休闲度假村建设工程施工合同_第1页
休闲度假村建设工程施工合同_第2页
休闲度假村建设工程施工合同_第3页
休闲度假村建设工程施工合同_第4页
休闲度假村建设工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

休闲度假村建设工程施工合同1.引言本合同由参与方订立，分别为：甲方（下称“业主方”）：地质：联系人：方式：乙方（下称“承包方”）：地质：联系人：方式：甲方和乙方统称为“合同双方”。2.项目描述2.1项目名称本项目名称为休闲度假村建设工程。2.2项目背景业主方拥有一块位于（城市/区域）的土地，计划在该土地上建设一座休闲度假村。承包方具备相关的建设经验和资源，能够完成休闲度假村的建设工作。2.3项目目标本项目的主要目标是建设一座集休闲、娱乐、住宿为一体的高品质休闲度假村，提供给目标客户群体一个舒适、放松和愉快的度假体验。2.4项目范围本项目的主要工作包括但不限于内容：设计和规划土地平整和清理建筑物建设道路和交通设施建设环境美化工程水电设施安装客房和公共设施装修安全和消防设备安装3.合同条款3.1工期本项目的合同工期为（具体时间段），具体详见附表A。3.2付款方式本项目的付款方式如下：工程开工前，业主方向承包方支付合同金额的百分之二十作为预付款。工程进展到一定程度时，业主方将按照合同金额的百分之五十支付给承包方。工程完工后，业主方将支付余下的合同金额的百分之三十作为最后一笔付款。具体付款时间和方式详见附表B。3.3质量和验收标准本项目的施工质量和验收标准遵循国家相关规范和标准。承包方需确保施工工程符合质量要求，并在完成后进行相关的验收工作。3.4变更管理在合同执行期间，如有不可抗力、法律法规变更或业主方和承包方双方协商一致，需要对合同内容进行修改或变更的情况，应当通过书面形式进行申请和协商，并经双方签字确认后方可生效。3.5违约责任合同双方如有未履行或违反合同规定的情况，应当承担相应的违约责任。违约责任以合同约定为准。4.合同解除和终止4.1合同解除在情况下，合同可以被解除：经双方协商一致；根据法律规定的其他情况。4.2合同终止在情况下，合同可以被终止：经法院判决终止；根据法律规定的其他情况。5.争议解决在履行合同过程中，如发生争议，合同双方应当通过友好协商解决。如协商不能达成一致意见，应当提交相关争议至人民法院进行解决。6.合同生效本合同一式两份，业主方和承包方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。本合同的附件和补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主方）签字：_________________________乙方（承包方）签字：_________________________日期：_________________________附表A：工期安排工程阶段开始日期完成日期设计和规划土地平整和清理建筑物建设道路和交通设施建设环境美化工程水电设施安装客

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论