工程施工劳务合同

PAGE2PAGE5工程施工劳务合同合同编号：甲方：内蒙古第一电力建设工程有限责任公司乙方：陕西众森建筑安装工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将汗旗I线500kVOPW复合光缆架空地线改造工程承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。一、工程名称：汗旗I线500kVOPW复合光缆架空地线改造工程二、工程地点：卓子山、旗下营、商都。三、承包范围及工作内容（一）承包范围：汗旗I线500kVVOPW复合光缆架空改造工程，线路全长135km，共有铁塔325基，需要更换光缆长度为152km，共中OPGW复合光缆采用24芯。三、合同文件作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：招投标文件、答疑、澄清中标通知书甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。4、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；5、本项目工程质量检查、验收标准；6、本项目施工安全标准；7、本项目施工组织设计；8、本项目施工进度计划（含节点计划）；9、业主、监理和甲方的文件；四、工期要求：开工日期：年月日。竣工日期：年月日。依据合同工期确定。五、承包方式及合同价款：1、承包方式：劳务分包。2、工程价款：￥1300000元。（大写人民币：壹佰叁拾万元整）。本工程由乙方提供全额发票。若发生甲方另行委托项目，双方签订补充协议。若乙方未完成合同内工程项目，甲方有权另行委托并按实际发生费用扣减。六、有关约定1、乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。。2、计量支付2．1、乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量进行计量支付。2．2、乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=_5‰×合同价款×延期天数）。此偿金最高限额为任务量总价的10%。同时，甲方有权终止本合同。2．3、本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。2．4、工程款每月支付一次，视业主付甲方资金到位情况，按当月实际完成乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方有权解除乙方合同。17、乙方必须做到工完、料净、场地情，施工中产生的垃圾由乙方负责清理出场。七、工程保修期限及保修预留金1、本工程保修期限2年。2、保修预留金：工程结算价款的5%，扣除保修期间因乙方原因发生的维修费，剩余部分1年后返还乙方，乙方不计取任何利息。八、争议解决及合同签订地点若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解决：1、和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决；2、调解。在第三方的主持下，通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议；3、仲裁。协商、调解不成的，由包头市仲裁委员会仲裁。4、诉讼。不愿采取和解、调解及仲裁等方式解决的，可以向合同签订地点法院诉讼解决。5、本合同签订地点：内蒙古包头市青山区呼得木林大街大街33号（内蒙古第一电力建设工程有限责任公司本部）九、附则1、本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。3．本合同正本2份，双方各1份；副本4份，甲方3份，乙方1份。发包人：内蒙古第一电力建设承包人：陕西众森建筑安装工工程有限责任公司程有限公司 法人代表：法人代表：或或授权委托人：授权委托人：