2023广州建设工程施工合同正规版_第1页
2023广州建设工程施工合同正规版_第2页
2023广州建设工程施工合同正规版_第3页
2023广州建设工程施工合同正规版_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

广州建设工程施工合同1.引言本文档旨在明确广州地区建设工程施工合同的基本要求和注意事项。该合同适用于广州地区各类建设工程，包括但不限于住宅楼盘、商业建筑、道路与桥梁工程等。2.合同内容2.1合同范围本合同适用于承包商与业主之间的建设工程施工合作。合同内容应包含要素：工程基本信息：包括工程项目名称、地点、规模、工期等。双方主体信息：包括承包商和业主的名称、地质、联系方式等。工程价款：包括总价款、阶段性付款、违约金等相关条款。施工工期：明确工程的开始和结束日期，以及工期延误的责任和补偿规定。质量标准：规定工程质量的验收标准和方法。双方义务和责任：明确承包商和业主在施工过程中的权利和责任。违约和纠纷解决：规定双方的违约行为和纠纷解决机制。2.2合同附件除了合同正文外，还应附加必要文件：工程图纸和设计文件：详细描述施工的工程图纸和设计要求。施工方案：包括工程施工的步骤、方法和工艺等。施工进度计划：明确工程建设的时间安排。监理报告：监理单位提交的有关工程进展和质量的监督报告。3.合同履行3.1工程进展承包商应按照合同规定的质量标准和工期要求，按照施工方案进行工程施工。同时，承包商应及时报告工程进展情况，并定期与业主进行工程验收。3.2施工质量承包商应确保施工质量符合合同约定的质量标准和相关法律法规的要求。业主有权对施工质量进行检查和验收，如发现质量问题，承包商应及时整改。3.3工期延误如因不可抗力导致工程无法按时完工，承包商应及时向业主报告，并提议相应的工期调整方案。如因承包商的原因导致工程延误，承包商应承担相应的违约责任。4.争议解决双方在履行合同过程中产生的争议应首先通过友好协商解决。如无法协商解决，则应提交至广州仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决是最终的解决办法。5.其他事项本合同中未尽事宜，可通过双方协商进行补充或修改。补充或修改的内容应经双方书面确认并签字盖章。是对广州建设工程施工合同的基本要求和注意事项的概述。具体的合同内容应根据实际情况进行编写和完善，以确保合同的

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论