单篇：办公用品买卖合同一篇

单篇：办公用品买卖合同一篇_买卖办公用品的合同_买卖办公用品的合同

共享到空间微博微信好友

买卖办公用品的合同

办公用品选购合同模板办公用品购销合同模板办公用品供货合同模板办公用品购货合同办公用品供给合同办公用品的合同办公用品长期供货协议办公用品购销协议办公用品选购方案买卖办公用品的合同

办公用品买卖合同范本2023.05.16买卖办公用品的合同|办公用品买卖合同范本|办公用品合同模板|

单篇精选：办公用品买卖合同精选一篇。

在我们的生活中，当我们进展买卖时，但是有许多人都无视买卖合同的存在。签订合同可以防范可能存在的风险，签订合同时要留意把相关事项以书面形式全部写进合同里。一份符合法律规定的买卖合同是怎样的呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“单篇精选：办公用品买卖合同精选一篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方：_______________________

乙方：_______________________

甲乙双方本着利益共享，风险共担的原则，经友好协商就乙方试销_________产品达成如下协议。

一、试销地区及期限

甲方同意乙方在_________地区对_________产品进展试销推广，试销期限为本协议签定之日起_________个月。

二、试销价格

试销期内甲方以_________元／套的价格供货给乙方，此价格不含安装费及税率，如需开一般税票另加_________％的税金。

三、试销的根底条件

（1）乙方注意产品质量，认同甲方产品卖点及经营理念；

（2）乙方供应不少于_________面积的货柜用于甲方产品的集中展现；

（3）乙方组织不少于______人的专职人员（含营业员，业务员，技术员）负责甲方产品的推广工作，首批进货不低于______套

四、甲方的义务

（1）试销期间甲方向乙方免费供应产品学问，安装技术的培训支持；

（2）免费向乙方供应必要的产品宣传资料，宣传喷画；

（3）依据乙方的进货量，合理安排产品颜色。

五、甲方的权利

（1）要求乙方按甲方的规定集中展现产品；

（2）规定乙方所售甲方产品的市场最低限价权；

（3）要求乙方按甲方规定的最低进货量订购产品。

六、乙方的义务

（1）按甲方规定的最低进货量订购产品；

（2）自本协议签定之日起按协议的价格支付货款；

（3）按甲方的规定面积集中展现甲方产品；

（4）不在甲方产品集中展现区展现与甲方产品相类似的非甲方产品及宣传物品；

（5）指定专职人员负责甲方产品的推广；

（6）协作甲方开展各项促销活动。

七、乙方的权利

（1）试销期后优先获得甲方代理权；

（2）在不违反最低销售价的前提下自主定价；

（3）获得甲方对其业务员，施工技术员的各项培训；

（4）试销期后如乙方经过积极推广后产品仍消失严峻滞销状况，且经甲方调查属实，在乙方没违反甲方所定价格政策及货物完好的状况下，乙方可向甲方申请退货，甲方收到产品后两个月内将货款返还乙方。

八、本协议附件

（1）产品质量检验报告；

（2）产品专利报告；

（3）支持用品表；

（4）代理申请书；

（5）代理商价格体系。

九、本协议未尽事宜由双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________

签约代表（签字）：________签约代表（签字）：________

_________年______月_____日_________年______月_____日

签订地点：________________签订地点：________________

附件

（1）产品质量检验报告（略）

（2）产品专利报告（略）

（3）支持用品表（略）

（4）代理申请书（略）

建筑工业用品买卖合同

出卖人：________________________________

买受人：________________________________

合同编号：______________________________

签定地点：_______________________________

签订时间：______________________________

第一条标的、数量、价款及交（提）货时间标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交（提）货时间及数量合计

合计人民币金额（大写）

（注：空格如不够用，可以另接）

其次条质量标准

第三条出卖人对质量负责的条件及期限：

第四条包装标准、包装物的供给与回收：

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供给方法：

第六条合理损耗标准及计算方法：

第七条标的物全部权自时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于全部。

第八条交（提）货方式、地点：

第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：

第十条检验标准、方法、地点及期限：

第十一条成套设备的安装与调试：

第十二条结算方式、时间及地点：

第十三条担保方式（也可另立担保合同）：

第十四条本合同解除的条件：

第十五条违约责任：

第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政治理部门调解；协商或调解不成的，按以下地--种方式解决；

（一）提交--仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十七条本合同子--起生效。

第十八条其他商定事项：

出卖人：_______

买受人：_______

鉴（公）证意见：_______

出卖人（章）：_______

买受人（章）：_______

住宅：_______

住宅：_______

法定代表人：_______

法定代表人：_______

托付代理人：_______

托付代理人：_______

电话：_______

电话：_______

传真：_______

传真：_______

开户银行：_______

开户银行：_______

鉴（公）证机关（章）

经办人：_______

_______年_______月_______日

账号：_______

账号：_______

邮政编码：_______

邮政编码：_______

注：该合同文本由漯河市工商局合同科供应。

编辑推举

单篇精选：买卖合同一篇

在我们的生活中，当我们进展买卖时，但是有许多人都无视买卖合同的存在。签订合同可以约束双方共同履行责任和义务，签订合同时要防止合同欺诈，避开损失纠纷。那么你知道买卖合同都有哪些内容呢？经过搜寻和整理，小编为大家呈现“单篇精选：买卖合同一篇”，仅供参考，欢送大家阅读。

近日，住建部和国家工商总局联合公布了新版《商品房买卖合同示范文本》，在新版预售合同中，就销售备案、补充协议、信息爱护等问题作出明确规定，针对开发商“一房多卖”、返本销售、楼盘烂尾、未履行保修义务等问题作出引导，有效爱护购房者的合法权益。

一、引导开发商作出承诺，制止售后包租、返本销售

从立法、合同的角度进展了明确，加大了爱护买受人知情权的力度，既引导开发商以诚经营，又明确了如开发商违反自身承诺而应担当的违约责任，更好的爱护了购房者的合法权益。

二、预售资金监管，防止烂尾楼工程

增加了旧版本中没有的商品房预售资金监管条款，以促使开发商积极完成工程建立，避开开发商将建立资金挪作他用及烂尾楼消失而给购房者造成巨大损失的法律风险。

三、提示购房者先验房，验收合格再收房

新版本增加先验房、验收合格再收房的合同条款，转变了长期以来的先交房再验收的交易惯例，表达了爱护购房者接收到合格房屋的权利，同时降低了购房者的维权本钱，提高了购房者的合同地位。

四、开发商未履行保修义务，消费者可自行修理由开发商担当费用

某些开发商在交房后便将协调、保修责任交给物业公司，而物业公司又常常消失修理拖延、推诿等状况，这给购房者造成了诸多不便

及损失。通过本条的商定，开发商将无法置身事外，而需自己履行修理责任，购房者维权将更加便捷。

五、催促开发商30日内进展销售备案

这既爱护了购房者的知情权与选择权，又预防了因开发商在签订合同后不准时办理备案手续而消失的“一房多卖”等严峻损害购房者合法权益的状况发生。

六、爱护买受人信息，不得对外披露

以合同方式爱护了买受人的个人隐私，使购房者走出受电话、短信骚扰而投诉无门的为难境地；同时加大了开发商的法律责任，防止其滥用购房者信息而给购房者造成困扰和损失。

七、开发商不能通过补充协议减轻自己的责任

新合同文本将转变购房者的弱势合同地位，合同中若存在不合理的加重购房者责任、排解购房者主要权利或开发商减轻、免除自身应担当的责任，将均视为无效，仍以主合同为准。

综上，新修订的预售合同示范文本主要是在公平维护买卖双方合法权利、明确双方义务的根底上，更加注意买受人权益的保障，对签订合同过程中简单无视的问题进展提示，引导买卖双方对合同重要事项作出承诺和告知，细化了买卖双方的违约责任，增加了合同的适用性和可操作性。

合同范本:买卖合同精选一篇

关于买卖交易有许多细节要留意，其中签订买卖合同是一件特别有必要的事情。合同对于维护合法权益能起到很大的作用，签订合同的过程中要留意许多方面的问题。值得推举的买卖合同模板你收集了吗？以下是小编收集整理的“合同范本:买卖合同精选一篇”，仅供参考，欢送大家阅读。

卖方(以下简称甲方)：

姓名:__________________(身份证号码)：_____________________________地址：________________________联系电话：________________________

买方(以下简称乙方)：

姓名：__________________(身份证号码)：_____________________________地址：__________________________联系电话：_______________________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国____市房地产治理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在公平、自愿、诚信、协商全都的根底上，就乙方向甲方购置私有住房签订本合同，以资共同信守执行。

第一条、各方承诺及保证

甲方承诺并保证：拥有座落于____________房屋的全部权，该项全部权是完整的，不存在共有权、抵押权、承租权等权利瑕疵或负担。将诚信履行本合同书的项下的合同义务。

乙方承诺并保证：将诚信履行本合同书的项下的合同义务。

（甲方：乙方：）

其次条、标的物

甲方自愿转让的房屋（毛坯）座落于__________________________，建筑面积平方米，所售房屋全部权证号（总房产证）为，土地使用权取得方式为，土地使用权证号为______，土地使用权________年。

第三条、价款

本合同书

其次条项下标的物全部计价为人民币_______元。

第四条、交付与支付

1、本合同书签订时，甲方向乙方交付房屋全部权、土地使用权和全部门锁钥匙、电费、自来水费等交费证件，并将费用结清。

2、本合同书签订（并由双方履行了第1款义务）后_____天内，乙方向甲方支付全部房款_______________________。付款方式：。

第五条、全部权转移特殊商定

各方确认：本合同书项下标的物自交付后转移至乙方。

第六条、帮助义务

在乙方确定的时间，甲方应协作乙方办理房屋全部权证和土地使用权证的过户手续至乙方名下，包括但不仅限于依据登记部门的要求另行签订合同文书、供应身份证明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何费用。甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。

七、违约责任

1、因甲方违反本合同书

第一条全部权瑕疵产权共有、担保责任而导致乙方主动或被动参加诉讼（仲裁）等争议解决程序，甲方须担当乙方由此产生的全部损失并由甲方向乙方支付总房价20%的违约金。

2、除不行抗拒的自然灾难等特别状况外，甲方如未按本合同

第四条规定的将该房屋交给乙方，每逾期一天，根据购房总价的3‰支付违约金，逾期达一个月以上的，视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，由甲方向乙方支付总房价20%的违约金。

3、乙方如未按本合同规定的时间付款，每逾期一天，根据购房总价的39;3‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，由乙方向甲方支付总房价20%的违约金。

4、甲方如不能准时履行本合同书

第六条帮助义务，应连续履行该项义务。由于甲方缘由导致乙方逾期取得房屋全部权证的，乙方有权追究甲方违约责任，每逾期____日，甲方应按总房款的3‰向买方支付滞纳金，逾期超过____日，乙方有权解除合同或依据本合同恳求法院强制履行过户手续。若因此导致乙方解除合同，甲方应向乙方退还总房款、装修费用及支付总房款20%的违约金。

5、甲乙双方违反本合同书其他商定的，依法担当相应的违约责任。

八、争议解决方法

（甲方：乙方：）

本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

九、杂项规定

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。

2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。均具有同等法律效力。

甲方（签名或盖章）：

乙方（签名或盖章）：

签订日期：________年____月____日

签订日期：________年____月____日

单篇精选：买卖合同范本

甲方(出卖人)：住址：身份证号：

乙方(买受人)：住址：身份证号：

经甲方和乙方在公平、自愿、协商全都的根底上就买卖车库一事达成如下协议：

一、甲方自愿将其名下位于*号车库(实测建筑面积*平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自转变主体构造、承重构造和用途。

二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币*万元整(*元)。然后乙方在*年*月*日前一次性付清。

三、甲方在*年*月*日前将上述车库交付乙方使用。

四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。然后如有可能办理产权证，甲方应帮助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方全部)，办理产权证及过户费由乙方担当，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。

五、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

六、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

甲方(出卖人)：

乙方(买受人)：

xx年*月*日

[推举]买卖协议书精选一篇

在进展买卖的时候有许多事情需要留意，进展买卖交易时需要进展商定签订合同。合同在买卖过程中是最有利的证据，签订合同时要留意其中细节，防止合同欺诈。值得推举的买卖合同模板你收集了吗？为满意您的需求，小编特地编辑了“[推举]买卖协议书精选一篇”，但愿对您的学习工作带来帮忙。

出卖方：

买受方：

出卖方在位于祁阳县城祁山路有一宗(进深米*宽米)国有出让地有意出让，买受人自愿买受卖方该宗门面地，依据有关法律法规，根据公平自愿、真实、守信的原则，双方就宗地买卖事宜协商全都，订立本合同。

第一条宗地概况

1、该宗地位于祁阳县城龙山街道办事处龙山社区祁山路。

2、宗地是国有出让使用权、综合用地类型，面积平方米，进深米，面宽米，两壕门面形式，出卖方已办理《国有土地使用权证》，原土地使用权人为，国土证号祁国用()第号，原国土使用权人为，祁国用()第号。

其次条交易形式、价款及付款方法

1、双方以土地现状成交，签约付款后，出卖方交《国有土地使用权证》给买受方。宗地使用权归买受方，买受人暂不变更使用权让名称，买受人以出卖人名称办理规划报建手续，并在宗地上建立房屋。

2、宗地价款万元，签约付万元，余款万元交付土地使用证时一次性付清。

第三条其它事项

1、按其次条交易原则，买受人以出卖人名称在宗地上依法按规建房及合法的产权经营行为。

2、买受人建房工程款办理相关手续和经营行为所产生的一切税费，及相关的法律责任由买受人担当，与出卖人无关。

3、出卖方必需准时协作买受人办理宗地和宗地上建筑房屋产权证及产权转移手续，并无偿供应办证时需由出卖方供应的资料。

本合同一式二份，双方签字生效，不得反悔。

出卖方：

买受方：

年月日

年月日

单篇精选：买卖协议之四

在我们平常进展买卖的过程当中，在买卖合意时需要签订买卖合同。签订合同可以爱护自己的合法权益不受侵害，不同的买卖交易所需要的买卖合同也是不一样的。一份符合法律规定的买卖合同是怎样的呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“单篇精选：买卖协议之四”，仅供参考，欢送大家阅读。

选购单位（甲方）：

供货单位（乙方）：

现有甲方向乙方订购花卉，经双方协妥条款如下，以兹共同遵守：

一、货品名称、数量及价格见附表。

二、交货期限：_____年_____月______日至_____年_____月____日

三、交货地点：

四、货款支付方法：货物送到、数量核对无误后由乙方开具发票。凭发票一次性付清全部货款。

五、包装方法及费用：由乙方负责按相关标准进展包装，并确保货物在装卸及运输过程中损坏不超过1%。

六、运输方法及费用：汽车（箱式）运输，费用由乙方担当。送货详细数量及日期，双方在合同期限内提前2-3天协商确定。

七、货物质量：花卉种植后10天内，如非甲方养护缘由、及自然灾难导致花卉损失的，由乙方无偿补齐局部的花卉数量。

八、违约责任：如乙方不能再规定的时间内保质保量的供应货物，乙方需支付相应货物价款的30%违约金给甲方。

九、本合同一式二份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

地址：地址：

经办人：经办人：

电话：电话：

签订日期：年月日签订日期：年月日

范文保藏：买卖合同（一篇）

关于买卖交易有许多细节要留意，进展买卖交易时需要进展商定签订合同。签订合同可以防范可能存在的风险，签订买卖合同是双方不断协商谈判、利益博弈的过程。有没有可以参考借鉴的买卖合同范本呢？小编特地为大家细心收集和整理了“范文保藏：买卖合同（一篇）”，欢送您参考，盼望对您有所助益！

卖方(甲方)：身份证号：现住址：

买方(乙方)：身份证号：现住址：

甲乙双方托付丙方作为居间人，并在丙方的见证下，依据相关法律、法规之规定，在自愿公平的根底上，经协商达成如下协议：

一、乙方购置甲方私有的没有产权争议的位于合肥市双凤工业区凤霞社区31幢608室(复式房)的房屋;该房地产权证号为;建筑面积：80M，房屋建筑年月以产权登记为准：该房的附属设施包括：无。

二、甲方保证己照实陈述房屋权属状况、附属设施和相关关系，乙方经过现场看房后，对该房屋权属及附属设施等已作充分了解，无其他异议并自愿购置该房屋。经甲乙双方协商全都后，甲方以人民币(大写)贰拾陆万元整向乙方转让该房屋及房屋的附属设施。(含复式建筑面积在内)

三、乙方于本合同生效之日在丙方的见证下向甲方支付购房定金人民币(大写)贰拾伍万元整，上述定金在合同履行后抵作房款，如甲方不履行本合同应双倍返还乙方定金;在甲方将房产证转让给乙方后，乙方将剩余款项人民币(大写)壹万元交付甲方，办证过程中产生的过户费、办证费等由乙方担当，不含在贰拾陆万元之内。

四、房屋交接：

1、在丙方见证下一手交钱一手交房，同时进展。

2、甲方应无条件帮助乙方办理此房的更名或过户，并确保此房的产权到时顺当转到乙方名下。

3、甲方应在房屋交接前结清该房屋的相关费用，并迁出该房内的全部户口，按合同商定的条件交付房屋及办理附属设施的过户，需要过户的附属设施详细包括：(水、电、气、有线电视、电话、物业)，附属设施过户费用由乙方担当;乙方对于符合合同商定条件的房屋及附属设施应当承受并在交接单上签字。

五、需要商定的其他项：

1、该房屋复式建筑面积已包含在房屋建筑总面积之内，且已包含在房屋总款贰拾陆万元之内，甲方不得以任何借口要求增加额外费用。

2、甲方应在本合同签订之前，解除与该房屋有关的一切房屋租赁合同，确保不存在任何危及该合同合法存在的其他合同，否则甲方应担当一切损失。

六、本合同未尽事宜，由甲、乙、丙三方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

七、本合同自甲、乙、丙三方签字之日起生效;本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，丙方一份，具有同等法律效力。

八、本合同履行中发生的争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方应向人民法院起诉。因一方违约产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、邮寄费、送达费、差旅费、等一切费用均由违约方担当。

九、此合同有效期为五十年。

甲方：丙方：乙方：

联系电话：联系电话：联系电话：

年月日年月日年月日

存量房买卖合同范文篇三

出售方：

出售方代理人姓名：___________

承购方：

承购方代理人姓名：____________

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产治理法》、《江苏省城市房地产交易治理条例》、《城市房地产转让治理规定》，出售方与承购方遵循公平、自愿、公正、守法、诚恳信用的原则，经协商全都，就房屋买卖事宜订立以下合同。

第一条：房屋根本信息

1.坐落：本市_________幢号：____________单元号：_____________室号：___________________。2房屋全部权证编号：______________________。3.产权登记建筑面积：_____________平方米。附属用房状况：______________

4.国有土地使用权证编号：_______________。5.国有土地使用权类型：_______(【出让】或【划拨】或【】)。(仅选一种)

6.房屋用途：____________________________________。7.房屋楼层：________________层;总楼层：________________层。

8.建筑构造：____________________________________________________________________。

其次条：房屋其它状况

1.房屋共有状况为以下______：(仅选一项)

【1】出售方保证该房屋无共有权人。【2】该房屋共有权人为：________________;共有权证号为：_________________________;出售方保证已经就该房屋出卖事宜征得全部共有权人的同意。

2.房屋抵押状况为以下______：(仅选一项)

【1】出售方保证本合同签订之时该房屋不存在抵押关系。【2】该房屋在本合同签订之时已存在抵押关系。出售方承诺在办理房屋权属转移登记前解除该抵押并注销相应的抵押登记，相关费用由出售方担当。

3.房屋租赁状况为以下______：(仅选一项)

【1】出售方保证本合同签订之时该房屋不存在租赁关系。

【2】该房屋在本合同签订之时已存在租赁关系。出售方证明承租人已经明确放弃优先购置权。

第三条：房屋价款及支付方式

1.该房屋的价款为人民币____________元(小写);___亿____千____百____十____万____千____百____十____元整(大写)。

2.该房屋价款详细支付方式商定为以下第____款。(仅选一项)

【1】一次性付款：

承购人于____年___月___日前，一次性支付人民币________元(小写);__百___十___万___千___百___十____元整(大写)。

【2】分期付款：

承购人于______年______月______日前，按本合同商定房屋总价款的_____%，支付人民币_______________________元(小写);____亿____千____百____十____万____千____百____十____元整(大写)。

承购人于______年______月______日前，按本合同商定房屋总价款的______%，支付人民币______________________元(小写);____亿____千____百____十____万____千____百____十____元整(大写)。

承购人于______年______月______日前，按本合同商定房屋总价款的______%，支付人民币_______________________元(小写);____亿____千____百____十____万____千____百____十____元整(大写)。

【3】贷款付款：

承购人于______年______月______日前，按本合同商定房屋总价款的______%，首付人民币_______________________元(小写);____亿____千____百____十____万____千____百____十____元整(大写)。剩余房款应于______年______月______日前申请办理贷款手续，并按贷款方式支付。

第四条：承购方逾期付款违约责任

由于承购方缘由，承购方未能根据本合同第三条商定向出售方支付相应房屋价款的，分别作如下处理(不作累加)：

(1)逾期不超过_____天，每逾期一天，承购方按天向出售方支付逾期应付价款的万分之______的违约金，合同连续履行。

(2)逾期超过_____天，出售方催告后有权解除合同。合同解除后，承购方应向出售方支付本合同第三条第1款商定的房屋价款的______%的违约金。承购方要求连续履行合同的，经出售方同意，每逾期一天，承购方按天向出售方支付逾期应付价款的万分之______的违约金，合同连续履行。

若因银行或住房公积金治理中心不同意承购方购房贷款申请，导致承购方无法支付相应房款的，买卖双方同意解除本合同，退房退款，撤销已经办理的变更登记申请，并按以下第____项方式处理：(仅选一项)

承购方不向出售方支付违约金。

第五条：房屋交付

出售方应当于______年______月______日前腾空该房屋，并书面通知承购方验收。承购方应当在验收通知书到达之日起____内，会同出售方对房屋及本合同附件一明确的房屋附属物品状况进展查验，查验后满足的，出售方应当将房屋钥匙移交承购方，以示房屋交付。该房屋毁损、灭失的风险自房屋交付之日起由承购方担当。

第六条：出售方逾期交房违约责任

由于出售方缘由，出售方未能根据本合同第五条商定向承购方交付房屋的，分别作如下处理(不作累加)：

(1)逾期不超过_____天，每逾期一天，出售方按天向承购方支付已交付价款的万分之______的违约金，合同连续履行。

(2)逾期超过_____天，承购方催告后有权解除合同。合同解除后，出售方应向承购方支付本合同第三条第1款商定的房屋价款的______%的违约金。出售方要求连续履行合同的，经承购方同意，每逾期一天，出售方按天向承购方支付已交付价款的万分之______的违约金，合同连续履行。

第七条：出售方承诺已照实陈述本合同第一条、其次条中房屋的有关状况，若因相关承诺或保证失实，致使本合同成立后发生房屋根本状况纠纷、权属纠纷、债务纠纷或优先购置权纠纷的，出售方按本合同第三条第1款商定的房屋价款的____%向承购方支付违约金;造成承购方其它损失的，出售方另行依法担当赔偿责任。

第八条：房屋权属转移登记的商定

自本合同生效之日起____天内，买卖双方共同向房屋权属登记机构申请办理房屋权属转移登记。如因一方责任，致使在商定期限内未能申请的，责任方应担当以下违约责任;造成对方其它损失的`，责任方另行依法担当赔偿责任。

1.属于出售方责任的，分别作如下处理(不作累加)：

(1)逾期不超过_____天，每逾期一天，出售方按天向承购方支付本合同第三条第1款商定的房屋价款的万分之______的违约金，合同连续履行。(2)逾期超过_____天，承购方催告后有权退房。自承购方退房通知书到达之日起____天内，出售方应将已收价款如数退还给承购方，并按本合同第三条第1款商定的房屋价款的_____%向承购方支付违约金。出售方要求不退房的，经承购方同意，每逾期一天，出售方按天向承购方支付本合同第三条第1款商定的房屋价款的万分之______的违约金，合同连续履行。

2.属于承购方责任的，分别作如下处理(不作累加)：

(1)逾期不超过_____天，每逾期一天，承购方按天向出售方支付本合同第三条第1款商定的房屋价款的万分之______的违约金，合同连续履行。(2)逾期超过_____天，出售方催告后有权解除合同。自出售方解除合同通知书到达之日起____天内，承购方应将房屋及其附属品退还给出售方，并按本合同第三条第1款商定的房屋价款的_____%向出售方支付违约金。

承购方要求连续履行合同的，经出售方同意，每逾期一天，承购方按天向出售方支付本合同第三条第1款商定的房屋价款的万分之______的违约金，合同连续履行。

第九条：税费、佣金及相关权益商定

1.房屋转让过程中应当交纳的相关税费，按以下第____项方式处理：(仅选一项)

双方各自按国家和省、市相关规定分别缴纳

2.房屋买卖居间代理佣金，按以下第____项方式处理：(仅选一项)

买、卖双方按托付合同中的相关商定各自支付。

3.房屋交付前发生的水、电、气、电话、有线电视、物业治理及相关配套设施的使用费用应当由出售方担当，交付后发生的费用应当由承购方担当，但双方另有商定的除外。

4.房屋全部权转让时，出售方应当向承购方说明住宅专项修理资金交存和结余状况并出具有效证明，该房屋结余的住宅专项修理资金随房屋全部权同时过户。买卖双方应当在房屋权属转移登记完成之日起____天内，共同向有关部门申请办理物业效劳和相关配套设施的过户手续。逾期申请办理的，每逾期一天，责任方向另一方支付违约金人民币________元。

5.出售方保证于房屋权属转移登记完成之日起_______天内，将其落户于该房屋的全部户口关系迁出，逾期迁移原户口的，每逾期一天，出售方向另一方支付违约金人民币________元;造成对方其它损失的，出售方另行依法担当赔偿责任。

第十条：遭受不行抗力，且受不行抗力影响的一方在不行抗力发生之日起____天内准时书面告知对方，并在合理时间内供应证明的，免除其因不行抗力而导致本合同全部或局部条款无法履行的相应违约责任。

第十一条：本合同在履行过程中发生争议的，由合同双方协商解决;协商不成的，按以下第_____款方式解决：(仅选一款)

【1】提交常州市仲裁委员会仲裁。【2】依法向人民法院起诉。

第十二条：本合同未尽事宜，可由合同双方另行补充协议，补充协议经双方签章后，与本合同具有同等法律效力;

合同双方不得在本合同以外的其它商定中，设立与本合同内容相冲突的条款。

本合同连同签章共____页，自双方签订之日起生效;打印文本由双方各执一份，具有同等法律效力。

出售方签章承购方签章

出售人(签章)：承购人(签章)：

出售方共有人(签章)：承购方共有人(签章)：

法定代表人(签章)：法定代表人(签章)：

出售方代理人(签章)：承购方代理人(签章)：

房地产经纪机构(章)：房地产经纪机构(章)：

房地产经纪人(签章)：房地产经纪人(签章)：

____年____月____日____年____月____日

签于：

值得参考！买卖合同（一篇）

在我们平常进展买卖的过程当中，在买卖合意时需要签订买卖合同。签订合同可以爱护自己的合法权益不受侵害，不同的买卖交易所需要的买卖合同也是不一样的。一份符合法律规定的买卖合同是怎样的呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“值得参考！买卖合同（一篇）”，仅供参考，欢送大家阅读。

合同编号：

抵押人(以下简称甲方)：

住宅：

邮编：电话：

法定代表：

身份证号码：

抵押权人(以下简称乙方)：

住宅：

邮编：电话：

法定代表：

身份证号码：

为确保年月日乙方与债务人签订的《合同》

(以下称主合同，编号：)的履行，甲方情愿以其有权处分的房地产作抵押。乙方经审查，同意承受甲方的房地产抵押。甲方、乙方经协商全都，订立本

合同，以兹双方共同遵照执行。

第一条：甲方保证对抵押物依法享有全部权或处分权。用作抵押的房产的地址：佛山市禅城区路街(巷、里)座号房;建筑面积：平方米;用地面积：平方米;房地产权证号：。甲方将房地产抵押给乙方时，该房产所占用范围的土地使用权一并抵押给乙方

其次条：甲乙双方设定抵押的房地产共作价为：人民币元(大写)，甲方抵押担保的主债权标的金额为人民币元(大写)，履行债务期限自年月日起至年月日止，抵押率﹪。

第三条：本合同抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现

抵押权的费用。

第四条：当事人保证：

1、甲方保证对其抵押房地产依法享有全部权或处分权，抵押物无被查封、扣押及无重复抵押等状况。

2、在抵押期间甲方应妥当保管抵押房地产，并负责修理保养，保证抵押房地产的完好无损。乙方如需对抵押房地产的状况进展了解，甲方应赐予合作。

3、抵押人保证办理本次抵押事宜已征得抵押物共有人同意。

第五条：抵押期间内，甲方占用与治理的房地产发生损毁、灭失的，抵押人应当准时将状况告知抵押权人，并应当实行措施防止损失的扩大。抵押的房地产因甲方的行为造成损失使抵押房地产价值缺乏以作为履行债务的担保时，乙方有权要求甲方重新供应或者增加以弥补缺乏。

第六条：抵押期间，未经乙方的书面同意，甲方擅自以出售、出租、交换、赠与或者以其他方式处分抵押房地产的，其行为无效;造成第三人损失的，由甲方予与赔偿。经乙方书面同意，甲方转让、出租抵押物所得的款项应优先用于向乙方清偿所担保的债权。

第七条：甲方隐瞒抵押的房地产存在共有、产权争议或者被查封、扣押等状况，给乙方或者第三人造成损失的，应当依法担当由此产生的法律责任。

第八条：有以下状况之一的，乙方有权要求处分抵押物：

(一)债务履行期限届满，债务人未能清偿债务的;

(二)甲方死亡或被宣告死亡而无人代为履行到期债务的;或者甲方的合法继承人、受赠人拒绝履行到期债务的;

(三)甲方被依法宣告解散或者破产的;

(四)甲方违反本合同的商定，擅自处分抵押物的;处理抵押财产所得款，缺乏以清偿债务的，乙方有权另行追索;上述所得价款归还债务有余的，乙方应退还给甲方。

第九条：其他商定事项：

第十条：甲乙双方在履行本合同过程中发生争议时，可以通过协商解决;协商解决不成的，可以向人民法院起诉，或向仲裁机关申请仲裁。

第十一条：本合同自甲乙双方办理抵押登记，抵押登记机关主管机关颁发他项权证之日起生效。

第十二条：本合同一式份，甲乙双方各执份，交抵押登记主管机关存案一份。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

(或授权代理人)(或授权代理人)

合同签订地点：合同签订时间：

单篇精选：买卖车辆协议书

在生活当中，当我们进展买卖的时候，一般买卖时都需要签订买卖合同来生效。签订合同可以爱护自己的合法权益不受侵害，依据各种交易不同，签订合同时间略有差异。一份标准的买卖合同应当是怎样的呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“单篇精选：买卖车辆协议书”，仅供参考，欢送大家阅读。

为明确旧机动车时买卖双方各自应担当的法律责任及义务，经双方自愿同意售车方签定以下协议：

售车方（以下简称甲方）：（农村山林合作协议书）

购车方（以下简称乙方）：

一、甲方将车主刘政贤的长安微型一般客车，车牌号湘J95577，发动机号356ML5907，车架号LS4BCB1DX3A192900转让给乙方，双方达成成交总额为（人民币）壹万元整，小写10000元。

二、甲方应对该车手续及车辆的合法性负责（包括该车在20xx年09年25日前所发生的交通事故及经济纠纷）。该车自交车之日起（时间20xx年9月25日起）所发生的交通事帮及违法活动均由乙方负责与甲方无关

三、该车若须办理过户事宜，过户费由乙方担当，过户时双方应主动协作办理转户所需手续及车辆。该车自交车之日起，该车以后所需费用均由乙方负责购置（包括养路费、年审费及保险费）车辆买卖协议书合同范本。

四、因双方交易车车辆为旧机动车车辆，故双方签定协议时均对（车身及发动机工作状况表示认同）。

五、该协议书一式两份，双方签字生效，双方不得违约，不得对成交金额提出异议，不退车及车款。

售车方（甲方）：购车方（乙方）：

联系电话：联系电话：

地址：地址：

身份证号码：身份证号码：

年月日年月日

买卖协议一篇

随着时代的进展，买卖交易在生活中也越来越常见，其中签订买卖合同是一件特别有必要的事情。签订合同可以通过法律保障我们的权益，在签订买卖合同时一些很重要的信息要多加留意。你知道怎样才能拟定出一份优质的买卖合同吗？小编特地为您收集整理“买卖协议一篇”，仅供参考，盼望能为您供应参考！

一、买方在签订和履行买卖合同时应留意的问题：

1、确定卖方供应的标的物有无权利瑕疵

买卖合同标的物的权利瑕疵，是指第三人得对标的物主见权利，买方不能取得全部权或不能取得完全的全部权。为保证买方能够取得不受争议的财产，买方必需要求卖方在订立合同时提前说明，该出卖物是其拥有全部权和合法处分权的财产，假如卖方未将标的物上存有第三人的权利的情形预先告知买方，则买方有权恳求降低价格、或解除合同和要求赔偿损失。

2、确定标的物有无质量缺陷

卖方出卖的标的物必需符合法律的规定和当事人的约不定期，假如标的物有外表缺陷(以通常方法检查即可发觉的缺陷)，买方应于承受标的物的当时提出;假如标的物有隐藏缺陷(即需要经过技术鉴定或在物的使用过程中才能发觉的缺陷)，买方应于规定的期限内提出。卖方交付的标的物有缺陷，买方有权拒收。买方已承受的，卖方应依据状况担当降价、修理、更换、退货、支付违约金、赔偿损失等责任。但是，假如卖方在订立买卖合同时已对标的物的缺陷作了声明，或买方知道标的物的缺陷而情愿购置，则卖方对标的物的缺陷不负责任。

3、敦促卖方按商定和法律规定的时间、地点和方式，完整地交付标的物和办理有关手续。例如对于房产、机动车辆、船舶必需办理登记手续。

4、对对方当事人签约资格进展审查

签订合同的双方当事人应具有签约资格，否则，即使签订了合同，也是无效的。所以，在签约时，应调查对方的资信状况。首先，可以通过有关机关和银行等单位进展了解，确定对方的主体资格。其次，应当要求对方出示有关法律文件，证明其合法资格，如执照等等。详细到签约的身份问题，应要求其出具有效的授权证明，如托付书等，以了解对方的合法身份和权限范围。

审查对方当事人的签约资格，要严厉仔细的了解对方的企业信誉及其行为力量和责任力量，切不行草率行事，以免上当受骗。

5、欺诈防范

有些签约人不仅在身份上有可能进展欺诈，还有可能在合同中有意设置陷井，进展诈骗。所以，谈判者在最终审查合同时.应结合谈判原始文件，看是否有遗漏、不全都，相抵触或真实确认谈判原意之处.并且要审查合同的文字.看它是否精确，明白地表达了意思。对那些重要工程谈判所订的合同，不仅谈判人员应反复审查，还应交由有关专家审查.加法律专家、语言专家、相关专家等，从各个角度严格把合同关，削减不必要的损失。

6、适用法律是否正确

这也就是对合同的合法性进展审查。可以从下面几个角度进展考虑。首先，此次的谈判活动是否完备。其次，合同的内容是否合法、有无与法律、法规或国际惯例相悖之处。

假如此次谈判活动或程序上有问题应马上订正，手续不全的应马上补办，否则合同即使签署也是无效的，有的还会产生不应有的法律后果。假如合同内容上与相关法律法规或国际惯例相违反，应马上删改、否则合同也难以成立。

7、条款是否完备

合同中的条款应当详细具体，并具备合同能够成立的主要条款，如标的、价格、数量、合同的期限、履行地点和方式以及违约责任等等。另外，合同的一般条款也很重要，只有在合同具备起码的条文后，才能明确双方当事人的权利、义务和责任.对于合同的履行，避开争议的发生均有非常重要的意义。

8、合同是否有效

对合同签订是否有效进展审查，有两个角度，一是谈判者的主体资格是否合格，是否经过合法授权，以及权力范围如何、这在前面已经讲过。二是合同本身的内容有无前后冲突，相互冲突的局部，如有，必需准时修改、调整、否则便会影响条文的效力。

二、卖方在签订和履行买卖合时应留意以下几点：

1、主动明确价格条款。价格是买卖合同的一项重要条款。假如价格条款没有或不明确，买方付款就没有标准，没有依据，很简单发生纠纷。

2、敦促买方按合同规定的时间和方式支付价款。在即时清结的买卖合同中，买方应按规定支付价款，否则，可要求买方担当违约责任。

3、敦促买方承受标的物。一般来说，买方订立合同的目的就是取得标的物，买方会按商定接合同的商定准时承受标的物这会给卖方造成不利。卖方若遇买方无故拒不承受标的物或由于买方的缘由无法交付的状况，为终结买卖关系也可将标的物交公证机关或有关单位提存。

三、签订买卖合同的常见问题

常见问题：买卖合同主体如何明确?

在签订买卖合同中，应先审查买卖双方的名称、地址、身份信息等资料是否真实，合同双方是否具有签约的权限。首先，签订主体只有真实存在，在发生纠纷时才具有诉讼主体资格。假如当事人供应的是虚假信息，如虚假的公司名称、虚假的身份信息等，则可能有发生纠纷时无法向一方主见权利等法律风险。其次，假如当事人无权签约，则所签合同的效力则存在不被成认的风险，这里主要针对的是作为买卖合同的卖方，如合同中的卖方对所出卖的标的物，不具有全部权或者处分权，则其与买方所签订的合同属无效的合同或效力待定的合同，一旦消失这种状况，作为买方，则丢失了根据

2023最新：商品房买卖协议精选一篇

当我们在谈买卖交易的时候，一般买卖时都需要签订买卖合同商定相关问题。合同是对买卖双方权利义务的最好标准，买卖合同的条款中有许多细节要留意。你是否在为制定买卖合同而苦恼呢？经过搜寻和整理，小编为大家呈现“2023最新：商品房买卖协议精选一篇”，供大家参考，盼望能帮忙到有需要的朋友。

一般，订立商品房买卖合同需要留意许多，由于商品房买卖涉及到许多的问题，假如不留意的话，可能会引发一些列的法律问题，让购房变得非常困难。下面，就简要叙述一下订立商品房买卖合同的留意事项。

购置者在购置预售的商品房时应把握好以下几个重要环节：

一、留意房地产开发企业预售的商品房应具备的条件《城市房地产治理法》对商品房预售的条件作出以下规定：

1、已经交付了全部土地使用权的出让金，取得了土地使用权证书。拥有合法的土地使用权是房地产开发企业进展房地产开发和预售的前提条件，在未取得土地使用权的土地上开发的房屋是非法建筑。购置者要在购置前要求验证开发企业的土地使用权证，以确保该房屋的合法性。

2、持有建立工程规划许可证。此项规定是房屋开工建立的前提，房地产开发企业只有在其建立工程符合城市规划，领取建立工程规划许可证后才能开工建立。

3、根据预售的商品房计算，投入开发建立的`资金到达工程建立总投资的25%以上，并且已经确定施工进度和竣工交付日期。此规定是为了保障工程建立的稳定性和如期交房，避开开发商过分依靠预售款从事工程开发，防止无法如期交房损害购房者的利益。

4、向县级以上人民政府房地产治理部门办理了预售登记，取得商品房预售许可证明(在本市开发房地产的企业应到日照市房地产治理局登记备案并取得该局颁发的商品房预售许可证明)。此规定的目的在于将房地产预售的活动置于政府房地产治理部门的监视之下，从而保证商品房预售的合法性。

二、了解商品房预售合同根本的内容

1、主体。即房地产开发企业和购房人，应写明双方的名称地址等。

2、预售的商品房的根本状况。预售合同应明确记载预售的商品房的所在地区、座落、土地使用权证号、土地使用权取得方式、土地使用性质、建

设工程规划许可证号、商品房预售许可证号、房屋建筑面积、房屋构造、房屋竣工交付日期及附房屋平面图等。3、面积。预售商品房的面积应以平方米为单位计算，并明确是建筑面积、使用面积还是其他面积。

4、价款。即预售商品房的价金，包括单价和总价，如每平方米多少元。我国《城市房地产治理法》虽然对商品房预售的条件和程序进展了规定，但对预售款实收的数额和期限却没有统一的规定，当事人应在合同中明确。

5、房屋交付方式和期限。逾期交房的免则条件。例如合同中可以商定由于肯定的自然大事，如地震、洪水、恶劣天气的影响，房地产开发企业的交房期限可以合理顺延。

6、房屋使用性质。是住宅用房、办公用房还是生产用房或其他。

7、违约责任。包括购房一方不能依约支付价款的责任和预售方不能按时、按质、按量交房的责任。

8、房地产权属登记义务。

9、物业治理条款。

10、纠纷解决方式。如选择诉讼还是仲裁。

11、其他条款或当事人商定的条款。下面说说购置现房应留意的事项：

精选买卖合同模板汇编9篇(精选)

精选买卖合同模板汇编9篇

随着人们法律意识的加强，合同的类型越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编帮大家整理的买卖合同10篇，欢送大家借鉴与参考，盼望对大家有所帮忙。

买卖合同篇1

出租方（甲方）：

法定代表人：

承包方（乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国合同法》《湖南省林地爱护治理方法》等法律法规的规定和本着公平、自愿、有偿的原则，经充分协商，订立本林地承包合同书。

一、林地根本状况及承包期限：

1、甲方将合法拥有有权处置的座落在依法承包给乙方经营治理。该林地四至是东至：南至：西至：北至：

2、承包期限为年，从年月日起至年月日止。

二、双方的权利、义务：

1、甲方标的物转让后，其林地的全部权不变，乙方享有林地使用权、林木全部权、林木使用权。甲方确认上述承包给乙方的林地林木产权清楚，没有权属纠纷，不是甲方债务的抵押物。

2、乙方对承包林地依法享有经营权、收益权、租赁权，有权依法自主生产经营和处置林地用途、林木及其产品，依法享有国家政策范围内的相应补助。并可以在承包地上建立相关的生产、生活设施。

3、该林地被国家依法征用、占用的、乙方有权依法获得相应的补偿。

4、乙方因需水电，应享受村民同等待遇，甲方有义务制定村规民约，帮助乙方治理林地。乙方可免费使用村组道路进展运输。

三、承包方式：

本合同林地承包方式：乙方每年支付给甲方租金（）元。

四、其他条款：

1、双方应严格履行合同。如一方当事人违约，应向守约方支付违约金。违约金数额为五万元。

2、本林地承包合同书范本自双方签订之日起生效。

3、本合同效力不受甲乙双方法定代表人的变更影响，也不因集体经济组织分立和合并更变或解除。任何一方不得随便终止合同。

4、本林地承包合同书范本未尽事宜，可经双方协商制定补充协议，依法订立的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

5、本林地承包合同书范本一式四份，甲乙双方、镇政府、县级林业主管部门各执一份。

甲方（签章）乙方（签章）

年月日年月日

鉴证单位（签章）鉴证人：

年月日

买卖合同篇2

买方：合同编号：FW10203签约地址：

卖方：签约时间：

买卖双方经协商全都，卖方同意出卖、买方情愿受买以下标的物，并遵守以下各项条款：

一、标的物详情(以下包括：货物品名、货号、鞋材质商定、码段、数量、单价、金额及交货期;标的物详细信息含配码、材料标准等详见附件同合同编号的《订单》)：

二、生产：按双方确认样要求生产。大货生产时，如未经买方书面同意确认，卖方大货所用材料同确认样不符，买方有权拒收大货，并保存向卖方索赔最高不超过总预付货款2倍的违约赔偿。卖方不得在未经买方允许的状况下,将订单外发其它加工厂生产。

三、合同签订后，除买方依据市场状况，紧急书面通知卖方(并经卖方同意)削减或取消订货的外(所削减或取消局部订货货款按本合同议定价在总货款中扣除)，买卖双方应完全履行本合同。

四、包装：严格根据买方要求操作。货物发送至买方指定点后，经买方检验，如发觉包装过紧导致鞋子变形，影响销售，买方有权要求卖方赔偿相应损失或全额退赔;因包装过松、铺张体积所产生的一切额外运费损失均由卖方担当。

五、质量要求：依据买方确认样品为准,其它技术标准及供方对质量负责的期限或质量保证期：卖方按国家质量标准进展生产,并应依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保障法》等相关法规，在三包期内对产品实行质量三包交货后半年内，消失消费者大面积(15%以上，含15%)投诉本次大货较重大质量问题，经相关质量检验部门证明产品本身的确有较大质量问题，卖方有义务协作买方进展必要的产品召回责任，并担当由此产生的一切费用。

六、交货地点:卖方仓库。在某个批次货物验货通过后，买方依据实际状况安排是否直接从卖方仓库装运货物出货。卖方负责货物装箱工作。卖方在货物装箱时必要保证满箱出货。

七、交货日期：本合同及同合同编号的《订单》所提及的交货期均为该批次货物的装柜离厂时间。20xx年1月31日前交货,全部货物严格根据订单关于货期的要求按时交货。任何一个批次如因推迟交货影响上市销售，卖方赔偿买方该批次合同金额的5%，如合同交期延15天以上，买方有权拒绝出货,取消合同,卖方需退回买方已付的订金。

八、验收标准：买方按确认样及相关标准和要求验收全部货物。相关标准以国际鞋类贸易正常检验标准为准，如客户对某个批次(或全部批次)大货有另行质量要求或其他要求，买方需在该批次(或指定批次)交货期前20天书面(含传真、双方正式往来的邮件)告知卖方确认。

验收方式：

(1)卖方依据合同或《订单》所商定交货期自行安排生产规划，并将生产规划告知买方，买方依据卖方生产规划表，在大货生产时，有权安排人员进车间对所生产大货质量进展抽检，并将抽检结果反应至卖方代表处，卖方应依据抽检结果准时调整相关质量治理，以避开最终大货交货的质量问题。

(2)依据客户的实际状况，买方有权安排正式质量检验人员于出货前7天内对该批次大货进展检验。买正式验货前，应至少提前3个工作日通知卖方，以便卖方安排相关事宜。对于验货结果，买方应在12工作日内以书面形式告知卖方确认。卖方依据验货结果快速对大货瑕疵进展修正、替换工作。在卖方完成相关改正工作后，买方会重新安排验货直至验货结果符合质量标准。

(3)没有买方书面(含传真、双方正式往来的邮件)的通知确认，全部货物不得认定为已验货通过，不得装运出货。卖方因违反此条款导致买方和第三方经济损失的，一律由卖方负责赔偿。

九、合同(总货款)金额：贰佰柒拾捌万壹仟叁佰陆拾元整(￥2,781,360.00),20%订金为伍拾伍万陆仟贰佰柒拾贰元整(￥556,272.00)。付款方式：合同双方签字，在乙方预付给甲方合同金额20%订金后生效，验收交货时乙方必需在每次发货之前将该批货款打入甲方账户(注：乙方支付给甲方的20%订金只能在最终一批货品发放时作为货款使用)，如甲方通知乙方交货，乙方在一个星期内未回复，且未付清款项，甲方有权对乙方托付甲方生产的货品自行处置，且乙方支付甲方的订金作为乙方对甲方的损失赔偿，乙方不行以任何理由干预甲方对货品的处置和要回订金。

十、违约责任：延期交货的违约责任，依照合同交货规定条款办理;因卖方交货严峻延期(经买方或买方客户屡次邮件、传真或电话督促卖方代表人，卖方仍无法确定交货期)或拒绝交货导致买方巨大经济损失的，买方有权向卖方索要不超过《合同法》规定违约上限赔偿。其他违约责任依照我国《合同法》的有关规定处理。

十一、解决合同纠纷的方式：双方友好协商解决;协商不成，依法处理。

十二、买方交给卖方的附件《订单》、《包装明细》为本合同不行分割的局部。合同执行期间，买卖双方代表签署的其他同本合同相关的书面、正式的文件(含经双方签字或盖章确认的传真件)同样为本合同的有力补充。本合同、作为附件的《订单》以及其他书面文件中有相互冲突或冲突的条款，一律以最接近最终交货期的商定条款为准。

十三、本合同一式两份，自签字盖章之日起生效.

买方：卖方：

代表人：代表人：

地址:地址:

电话：电话：

日期：日期：

买卖合同篇3

出卖人（基地）：__________（以下简称甲方）签订地点：___________

买受人（企业）：__________（以下简称乙方）签订时间：____年___月__日

甲、乙双方本着公平自愿，互惠互利的原则，根据常山胡柚“三联三增”产销协作机制建立产销协作关系，以降低胡柚生产本钱，提高胡柚品质，有利于企业组织生产，促进胡柚销售，经双方协商，特订合作协议，详细条款如下：

一、挂联基地根本状况：

挂联基地名称：_______________________________；

座落位置：___________________________________；

总面积：______亩；总株数______株；树龄_______年；

二、挂联基地应到达的要求：

1、栽培技术标准：甲方严格根据农业部门制定的《常山胡柚“三联三增”挂联生产技术规程》组织实施，并承受企业等技术人员的指导，出口基地的则外根据出口基地标准执行。

2、甲方在治理形式上，要逐步到达“五个统一”即：统一质量标准、统一技术指导、统一生产治理、统一供给农资、统一销售产品，以确保产量和质量规格。

3、如无自然灾难等不行抗力缘由，______年挂联基地产量应到达____公斤；二级果以上优质果率达_______%；其中特级果率达_______%.

三、挂联双方生产方面的权利与义务：

1、乙方帮忙甲方制定全年生产治理与桔园改造规划，为到达优质丰产示范的目标，依据基地实际状况双方共同做好如下事项：

①对基地进展行根底设施等方面建立主要有：__________________________

__________________________________________________________________.

②对基地进展技术改造方面主要有：___________________________

__________________________________________________________________.

⑨对基地配置生产工具方面主要有：_______________________________

____________________________________________________________________.

④其它有关措施：________________________________________________

_________________________________________________________________.

2、乙方有权制定自己的企业生产与收购标准，但标准不能低于农业部门所制定的生产技术标准与国家、地方标准，并要求甲方予以实施。

3、乙方指派专人对甲方每年不少于4次的实地技术指导和培训。

4、乙方积极为甲方供应物质、生产设备、根底设施建立等方面的各项效劳。

5、甲方要严格根据乙方所提出的要求进展生产，如有变化需提前向乙方提出。

6、甲、乙双方有同等享受上级部门各种优待政策的补助权利，其补助要求根据县有关文件执行。

四、挂联双方的产品收购：

1、根据常山胡柚“三联三增”协作机制，乙方对甲方挂联基地范围内到达要求的胡柚果品实行优质优价收购。挂联基地胡柚收购数量最少为：______公斤。

2、乙方收购胡柚的标准及价格：要求果形扁圆或高扁圆，具有本品种固有特征，包泽黄色或浅橙黄色，可溶性固形枷≥10.0.果面光滑，无溃疡病，根本无影响果面美观的未愈合的机械伤，特一级果的各种病虫、机械等危害斑累计不超过果皮总面积的%（建议5%～10%），二级果危害斑累计不超过果皮总面积的________%.

其中：特级果（φ85mm∽

甲乙双方协定的标准、价格：___________________________________

___________________________________________________________.

3、收购时间：___________________________________________________

交货地点：___________________________________________________

付款方式：___________________________________________________

4、协议争议的解决方式：本协议在履行过程中，如在收购质量标准上发生纠纷，由双方当事人协商解决或向常山胡柚“三联三增”质量协调小组提出协商解决；也可由当地工商行政治理部门调解；协商或调解不成的，按以下第——种方式解决：（一）提交_______仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。

5、其它事项___________________________________________________

____________________________________________________________.

五、违约责任：

1、由于甲方未根据乙方生产要求或农业部门提出的生产要求实施，无其它合理缘由，造成果品质量达不到要求的，乙方有权拒收不合格产品并将回收多投入的本钱及上级的有关补助。

2、乙方如未能根据合同价收购胡柚果品，则需赔偿甲方市场收购价与合同价差价的两倍，反之亦然。

3、其它_____________________________________________.

六、以上条款必需共同遵守，协议未尽事项，由双方协商解决。如有一方违约，由违约方赔偿损失，本协议壹式六份，甲、乙双方各执壹份，监证单位、工商局、农业局、所在乡镇农办各执壹份，双方签字后生效。

出卖人

出卖人（章）：

住宅：

法定代表人：

托付代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

邮政编码：

买受人

买受人（章）：

住宅：

法定代表人：

癸托代理人：