2023全新建设工程施工施工合同_第1页
2023全新建设工程施工施工合同_第2页
2023全新建设工程施工施工合同_第3页
2023全新建设工程施工施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2023全新建设工程施工施工合同1.引言本合同是由甲方（施工单位）与乙方（建设业主）签订的2023年全新建设工程施工合同。在本合同中，甲方同意负责对工程进行施工，并乙方同意支付相应的施工费用。本合同旨在明确双方的权利义务，确保项目的顺利进行。2.合同内容2.1工程概况本工程包括但不限于内容：建筑工程结构工程安装工程基础工程2.2工程期限本工程的施工期限为从合同生效之日起至合同约定的竣工日期止。甲方应按照工程计划合理安排和组织工程施工，确保工程能够按时完成。2.3施工方式甲方应按照乙方的要求和设计文件，采取合理的施工方式进行工程施工。甲方在施工过程中，应遵循相关法律法规，确保施工质量和工程安全。2.4施工费用根据工程规模和内容的不同，甲方和乙方应另行商议并达成一致的施工费用。乙方应按照约定的付款方式和时间按时支付施工费用。2.5工程质量甲方应按照相关标准和规范要求，保证工程质量符合设计要求，并承担相应的质量责任。如发现工程质量问题，乙方有权要求甲方进行整改，甲方应无条件配合并及时改正。2.6工程变更和索赔乙方有权在工程施工过程中提出合理的变更要求，甲方应按照约定的变更程序进行处理，并对变更造成的费用和工期进行协商。如果甲方因工程设计或乙方方面原因导致工程延误或增加成本，乙方有权要求甲方进行相应的赔偿。2.7保险责任甲方应在施工期间购买施工一切险，并妥善保管施工材料和设备。如发生施工过程中的人身伤亡或财产损失，甲方应及时报告乙方，并承担相应的法律责任。2.8合同解除在情况下，合同可以被解除：双方协商一致解除合同一方违反合同约定且不改正的法律法规规定的其他情况3.其他约定3.1法律适用本合同的签订、生效、解释和履行均适用于的法律法规。3.2争议解决双方因本合同的履行发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。3.3合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并与合同附件一同构成合同的完整内容。甲方（施工单位）：签字：________________日期：________________乙方（建设业主）：签字：________________日期：_____________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论