劳务分包合同

PAGE1分项工程劳务承包协议书 （工勘项目）云南中林地质勘察设计有限公司2013年5月1日分项工程劳务承包协议书甲方：云南中林地质勘察设计有限公司乙方：林正平（身份证号鉴于甲方承建野鸭湖·盘龙健身步道岩土工程勘察项目，因工期紧，施工任务重，拟将工程的部分工序劳务等工作内容交由乙方完成，依据国家有关法律、法规、政策，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方协商一致，自愿订立本协议书，双方共同遵守本协议所列条款。第一条工程概况1.1工程名称：野鸭湖·盘龙健身步道岩土工程勘察1.2工程地点：昆明野鸭湖第二条分项工程劳务承包内容2.1钻探施工2.4承包内容已包含了本合同文件中明确由甲方承担的工作以外的为完成分项工程施工所需的全部工序的施工内容以及管理与配合工作和所有与此项目工序有关的工作内容的延伸和变更。2.5为确保工程的顺利建设，甲方将根据施工中工程质量、安全、进度情况，随时调整合作工序内容和范围，乙方应无条件服从。第三条合同工期3.1开工时间：2013年2月1日3.2竣工时间：2013年3月1日，总工期为30日历天。第四条承包方式及合同价款4.1承包方式本合同按照单项工序类别，采用固定单价包干承包方式。在协议约定的风险范围内，劳务承包单价不以任何理由而改变。4.2合同单价合同单价具体内容包括除甲方承担工作以外的为完成本协议工作内容所需的劳务、材料（含周转材料）、机械设备、工机具以及生产、生活临时设施，施工措施费、规费、调遣费、管理费、保险费、利润等费用以及协议和施工中明示或暗示发生的所有相关费用，该单价已包含法定税、费（营业税、城市维护建设税、教育费附加税等国家规定的所有税费）。合同包干价为叁万伍仟元。4.3施工过程中，如果甲方为确保工程的顺利建设，需要对乙方承担的分项工程项目、合作工序内容和范围等进行调整，乙方应无条件服从。本条的调整，不影合同中签订的劳务承包单价。4.4工程中所发生的一切内容或工序及超出业主设计图纸和变更的数量，若未得到业主确认支付，则发生的所有费用都视为已包括在合同劳务单价中，甲方不再另行支付。4.5为保障施工现场地上、地下和现场附近既有的第三者财产，在施工中乙方所采取的必要的防护措施及发生的费用已含在合同劳务单价中，甲方不再另行支付。4.6合同价款：合同中所列的工程数量仅为暂定数量，最终合同结算费用以乙方实际完成并经甲方认可的数量以及其他经甲方认可的凭证为依据进行计算。第五条劳务、机械设备5.1劳务5.1.1本协议签订后，乙方应在甲方书面通知要求的时间内组织开工须具备的足够劳务人员,保证开工后立即形成均衡生产能力，否则逾期1天罚款1000元，逾期3天仍不能形成生产能力，甲方有权解除合同，同时所产生的误工及相应的法律责任由乙方负责。乙方为满足本合同要求，向甲方提供作业人员共3名，并承担全部作业人员的社保、劳保、伤害保险费用、法定税、费和进出场费用。劳务人员详见“附件一《劳务人员明细表》”。乙方须保证《劳务人员明细表》的真实性和人员完整性，否则应承担合同欺诈的法律责任后果。5.1.2乙方必须按《中华人民共和国劳动法》规定，自进场之日起与雇用劳务人员订立劳动用工合同，建立起劳动合同关系，并进行相关的岗前培训，实行上岗登记制度、日工作考勤制度，按时支付工人工资。未订立劳动合同人员不得进入工地从事施工。进场技术工人，技工必须取得职业技能操作证，持证率达到100%；特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。5.1.3乙方承诺进场的施工队长及技术负责人、技术人员、工班长应有完成类似工程的施工经验，在协议施工工程未结束前除甲方要求外不得更换或退场。如情况特殊，必须更换或退场时，应取得甲方的同意，并向甲方办理相关的变更手续。5.1.4当甲方要求乙方清退或撤换现场施工人员时，乙方须无条件执行，并重新调整或新增人员以满足现场施工要求，并承担为此而可能给乙方带来费用增加的风险。5.1.5在整个合作期间，乙方施工劳务队伍要保持相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于5％，且要服从甲方的统筹安排，统一调动，出入施工现场要佩带工作标志。不准合同外人员出入现场和住宿。现场负责人请假每月不得超过5天，同时请假期间妥善安排现场管理事宜，否则每逾期1天罚款5000元。5.1.6民工工资发放为保护民工权益，甲、乙双方同意按下列程序自乙方应收工程款中发放民工工资：发放前，乙方必须为其雇佣的民工每人办理个人银行信用卡或存折，并将列有经民工确认的工资标准、卡号（或存折）、民工姓名的工资发放表书面上报甲方。工资发放时，甲方根据工资发放表将工资直接打入民工个人银行信用卡或存折，并由乙方以自己名义对发放的工资总额进行签章确认。自工资进入民工银行账户时视为乙方也收到此部分工程款。5.2机械设备5.2.1乙方为满足本工程需要，必须上足完成该协议工作内容所需的机械设备共1台（套），并承担机械设备在使用过程中所需的动力燃料费用、维修费用、法定税、费及进出场费用。机械设备详见“附件二《机械设备明细表》”。5.3.2乙方提供的机械设备必须在甲方要求的期限内进场到位，保证开工后立即形成均衡生产能力，否则逾期1天罚款1000元，逾期3天仍不能形成生产能力，甲方有权解除合同，同时履约保证金作为违约金不予退还乙方。乙方自行负责使用、管理和维护自己提供的机械、设备，自行承担毁损以及机械、设备使用过程中可能造成的人身伤害等风险。5.3.3若因工程需要，乙方借（租）用甲方机械设备的，乙方应遵守和执行甲方机械设备管理规定。对借（租）用甲方的机械设备，乙方要严格按操作规程使用，加强维修保养，并按双方书面约定支付租金，租金在乙方工程款中直接扣除。第六条工程质量6.1质量要求：乙方必须按照本工程采用的质量检验标准，施工、验收规范，施工图纸及业主、监理、甲方的指令组织施工，保证工程质量。若图纸、指令和国家及相关行业等施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应以甲方书面认可的标准、要求作为施工依据。6.2质量标准：甲方根据本项目采用的质量验收规范和评定标准及建设单位要求对乙方承建工程进行验收，乙方工程质量标准须达到优良等级。若经业主验收，质量未达到优良标准的，乙方应支付合同结算价款的10%作为未达标工程的违约金。6.3工序检查：所有工程每一道工序都必须经过甲方专职质检工程师或经甲方认可的相关专业工程师检查验收合格后方可继续下道工序的施工，但仍不能免除乙方对本工程所要承担的责任。如乙方未按规定通知甲方检查，自主施工，自行隐蔽，甲方对乙方所完成的工程量不予计量，并且所发生的重检及返工费用由乙方自负。因乙方原因造成窝工的，工期不予顺延，发生的费用由乙方承担。6.4工程质量保证金：本工程实行质量保证金制度，缺陷责任期内发生应由乙方承担的费用，均可自质量保证金中扣除。若缺陷责任期内发生质量问题，乙方必须负责维修，为使工程达到合格状态所发生费用由乙方承担，若乙方在接到通知后7日内不修理或无法通知乙方的，甲方有权自行组织或委派他人进行修理，所有费用均由乙方承担；若因质量问题给甲方造成信誉损失的，质保金不予退还；若业主对乙方所承建的工程进行罚款的，由乙方全额承担；若乙方承建的工程，缺陷责任期内未发生任何质量问题，甲方从业主收回质保金后及时无息退还给乙方。第七条双方权利和义务7.1甲方权利和义务7.1.1组建与工程相适应的组织机构，负责统一制定各项管理目标和施工组织设计的编制，组织编制施工计划、物资计划；实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、环境保护、计量检测、监控、试验检验的控制、监督、检查和验收工作。对工程的安全、质量、工期向业主负责。7.1.2负责永久与临时工程占地的征、租工作，向乙方交付具备本协议项下劳务作业开工条件的场地及空间。7.1.3统一组织图纸会审、技术档案资料收集整理和工程交验工作；负责技术交底、控制测量；负责向乙方提供高程和坐标施工用控制点，并与乙方共同承担其保护责任。7.1.4对已完符合质量标准的工程项目进行计价，按本协议约定劳务承包单价计算当期劳务费用，向乙方支付劳动报酬。7.1.5负责与业主、监理、设计及施工现场对内、对外的联系与协调等工作。7.1.6审定、批复乙方提交的分阶段物资需求计划。7.1.7有权要求乙方对其雇用的技术差、不满足施工要求、或不服从指挥、或有违法乱纪行为的人员予以清退或撤换。7.1.8负责工程项目的营业税、城市维护建设税及教育附加费的上缴。7.1.9本工程甲方施工代表为陆大绍，负责日常施工的管理、协调工作。人事如有变动，以书面通知为准。本合同签订、履行、解除及终止过程中任何书面文件，甲方有权签字人员仅为本代表及项目经理、总工程师，其他任何人员签字均无效。7.2乙方的权利和义务7.2.1乙方须将其作业人员登记造册报甲方备案，对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平。自行承担乙方人员的各项劳保费用。同时，应对施工人员进行遵纪守法、安全生产和爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料。如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。7.2.2乙方应对其为此工程雇佣的任何人员承担整个工期内的保险责任，若乙方未尽此义务，甲方因此支付的任何费用随时可从对乙方应付款中扣除，或视为到期债权向乙方收回上述费用。7.2.3乙方自购用于工程的二、三项料款及人员劳保防护用品。7.2.4乙方自费修建生产、生活用临时设施。临时设施必须按甲方统一要求和标准布置建设，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，排水通畅。做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下及空中管线的保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。7.2.5妥善保管、合理使用甲方租赁给乙方、或按协议拨转给乙方、或免费提供给乙方使用的工程材料、设备、机具、周转材料及其他机械设备等。并无偿负责对免费提供给乙方使用的上述物资、材料及机械设备的到场后的装卸车、安拆、维修、保养，以及使用中发生的机件或设备的损坏修理费、损毁赔偿费用及安装调试等相关费用。7.2.6乙方在履约过程中要严格执行甲方贯标文件ISO9001：2008质量管理体系标准，必须严格按照技术交底资料、施工及验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到本协议约定的标准；科学合理安排作业计划，投入足够的人力、物力、机具、机械等资源，确保工期。7.2.6乙方负责施工过程中一般性的施工量测工作。无偿协助现场做好试验、控制测量、监控预报以及各级检查等工作。7.2.7承担由于乙方自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；负责已完工程的成品保护工作。7.2.8施工中地质补勘、各项检测、监测、量测、科研等工作乙方必须积极予以配合，并不得以此为由提出任何索赔或补偿。7.2.9自觉接受、服从、配合地方有关部门、业主及其上级单位、设计、咨询、监理、甲方及其上级单位对项目的监督、检查、指导工作，并保证上述人员在乙方施工场地内的人身、车辆等的安全。7.2.10乙方必须无条件服从甲方转发的业主、设计、咨询、监理的指令；未经甲方或甲方上级单位的授权或允许，不得擅自与业主、监理、设计及有关部门建立工作联系。7.2.11因乙方原因使甲方受到业主、国家有关部门罚款、强令支付第三人款项等强制性措施的，均可视为到期债权向乙方主张，将从乙方工程款、履约保证金、质量保证金中直接扣除。7.2.12乙方不得在合同签订、履行过程中对甲方及其员工有腐败、威胁、伤害或欺诈行为，如果根据甲方判断，乙方有前述行为，则甲方在提前14日向乙方发出通知后，可终止合同并将其驱逐出现场。7.2.13乙方确认林正平为派驻工地的施工代表（即现场负责人），负责日常施工的管理、协调工作,包括领款、领料、计价、结算、签订书面文件等一切能产生法律关系的行为，其行为后果均被乙方认可。该代表非经甲方同意不得更换。7.2.14本合同项下的一切权利、义务乙方均不得转让给第三人。乙方承担与民工、地方及社会上的一切经济往来和经济纠纷的所有责任。第八条安全、环保及文明施工8.1乙方在履约过程中要严格执行甲方ISO14001：2004环境管理体系标准和GB/T28001：2001职业健康安全管理体系标准，确保环境保护、职业健康安全符合甲方贯标要求。8.2甲方对乙方承建的工程要进行安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督、检查。乙方在施工中要认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。本项目乙方必须设置不少于三名有经验的专职安全员负责现场安全工作，对现场作业实行全程跟班监控。如因乙方原因发生一切安全事故，其损失由乙方负责。8.3乙方应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。8.4乙方应充分考虑完成所承担工作过程中可能遇到的自然灾害等意外事故对人员、机械、已完工作及其它方面的影响，施工中必须采取有效防范措施。要对参加施工的所属人员办理意外伤害保险，支付保险费，并承担全部作业人员所需的劳动保护、安全防护用品。8.5为保障施工人员及第三方人员的安全，乙方必须在有安全隐患的部位采取必须的防护措施，设置明显的安全警告、警示标识。设置的施工通风、照明、监控、生命保障、逃生等系统必须符合国家、各部委、业主及甲方关于安全施工标准的要求。8.6在施工过程中发生安全、质量事故，乙方应立即报告甲方，由于乙方原因造成的事故将由乙方支付处理事故的相应费用，同时接受法律和甲方给予的一切处罚。8.7乙方要自觉遵守国家法律、法规、地方条例、甲方或甲方上级单位相关规章制度，遵守地方风俗习惯和民族习惯，自觉处理好施工过程中可能发生的与地方相关的各种矛盾，维护和谐的社会环境。8.8乙方必须采取一切合理措施来保护现场和附近环境，避免因其施工原因而引起的污染、噪声和其他原因对公众或公众财产的伤害或障碍，由此引起的责任由乙方承担。8.9乙方在劳务作业中发现矿产、古墓、文物、化石或其它有考古、地质研究价值的物品、以及发现影响工作的地下障碍物时，应保护现场并及时向甲方报告，否则承担造成损害的后果和一切法律责任。8.10有关安全、环保、文明施工所需费用均已包括在本协议的合同单价中，甲方不再另行支付。第九条计量与支付9.1计量原则：甲方将于每日终孔时间对乙方完成的合格工程量进行计量。工程数量计量在施工图纸或技术交底范围内采用现场净尺寸计量方式，超出设计尺寸的数量、因乙方原因返工增加的工程数量，除合同另有约定外，一律不得计量，其费用都视为已包括在相应分项工程劳务承包单价中，甲方不予另行支付。《分项工程现场数量确认单》要由现场专业工程师（或工程部长）、质检工程师（或安质部长）、计划统计负责人、总工程师、项目经理联签，并由乙方签字、确认。9.2最终结算9.2.1结算程序：乙方在完成本协议工作内容并经业主、甲方验收合格后28日内（合同解除的，则在解除之日后28日内。），应向甲方提出书面最终结算申请，甲方根据劳务单价和实际完成并经甲方确认的工程数量以及其他甲方认可的凭证，编制工程结算书。如果甲方对业主的结算滞后，或工程项目正在或即将进行结算审计，则甲方可在对业主结算和审计完成后，再根据对业主的结算情况和审计情况编制工程结算书。9.2.2结算异议的处理：在编制工程结算书时，甲方有权根据合同约定及业主对本合同工程的确认情况、审计情况调整工程数量以及其他结算项目。结算书编制完成后，应及时抄送乙方，乙方若对结算书有异议，应在收到结算书后14日内提出书面异议并附有效书面证据，该异议经甲方确认应予结算的应纳入结算书内容，乙方没有在约定期限内提出书面异议或已提出但没有有效书面证据证明的，则按甲方编制的结算书进行结算。9.2.3结算期间：甲、乙双方因对结算书内容和费用有异议需要进一步查证、沟通期间，视为结算正在进行期间，乙方不应以这一期间的延长而进行任何费用的索赔。9.2.4结算书的修正：甲乙双方办理完结算后，若国家有关部门或业主又以审计、最终决算、最终交验等形式确认核减了工程量和相关费用，则原结算书亦应做相应修正，核减部分的工程量及费用应从结算书中扣除，已支付的予以扣回。9.3工程款拨付9.3.1工程预付款：本工程为劳务承包，甲方不向乙方提供工程预付款。乙方须根据施工内容备足一定数量的启动资金。9.3.2甲方对乙方的拨款要以经双方签认的验工计价单、工程结算单为依据。乙方申请支付工程款时，应提交费用开支计划，提交已造册拟发放工资表或委托甲方代付的工资表，自购材料款，机械、机具、设备使用费、管理费的详细发票和凭证，但支付总额不能超过甲方审定金额。每月对乙方计价金额在扣除乙方预支费用、甲方代付工资总额、甲方当期应划转的费用及其他应扣款项后，所剩的金额即为当期甲方应拨付给乙方的审定拨款金额。当期计价额不足以支付乙方劳务人员工资时，乙方将承担责任并负责补齐其差额部分，不得拖欠劳务人员工资。9.3.3如甲方拨付工程款后，乙方不按费用开支计划支付，而从中截留，甲方一经核实，有权督促乙方支付，如不执行，暂停下期工程款的拨付或由甲方代付相关费用，并列转乙方承担。由此造成的任何其他法律后果将由乙方负责。9.3.4若业主（或建设单位）不能及时或不能全额拨付工程款时，甲方对乙方的拨款亦相应顺延或按相应比例递减。在业主拨款未到位前，乙方对甲方享有的工程款债权视为未到期债权，甲方有权在业主付款到位后方予以支付乙方。9.3.5工程最终结算后，乙方应凭工程结算书办理最终结算款项。若乙方还有剩余资金，甲方将根据实际资金周转情况以及对上结算情况不计利息一次或分期支付。9.3.6本合同中间支付或结算价款时，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本，在乙方提供税票前甲方有权拒绝付款。第十条合同风险除本协议各条款规定承担的责任外，甲、乙双方各自承担下述风险。10.1乙方承担的风险10.1.1因实际工期调整，甲方要求乙方增加或减少劳务、机具设备时，乙方必须积极配合满足调整需要，由此给乙方带来成本增加或减少的风险。10.1.2实际施工中不因施工期间施工方案与原设计或原施工组织的施工顺序、施工方法的不同而调整单价。10.1.3乙方必须考虑在协议施工期间劳务人员工费上涨、自购或租赁物资价格波动的风险以及甲方因业主拨款滞后造成的对乙方拨款不能及时到位而带来的风险。10.1.4乙方义务的风险：若业主对甲方施工义务有明确规定，且高于本合同约定或本合同无约定的，执行业主合同规定，即甲方在业主合同中的义务适用于乙方。因业主、监理、设计方及政府有关部门原因对本合同的履行造成不利影响致使乙方有损失的，甲方不承担任何责任；若对工期构成影响的，甲方可适当延长工期。10.1.5因下述原因引起的误工、窝工、停工现象，乙方不得向甲方提出任何费用补偿或索赔要求。如果非乙方原因造成工期延长，甲方应予认可。10.1.5.1因电力线路检修、运输道路维护、甲方材料供应、征拆等原因引起的误工、窝工、停工现场。10.1.5.2因现场施工方案变更、现场变更签证等造成的施工临时中断或误工、窝工、停工现象。10.1.5.3因地质变化、地质灾害、气候变化（风、雨、雪、雷破坏等）导致的施工中断，误工、窝工现象。10.1.5.4因不可抗力原因导致的停工、窝工、误工现象。不可抗力的定义以甲方与业主签订的合同文件中的定义为准。10.1.5.5因上述原因使各施工方产生施工中断、误工、窝工、停工现象，从而相互影响时。10.1.5.6因业主及上级领导检查以及图纸供应原因导致的施工中断、误工、窝工情况。10.1.5.7其他非甲方原因引起的误工、窝工、停工现象。10.2甲方承担的风险10.2.1甲供物资、设备以及甲方负责的其他费用的市场价格波动的风险。10.2.2由于设计错误、甲方技术交底错误、或甲方控制测量失误导致的各项风险。第十一条违约责任11.1乙方对承担施工的工程项目，不得转包、分包，否则，甲方予以解除本合同，乙方并按转包、分包合同价款的20%承担违约金。11.2在施工过程中，因乙方工程质量、工程进度达不到业主、合同要求时，甲方为此支出的所有费用均由乙方承担，可视为到期债权直接自乙方工程款中扣除。11.3乙方有下列情况之一者，甲方有权解除合同，收回所有单项工序并将乙方清退出场，同时乙方必须在收到甲方退场通知之日起7日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果均由乙方自行承担。11.3.1经甲方组织检查，发现乙方在施工进度或质量方面存在严重问题，可能致使进度、质量不能满足合同要求时，甲方有权发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方7日观察期，情况未见改观或整改不理想时。11.3.2乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工、修复，返工、返修后仍达不到规定质量要求时。11.3.3乙方施工进度达不到要求，严重影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满足要求时。11.3.4乙方有其他严重违约行为致使合同不能继续履行的。11.4双方因合同发生争议，经协商双方不能达成一致意见时，提起诉讼，须提请甲方企业法人住所地的人民法院受理。第十二条合同附件12.1《劳务人员明细表》12.2《机械设备明细表》12.3《安全生产包保承诺书》以上附件是本合同的重要组成部分，双方劳务竞标文件等书面文件亦构成本合同的附件。合同附件与本合同具有同等法律效力。第十三条附则15.1本合同正本一式三份，甲方二份、乙方一份。15.2本合同自双方签字、盖章后生效，至工程全部竣工结算完毕并且所有款项付清后终止，但乙方始终不能免除对工程质量不合格