿厂B.满足矿井建设技术先进性的要求C.有发展远景的考虑同时也考虑少占耕地D.采用集中与分散相结合的原则E.考虑方便工业场地与外部环境的联系【答案】CD19、事故应急救援的基本任务包括（）。A.立即组织营救遇险人员B.迅速控制危险源，尽可能缩小灾害影响C.做好现场清理，消除危害后果D.成立事故调查组E.查清事故原因，评估危害程度【答案】ABC20、矿井文明施工的要点包括（）A.妥善处理施工泥浆水，禁止将有毒有害废弃物用作土方回填B.设置专人进行井下卫生工作，经常保持井底车场等巷道、工作面清洁C.水沟畅通，盖板齐全、稳固、平整，井下作业区材料堆放整齐D.严格执行井下施工和施工环境的降尘措施，并采取措施减轻噪声扰民E，设置"文明施工"的标牌【答案】ABCD21、矿井开拓方式的确定需要遵循一定的原则，主要包括()。A.可以形成完整而尽可能简单的生产系统B.合理分散开拓布置，运输连续化和小型化C.合理的开采顺序，并获得较高的资源回收率D.具有完善的通风系统和良好的生产环境E.注重经济效益与投资效果【答案】ACD22、桩基施工时，正确的打桩的顺序有（）。A.先深后浅B.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】AC23、硐室的施工方法主要分为（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.导硐施工法D.间接施工法E.平行施工法【答案】ABC24、钢筋混凝土预制桩振动沉桩施工的特点有()。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD25、主井系统硐室主要有（）。A.清撒硐室B.水仓C.装载硐室D.主排水泵硐室E.井底矿仓【答案】AC大题（共10题）一、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。二、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故2．伤亡事故处理时限是如何规定的3．承包方是否应承担该工程延误的责任应如何计算工期延误惩罚数额4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任应如何处理【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。三、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位A，将井筒施工工程发包给施工单位B。施工期间发生如下事件：事件1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单位B腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位B。事件2：由于天降大雨，施工单位B的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件3：施工单位B采用组合钢模板，施工至第5模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处断开，造成事故。【问题】1．事件1中建设单位的做法是否合理为什么2．事件2中设备无法按期进场可能造成哪些影响如何将影响降低到最小3．该案例中商品混凝土的技术指标是什么4．分析事件3中的事故原因。5．冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1．事件1中建设单位的做法不合理。理由：(1)因为建设单位的原因，导致施工单位B没有混凝土料场，致使施工单位B不具备现场配置混凝土的条件。建设单位应该提前通知施工单位B，并与施工单位B进行协商。(2)建设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单位不应该直接与商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位B。如果确实需要商品混凝土，应该由施工单位B与商品混凝土供应商签订供应合同。同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2．大型设备无法进场可能造成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3．该案例中商品混凝土的技术指标包括下列指标：(1)水泥应优先选用普通水泥(42．5级以上)，不宜使用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。(2)混凝土拌合水一般符合国家标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在3～5℃以下时，可以用热水(水温不宜高于60～80℃)搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。四、背景：西南地区某新一1.2Mt建矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒施工的经验，设计单位设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。实际巷道施工时发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0.45Mt的矿井。影响了当地经济和周围地区资源供给条件。问题(1)该矿井的建设程序中，存在哪些问题？(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法？(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点？【答案】1.从项目建设过程看，该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。巷道断面设计在井筒施工过程中进行；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模（设计产量）不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；2)改变巷道断面形状，包括弯墙（马蹄形）；3)减小断面大小；4)另行选择压力小的路径；5)采用卸压技术等。4.说明：1)矿业工程项目在整个国民经济中的地位；2)项目对资源的依赖性；3)项目对地质条件的依赖性；4)风险性；5)工程项目条件的困难性等。五、五背景资料某建设单位就一工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额（扣除措施费和暂列金额）的10%。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件一：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5%进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件二：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3，材料费为12.0元/m3，机械费1.60元/m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元（其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元），规费为225.68万元。该工程企业管理费费率为15%，利润为5%，税金为3.48%。事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件四：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除，项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14.4万元，工期拖延7天，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。问题1、事件一中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2、事件二中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少（单位：元/m3），中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元（需列式计算，计算结果保留小数点后两位）3、事件三中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。【答案】1、合理，不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2、土方分项工程综合单价=（人工费+材料费+机械机+管理费+利润）/清单工程量人工费=650m3×8.40元/m3=5460元材料费=650m3×12.0元/m3=7800元机械费=650m3×1.60元/m3=1040元管理费=（人工费+材料费+机械费）×15%=（5460+7800+1040）×15%=2145元利润=（人工费+材料费+机械费+管理费）×5%=（5460+7800+1040+2145）×5%=822.25得土方分项工程综合单价=（5460+7800+1040+2145+822.25）÷420=41.11元/m3中标造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=（8200万元+360万元+120万元+225.68万元）（1+3.48%）六、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元／d，工程保修期为1年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。【问题】1．按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2．根据《矿山安全法实施条例》，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3．施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4．该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1．按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2．根据《矿山安全法实施条例》，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后，应当处理结果。3．工期延误20d，其中设计变更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算，应该奖励施工单位5万元。4．工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。七、某矿井倾斜巷道采用下山法施工，施工单位编制了施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求的主要条款为：1．工作面采用电动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；2．工作面放炮工作由专职放炮工担任，考虑到围岩涌水量较少，决定采用非防水炸药；3．工作面采用抽出式通风，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；4．进行装岩前，必须进行喷雾洒水，定期清理岩壁；5．施工中应设置防跑车装置，主要考虑在工作面上方20～40m处设置可移动式挡车器；6．巷道内每隔一定距离，在侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，排除工作面的积水。问题1．该巷道施工的安全技术措施的主要条款中是否有不正确的地方?请指出其存在问题。2．针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题进行修改。【答案】1．巷道施工应编制施工作业规程，其中施工的安全技术措施及要求内容必须正确和完整，并符合矿山安全规程及相关规定，对于采用下山法施工，应特别注意预防跑车事故和及时排除工作面积水的问题。该巷道施工的安全技术措施及要求的主要条款中有不正确的地方，具体问题在第1、2、3、5、6款。第1款，井下巷道钻眼工作一般不采用电动式凿岩机，与湿式凿眼不协调。第2款，斜巷下山法施工，工作面有积水，因此不能采用非防水炸药进行爆破。第3款，采用抽出式通风时，风筒应选用刚性风筒，不能选用胶皮风筒。第5款，斜巷下山法施工，只在工作面上方设置挡车器是不够的，还应在斜巷上口及变坡点下方设置阻车装置，巷道长度较长时，巷道中部还应设置挡车设施。第6款，在巷道开设排水硐室应根据水泵的扬程来确定，不必间隔一定距离就设置。2．针对本巷道施工的安全技术措施及要求中存在的主要问题，可作如下修改：第1款，工作面采用风动式凿岩机钻眼，钻眼必须湿式作业；第2款，工作面放炮工作由专职放炮工担任，工作面应采用防水炸药进行爆破；第3款，工作面采用压人式通风，以迅速排除炮烟及粉尘，风筒选用直径600mm的胶皮风筒；第5款，施工中必须设置防跑车装置，斜巷上口、变坡点下方及工作面上方20～40m处，设置阻车器或挡车器；必要时应在下山中部设置阻止跑车的挡车器；第6款，根据排水设备的扬程，可在巷道侧壁上开设排水硐室，安装排水设备，用于排除工作面的积水。八、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期12个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在施工过程中，因建筑物较密集，安全管理困难较大。烟囱施工到100m高时，施工材料坠落到附近的车间屋面，造成一名屋面防水施工人员死亡。另，工程累计停电20d；因雨天不能正常施工延误工期10d；由于交通不便造成误工10d，该工程于次年4月17日竣工。同日，为给高炉早日供料，公司领导决定不经验收即投入使用。问题1．本工程发生的职业伤害事故按发生原因和事故后果严重程度分属什么类别的事故?2．伤亡事故处理时限是如何规定的?3．承包方是否应承担该工程延误的责任?应如何计算工期延误惩罚数额?4．该工程未经验收便投入使用，其质量问题承包方是否应该承担责任?应如何处理?【答案】1．本案例属物体打击类安全事故；事故属一般性安全生产事故。2．重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。3．工期共延误40d，其中20d停电应由负责供电的发包方负责；对雨天和交通不便的影响承包商应在合同签订之前对此风险有所准备，但承包方在制订计划和实际施工中考虑不周，造成误工。故由此造成的20d工期延误由承包方承担责任，工期延误惩罚额为100000元。4．工程未经验收业主就要求投入使用，投入使用之日(次年4月17日)即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现故障的时间在工程质量保修期内，承包方应承担保修责任，派人检查修理。检查质量问题确实是由于承包方的施工责任或施工质量不良造成的，承包方应负责并承担修理费用。九、某工程建设在一老厂区最东侧的狭窄场地。该工程特点为是场地附近建筑物较多，皮带通廊和各种管道纵横交错，且有150m高烟囱两座，周围交通非常不便。某承包方同发包方签订了该工程的建设施工合同，约定工期l2个月，开工日期为3月8日，竣工日期为次年3月7日；工期惩罚额为5000元／d，工程保修期一年。在