农村建房施工合同书范本

第页共页农村建房施工合同书范本甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（施工单位）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲乙双方在友好协商的基础上，为完成以下约定的建房施工工程任务，特订立本合同。双方本着平等互利的原则，经双方认真协商，就以下条款达成一致：第一条工程名称及位置1.1工程名称：___________________（以下称为“本工程”）。1.2工程位置：___________________。第二条工程内容和范围2.1本工程的内容和范围为___________________。2.2详细的施工内容和范围将由双方另行签订补充协议作为本合同的附件。第三条工程周期3.1本工程的工期为___________________。3.2工期开始时间为___________________，工期结束时间为___________________。3.3双方可根据实际情况协商延长或缩短工期，并签订书面的变更协议。第四条工程价格与支付方式4.1本工程总价为___________________（人民币）。4.2工程费用分期支付。4.2.1第一期支付：工程签约后，乙方收取甲方工程款总额的____________%作为第一期支付，共计___________________（人民币）。4.2.2第二期支付：本工程完成工程量的____________%时，乙方收取甲方工程款总额的____________%作为第二期支付，共计___________________（人民币）。4.2.3第三期支付：本工程完成工程量的____________%时，乙方收取甲方工程款总额的____________%作为第三期支付，共计___________________（人民币）。4.2.4第四期支付：本工程全部工程量完成验收合格，乙方收取甲方工程款总额的____________%作为第四期支付，共计___________________（人民币）。第五条违约责任5.1若因甲方原因导致施工期限的延误或工程变更，甲方需向乙方支付延期费用或变更费用，具体金额双方协商确定。5.2若因乙方原因导致施工期限的延误或工程质量不达标，乙方需进行返工，并承担由此引起的一切费用，包括但不限于劳动费、材料费等。5.3任何一方违约，应按照双方协商的违约责任进行赔偿，当事人双方应友好协商解决，如协商不成，可依法进行仲裁或通过法院诉讼方式解决。第六条罚则与赔偿标准6.1若甲方未按照合同约定的时间支付工程款项，甲方应按照欠款金额的____________%支付滞纳金，滞纳金由乙方单方决定。6.2若乙方未按照合同约定的时间完成工程，并经甲方通知后，乙方每延误一天需向甲方支付工程款的____________%作为违约金。6.3若甲方因乙方的原因无法按时开始施工，乙方可要求支付预付费，金额为工程款总额的____________%。6.4若乙方因甲方的原因无法按时进行施工，甲方可要求乙方支付违约金，金额为工程款总额的____________%。第七条竣工验收与保修7.1本工程竣工后，乙方应提供技术说明书、施工图纸等相关的竣工资料，并协助甲方办理竣工验收手续。7.2本工程的验收标准为___________________。7.3乙方对本工程所提供的所有材料和设备享有质量保证期限为____________个月，自竣工验收合格之日起计算。7.4在质量保证期限内，若因乙方施工质量问题导致的工程质量问题，乙方应负责维修和整改，并承担相应费用。7.5甲方应按照乙方提供的使用和维护说明，妥善保管和使用建筑物和设备，并承担正常维护和维修费用。7.6在质量保证期限内，若甲方未按乙方提供的使用和维护说明进行操作导致的工程质量问题，乙方不承担责任。第八条变更和终止8.1双方如需变更本合同的任何条款，应以书面形式进行补充协议，双方在协商一致后进行签字生效。8.2除非另有约定或双方协商一致，本合同不能被改变或终止。第九条争议解决本合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决；如协商不能解决，应按照下列方式解决：9.1双方可以依法请求调解。9.2双方可以依法请求仲裁。9.3双方可以依法向人民法院提起诉讼。第十条其他约定事项10.1本合同自双方签字盖章后生效，并终止其他形式的合同或约定。10.2本合同的附件和补充协议与本合同具有同等的法律效力。10.3本合同的附件和补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。对本合