关于项目施工合同范本_第1页
关于项目施工合同范本_第2页
关于项目施工合同范本_第3页
关于项目施工合同范本_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第页共页关于项目施工合同范本项目施工合同是指建设项目的委托方和承包方之间签订的一份合同，约定了项目的工程量、工程进度、施工质量、合同价款等重要内容。本文将介绍一份项目施工合同的范本，并对其各个条款进行解析。项目施工合同合同编号：【合同编号】签订日期：【签订日期】甲方：【委托方（甲方）名称、地址、联系方式】乙方：【承包方（乙方）名称、地址、联系方式】一、项目概述根据委托方要求，乙方承担以下工程建设任务：项目名称：【项目名称】项目地址：【项目地址】建设规模：【建设规模】总工程量：【总工程量】工程进度：【工程进度】二、工程款项1.工程款项总额：【工程款项总额】2.工程款项支付方式：（1）首期款：【首期款百分比】%，合计【首期款金额】，在合同签订后【首期款付款期限】内支付给乙方；（2）进度款：根据实际工程进度，委托方按照【进度款比例】%的比例支付给乙方；（3）竣工结算款：在项目竣工验收合格后【竣工结算款付款期限】内支付给乙方。三、施工质量和工期1.施工质量：（1）乙方必须按照国家相关标准和规定进行施工，保证工程质量符合相关要求；（2）委托方有权对工程质量进行检查，如发现质量问题，乙方必须按照委托方的要求进行整改。2.工期：（1）乙方必须按照合同约定的工期完成工程；（2）如因乙方原因导致工期延误，乙方将承担相应的违约责任。四、变更和索赔1.变更：（1）任何变更必须通过书面形式进行，并由双方签字确认；（2）对于由于设计、技术或其他原因导致的变更，甲方需承担相应的费用调整。2.索赔：（1）如施工过程中发生甲方原因造成的工程延误或额外费用，乙方有权向甲方提出索赔；（2）甲方有权对索赔进行审查，并在合理范围内给予相应赔偿或补偿。五、保修和保险1.保修：（1）乙方对工程质量提供【保修期限】的保修期；（2）在保修期内，若工程发生质量问题，乙方有义务进行修复。2.保险：（1）乙方需对工程进行相应的保险投保；（2）如发生保险事故，乙方需及时报告并配合保险公司进行理赔。六、争议解决双方因本合同履行发生的争议应通过友好协商解决。如协商不成，可向有管辖权的仲裁机构提交仲裁申请。七、其他条款1.合同生效与终止：（1）本合同自双方签字盖章之日起生效；（2）本合同终止的条件包括完工验收合格、合同期限届满或双方协商一致等。2.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，并受中国法院管辖。甲方（盖章）：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论