小区供电工程施工合同(定稿)

东方红府南区三、四期10kv配电工程PAGEPAGE4******小区三、四期10KV配电工程施工承包合同发包人（甲方）：****置业有限公司承包人（乙方）：*****电气工程有限公司签定日期：2017年8月发包人：****置业有限公司（以下简称甲方）承包人：****电气工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：****小区三、四期(三、四期是指：4#-11#、14#-16#、25#-28#楼及公建（含人防地下室）部分）,余下同)10KV配电工程。2、工程地点：二、承包方式及施工范围1、承包方式：本工程由乙方以总包方式申请报装、设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包装表、包竣工验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电、包风险（物价上涨）等。

2、承包范围：2.1乙方承包内容：2.1.1、******小区三、四期建筑面积80187.15平方米（含住宅、公建面积80187.15平方米）的10KV供配电工程由乙方负责完成，上述面积为规划许可证面积，不作调整。2.2.2、从用电报装至正式送电，实行交钥匙的全部工作，包干综合单价为95元/平方米（含增值税），该费用应包括所有设计费、设备费及设备采保费、工程保修费、预算包干费、施工费、临时设施费、文明施工措施费、施工用水电费、劳务费、保险费、供电部门收取三、四期的供电接入费、报价数量以内的材料费、用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费等费用的支付也包含在总价中。2.2.3、三、四期所有用电申请、报装勘察、设计方案报批、图纸设计审查、供配电工程施工及设备（包括变压器、高低压柜、高低压电缆敷设、接头制作安装、防火泥封堵、成套分支箱、表箱计量装置等设备）的制作、采购、安装、表箱计量（按图纸设计计量箱（4）甲方组织设计技术交底，提供施工需要的设计服务。2、乙方权利、义务、职责。（1）严格遵照国家颁发的施工验收规范及设计要求组织工程建设，保证工程质量符合相关要求。（2）严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通，施工噪音及环境保护和安全生产的管理规定。（3）确保按期完成工程。（4）乙方在施工过程中，要做到文明施工，注意现场安全。凡在施工工地发生的人身、设备事故均由责任方承担。八、违约责任 1、甲方违约责任（1）如甲方未能及时向乙方提供具备进场施工条件的，应视为违约，乙方有权要求甲方按照合同的约定履行本合同义务，其延误的时间计入乙方工期顺延时间。（2）若因甲方原因未能按时足额支付工程价款的并对乙方造成损失的，甲方还应据实赔偿乙方所受的损失。2、乙方违约责任（1）乙方提供的材料设备运至施工现场后，交由甲乙双方验收，发现不符合本合同要求的，乙方应立即补足、更换合格材料设备。（2）若因乙方原因未能按时完工一二期正式用电事项，对甲方造成损失的，乙方还应按合同价款的10%赔偿甲方所受的损失。（3）若因乙方原因未能按时完工，对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。九、其他事项1、本合同未尽事项，双方可另行签署补充协议作为附件，与本合同具有同等法律效力。2、本合同自双方法人盖章、法定代表人或授权代表签字，以及完成一二期正式用电之日起才生效。乙方完成工程项目建设并通过供电主管部门竣工验收并正式送电后，且甲方付清合同项下所有款项时终止。3、本合同争议解决方式:由本合同（包括补充协议）引起的或与本合同（包括补充协议）相关的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可将争议向施工所在地人民法院提起诉讼。4、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。（下无正文）签署页发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：签订日期：签订日期：地址：