二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库【完整版】

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(500题)1、下列关于施工管理人员、作业人员安全生产教育培训的表述，错误的是（）。

A.对于进入新岗位和新施工现场的新职工，施工企业至少要对其进行安全培训32学时，每年进行再培训至少20学时

B.施工单位应当对管理人员和作业人员每2年至少进行1次安全生产教育培训

C.作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训

D.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训

【答案】：B2、（2020年真题）根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是()。

A.调解书的效力低于判决书

B.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解

【答案】：B3、某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是（）。

A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查

B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动

C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动

D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动

【答案】：B4、《绿色施工导则》对提高用水效率进行了规定，下列不属该规定的是()

A.施工中采用先进的节水施工工艺

B.应制定有效的水质检测与卫生保障措施

C.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置

D.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

【答案】：B5、根据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》，关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（）。

A.职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的单位

B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任的单位

C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位

D.个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位

【答案】：D6、（2018年真题）施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违法行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

【答案】：D7、（2020年真题）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是（）。

A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的道路

C.在核心保护范围内举办大型群众性活动

D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂

【答案】：C8、根据我国有关招投标的法律规定，下列投标人提交的投标文件有效的是（）

A.甲公司投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认

B.乙公司投标文件中的投标函未加盖企业及法定代表人印章

C.丙公司和丁公司组成了一个联合体，并在投标文件中附了联合体投标协议

D.戊公司未按招标文件的要求提供投标保函

【答案】：C9、（2014年真题）某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是()。

A.甲、乙应承担连带赔偿责任

B.甲与乙属于联合体投标

C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关

D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

【答案】：A10、关于我国土地所有权的制度的表述，正确的是（）。

A.我国实行土地的社会主义公有制，即土地归国家所有

B.草地的承包期为30年至70年

C.承包期限届满的，承包解除

D.按土地用途可以将土地分为农用地、建设用地和未利用地

【答案】：D11、下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）

A.总分包之间的合同纠纷

B.继承纠纷

C.劳动合同纠纷

D.对罚款不服发生的纠纷

【答案】：A12、关于工程总承包单位，下列说法正确的是（）。

A.联合体不能作为工程总承包单位

B.工程总承包单位可以是工程总承包项目的代建单位

C.政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书，其编制单位仍不得参与该工程总承包项目的投标

D.依法必须进行招标的项目，合同价格应当在充分竞争的基础上合理确定

【答案】：D13、沉井施工技术是市政工程常用的施工方法，适用于（）。

A.不良地质条件

B.大型地下工程

C.含水、软土地层条件下半地下或地下泵房等构筑物施工

D.各种地下、半地下工程

【答案】：C14、某建筑公司以欺骗手段超越资质等级承揽某工程施工项目，开工在即，建设单位得知真相，遂主张合同无效，要求建筑公司承担()。

A.违约责任

B.侵权责任

C.缔约过失责任

D.行政责任

【答案】：C15、下列选项中，不属于工程总承包项目经理应当具备的条件是（）。

A.担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师

B.熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范

C.经安全教育培训并考核合格

D.具有较强的组织协调能力和良好的职业道德

【答案】：C16、（2017年真题）（考点过时）甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

【答案】：A17、下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

【答案】：C18、某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是（）。

A.要求工程上不得使用未经检验或者检验不合格的建筑材料

B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据

C.将合同约定作为检验的依据

D.检验结果按规定的格式形成书面记录即可

【答案】：D19、按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违法的是（）。

A.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书面说明

B.乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成本，未作为中标候选人推荐

C.招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人

D.由于排名第一的中标候选人未能按规定提交履约保证金，招标人将排名第二的候选人定为中标人

【答案】：C20、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，超过一定规模的危大工程，应当由（）组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：C21、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

【答案】：C22、由于某项目建设涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，在申领施工许可证前,拆迁工作（）。

A.必须全部完成

B.所需求的补偿安置资金全部到位

C.应完成50%以上

D.进度已满足施工的要求

【答案】：D23、普通诉讼时效期间为三年，应当从（）起计算。

A.侵害行为停止时

B.当事人知道或应当知道权利被侵害时

C.当事人权利被侵将并产生损害后果时

D.当事人提起赔偿主张之日

【答案】：B24、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当注明工程合理使用年限，工程合理使用年限是指从（）之日起计算。

A.工程提请竣工验收

B.工程移交

C.工程竣工验收合格

D.工程投入使用

【答案】：C25、下列关于建筑市场信用体系建设的说法，正确的是（）。

A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成

B.地方各级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际，在行政许可、招标投标、工程担保与保险、日常监管、政策扶持、评优表彰等工作中应用信用评价结果

C.必要时可公示企业的信用档案

D.公告部门在作出答复前可以停止对违法行为记录的公告

【答案】：B26、根据《民法典》的规定，融资租赁合同中出租人的义务包括（）。

A.向承租人交付标的物

B.标的物的瑕疵担保

C.代替承租人向出卖人索赔

D.尊重承租人的选择权

【答案】：D27、关于开标的说法，正确的是（）。

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标

【答案】：D28、根据《建筑法》的规定，工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，则()

A.有权要求设计单位改正

B.应当报告建设单位要求设计单位改正

C.应当及时向有关主管部门报告

D.应当报告工程监理单位要求设计单位改正

【答案】：B29、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（）。

A.及时检查隐蔽工程

B.提供必要施工条件

C.支付工程价款

D.交付竣工验收合格的建设工程

【答案】：D30、关于仲裁裁决的执行效力，正确的是（）。

A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力

D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼

【答案】：C31、某大型工程基坑支护前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。以下说法正确的是（）。

A.施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底

B.方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底

C.负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底

D.交底记录无需专职安全员签字

【答案】：B32、（2021年真题第1批）关于仲裁裁决的执行效力，正确的是（）。

A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执行

B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力

D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼

【答案】：D33、下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是()

A.有损害事实发生

B.违反职业道德

C.存在违法或损害行为

D.违法行为与损害事实有因果关系

【答案】：B34、建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是()

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

【答案】：A35、工程建设国家标准的制定、批准发布和编号，下列说法正确的是（）。

A.国务院负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报

B.设区的市人民政府标准化行政主管部门可以向国务院标准化行政主管部门提出强制性国家标准的立项建议

C.国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报

D.推荐性国家标准由国务院制定

【答案】：C36、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得任意压缩（）工期。

A.定额

B.标准

C.法定

D.合同

【答案】：D37、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包单位自行负责分包工程的安全和生产。工程施工中，分包工程发生安全事故，则该事故（）。

A.按照约定分包单位自行承担责任

B.分包单位承担主要责任，总包单位承担次要责任

C.总包单位承担责任

D.总包单位与分包单位承担连带责任

【答案】：D38、建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。建设单位不得将（）。

A.工程分包

B.工程肢解发包

C.工程转让给其他建设单位

D.工程分解成若干部分

【答案】：B39、甲公司拖欠职工刘某的工资，并已与其解除劳动合同，则刘某申请劳动仲裁的规定中，正确的是（）。

A.劳动仲裁时效为2年，从解除劳动合同时起算

B.劳动仲裁时效为2年，从发生拖欠工资时起算

C.劳动仲裁的时效为1年，从解除劳动合同时起算

D.劳动仲裁的时效为1年，从发生拖欠工资时起算

【答案】：C40、以下不属于民事纠纷处理方式的是（）。

A.当事人自行和解

B.行政复议

C.行政机关调解

D.商事仲裁

【答案】：B41、对人民法院作出的第一审民事判决不服，提起上诉的期限为判决书送达之日起（）日。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】：D42、根据《中华人民共和国消防法》规定，建设单位应当向（）申请消防验收。

A.建设行政主管部门

B.安全生产监督管理部门

C.住房和城乡建设主管部门

D.县级以上政府

【答案】：C43、建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的（）

A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责

B.分包工程的生产安全事故由分包单位单独承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任

【答案】：C44、某依法必须进行招标的项目，投标人对评标结果有异议，应当在（）提出。

A.中标候选人公示期间

B.中标通知书发出之后

C.合同谈判期间

D.招标人收到评标报告之前

【答案】：A45、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将失效。

A.有效期满未延续注册

B.工作调动未办理变更注册手续

C.申请专业增项注册未得到批准

D.所在聘用单位被降低资质等级

【答案】：A46、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是（）。

A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销

C.安全生产许可证的有效期为5年

D.未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

【答案】：B47、下列关于专利权的期限说法正确的是（）。

A.外观设计专利权的期限为15年

B.发明专利权的期限为10年

C.实用新型专利权的期限为15年

D.外观设计专利权的期限为10年

【答案】：A48、某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（）。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

【答案】：D49、下列属于人民法院行政诉讼范围的是（）

A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为

B.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为

C.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

【答案】：C50、关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。

A.定作人提供材料不合格的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定作人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失

D.定作人在承揽人完成工作前可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

【答案】：D51、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（）。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】：D52、下列关于建筑施工企业负责人带班检查的表述中错误的是（）。

A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，应到施工现场进行带班检查

C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%

D.工程开工或停工复工时，应到施工现场带班检查

【答案】：D53、某人于2019年1月10日取得二级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，该人2019年11月20日按规定办理了注册变更手续。根据规定，该人的注册有效期应当截至于（）。

A.2022年11月20日

B.2022年1月20日

C.202211月10日

D.2022年1月10日

【答案】：D54、关于联合共同承包的说法，正确的是()。

A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任

B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D.联合体各方应与招标人签订独立的合同

【答案】：C55、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》的规定，不良信用信息公开期限一般为（），并不得低于相关行政处罚期限。

A.3个月至1年

B.3个月至6个月

C.6个月至1年

D.6个月至3年

【答案】：D56、关于评标的说法,正确的是（）

A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.评标委员会可以视情况将招标文件没有规定的评标标准和方法作为评标依据

C.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会应当否决其投标

D.评标委员会无权要求投标人就投标文件中的明显计算错误作出澄清或者说明

【答案】：C57、根据《政府采购法实施条例》规定，政府采购依法不进行招标的，能够选择的采购方式是（）。

A.询价

B.多项来源采购

C.竞争性谈判

D.内部选定

【答案】：C58、关于施工许可的说法，正确的是（）。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请领取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证

【答案】：A59、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

【答案】：C60、2010年6月24日，甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款应于2010年8月31日前付清，丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2010年9月20日向法院提起诉讼。则下列关于保证责任和保证期间的表述中，正确的是()。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2010年8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2010年9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2010年8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2010年9月20日起6个月

【答案】：A61、（2020年真题）关于建筑业企业资质证书期限延续的说法，正确的是（）。

A.企业资质证书有效期为3年

B.企业应当于资质证书有效期届满5个月前，向原资质许可机关提出延续申请

C.资质许可机关逾期未作出决定的，视为准予延续

D.资质许可机关应当于资质证书有效期届满1个月前做出是否准予延续的决定

【答案】：C62、关于行政诉讼主要特征的表述中，正确的是（）。

A.行政诉讼可以解决行政机关与行政机关之间的纠纷

B.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能

C.行政诉讼既审查行政行为的合法性，也审查其适当性

D.对行政诉讼不服的，当事人可以依法提起行政复议

【答案】：B63、（）指合同原债务人并不脱离合同关系，而由第三人与原债务人共同承担债务。

A.合同权利部分转移

B.合同义务部分转移

C.合同主体转移

D.合同内容转移

【答案】：B64、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（）。

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员

【答案】：A65、（2020年真题）租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）年。

A.10

B.20

C.25

D.30

【答案】：B66、下列不属于建造师基本义务的是（）。

A.守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德

B.执行技术标准、规范和规程

C.保证执业成果的质量，并承担相应责任

D.保管和使用本人注册证书、执业印章

【答案】：D67、关于工程建设标准的分类的说法，正确的是（）

A.国家标准和行业标准分为强制性标准和推荐性标准

B.国家标准、企业标准是推荐性标准

C.标准分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准

D.团体性标准分为强制性标准和推荐性标准

【答案】：C68、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格、型号、性能等技术指标

C.指定生产厂、供应商

D.征求施工企业的意见

【答案】：B69、关于人民调解的说法，正确的是()。

A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人可以共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认

B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力

D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行

【答案】：A70、（2020年真题）《建设工程施工合同（示范文本）》由()三部分组成。

A.合同总则、合同分则、合同附则

B.合同总则、通用条件、专用条件

C.合同协议书、合同条款、合同附件

D.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

【答案】：D71、注册建造师有()情形，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。

A.仅申请在一个单位注册的

B.受到刑事处罚，刑事处罚完毕的

C.年龄超过60周岁的

D.依法被吊销注册证书的

【答案】：D72、关于抵押效力，下列说法错误的是()。

A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值

D.抵押权与其担保的债权同时存在

【答案】：A73、下列关于连带责任的说法，错误的是(）。

A.连带责任分为法定连带责任和约定连带责任

B.联合体承包的连带责任属于约定连带责任

C.工程总分包的连带责任属于法定连带责任

D.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿

【答案】：B74、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，下列说法正确的是（）。

A.承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失

B.发包人只承担造成损失

C.损失由承包人承担，工期可以顺延

D.损失由发包人承担，工期不顺延

【答案】：A75、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）公开进行。

A.7天内

B.5天内

C.3天内

D.同一时间

【答案】：D76、关于施中发现文物的说法，正确的是()。

A.在工程建设中发现文物，文物行政主管部接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

B.在工程建设中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

C.确因建设工期紧迫，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政主管部门组织发掘，并同时补办审批手续。

D.进行大型基本建设工程前，建设单位应当组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探

【答案】：A77、（2020年真题）下列全部使用国有资金投资的项目中，依法必须进行招标的项目是（）。

A.施工单项合同估算价在400万元以上

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元以下

C.勘察单项合同估算价在100万元以下

D.监理单项合同估算价在50万元以上

【答案】：A78、某施工单位认为工商行政管理部门对其罚款过重，向法院提起诉讼，法院经过审理，认为该行政处罚显失公平。关于法院对该案的处理，下列说法中正确的是（）。

A.法院可以撤销该行政处罚，并判决将罚款改为警告

B.法院可以直接判决减少部分罚款金额

C.法院应当判决确认无效

D.由于该行政处罚并不违法，法院应当维持原判决

【答案】：B79、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按《民法典》其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（）。

A.①②③

B.③②①

C.②①③

D.②③①

【答案】：C80、建设工程合同应当采用的形式是（）。

A.书面形式

B.口头形式

C.口头形式为原则，书面形式为例外

D.书面形式为原则，口头形式为例外

【答案】：A81、（2019年真题）关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是（）。

A.建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续

B.安全生产许可证有效期可以自动延期

C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期

D.建筑施工企业变更地址,安全生产许可证无须办理变更手续

【答案】：A82、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

【答案】：B83、关于联合体共同承包的说法，错误的是（）。

A.联合体各方之间应签订合同明确各自权利义务

B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

【答案】：B84、某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4000元/吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3400元/吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是（）。

A.应按合同约定的价格4000元/吨结算

B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

C.应当按新旧价格的平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

【答案】：B85、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.1

B.6

C.12

D.3

【答案】：D86、关于水污染的防治，下列说法正确的是（）。

A.在饮用水水源保护区内，只能建设1个排污口

B.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况

C.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物

D.禁止向水体排放、倾倒含有放射性物质的废水

【答案】：C87、下列关于无权代理，说法错误的是（）。

A.无权代理自始未经授权

B.无权代理的代理权可能已经终止

C.无权代理可能超越代理权

D.无权代理就是表见代理

【答案】：D88、（2016年真题）下列权利中，属于用益物权的是（）。

A.船舶抵押权

B.房屋租赁权

C.土地所有权

D.建设用地使用权

【答案】：D89、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。

A.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件

B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还

C.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人

【答案】：D90、下列不属于《绿色施工导则》对临时用地保护规定的是()。

A.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量

B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地

C.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被

D.临时设施占地面积有效利用率大于90％

【答案】：D91、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指（）期间。

A.21点至次日6点

B.22点至次日8点

C.21点至次日8点

D.22点至次日6点

【答案】：D92、土地承包经营权属于（）。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.准物权

【答案】：B93、（2015年真题）关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产之日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

【答案】：A94、某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（）提出。

A.市质量监督站

B.市建设行政主管部门

C.区质量监督站

D.区建设行政主管部门

【答案】：B95、根据《物权法》，不能设定权利质权的是()。

A.专利权中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

【答案】：D96、（2021年第2批真题）下列纠纷中，属于侵权纠纷的是()。

A.发承包双方因转包工程引起的纠纷

B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷

C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷

D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷

【答案】：D97、下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。

A.承发包双方因转包工程引起的争议

B.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议

C.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议

D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议

【答案】：C98、根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设单位安全责任的说法中错误的是（）。

A.建设单位应当向施工企业提供地下管线资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责

B.建设单位应当进行安全施工技术交底

C.建设单位应当依法履行合同，不得压缩合同约定的工期

D.建设单位应当对拆除工程进行备案

【答案】：B99、关于分包工程的说法中，正确的是（）。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成

C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任

D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成

【答案】：D100、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起（）个月内要求保证人承担保证责任。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：C101、根据《生存安全事故报告和调查处理调理》，关于生产安全事故等级的说话正确的是（）。

A.造成5人死亡的事故是一般事故

B.造成45人重伤的事故是重大事故

C.造成15人死亡的事故是特别重大事故

D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

【答案】：D102、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是（）。

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

【答案】：B103、按照建设工程承包制度相关法规的规定，下列关于工程总分包的说法，正确的是（）。

A.工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的全部专业业务?

B.总承包单位可以将中标项目中的部分工程分包给其他单位完成?

C.专业工程的承包人可以将其中的劳务作业再分包?

D.劳务分包的主体可以是个人

【答案】：C104、（2017年真题）行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.最高人民法院

B.国务院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

【答案】：B105、【2018年真题】关于留置的说法，正确的是（）。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

【答案】：D106、关于工程监理职责和权限的说法，不正确的有（）。

A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收

【答案】：C107、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员必须由仲裁委员会任命产生

【答案】：C108、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级

【答案】：B109、企业事业单位和其他生产经营者违反法规规定排放大气污染物，可能造成严重大气污染，或者有关证据可能灭失或者被隐匿的，（）可以对设施、设备、物品采取查封，扣押等行政强制措施。

A.县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门和其他负有大气环境保护监管职责的部门

B.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款

【答案】：A110、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法中，正确的是（）。

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为表见代理，合同有效

D.王某的行为为委托代理，合同有效

【答案】：C111、关于施工企业质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.施工企业自行承担原材料、设备的差价时，对其更换不必经建设单位同意

B.施工企业是建设工程质量的唯一责任主体

C.对施工质量负责是施工企业法定的质量责任

D.建设工程实行总承包，总承包单位依法将建设工程分包的，总承包单位与分包单位应当对全部建设工程质量负责

【答案】：C112、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。

A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行

B.执行异议审查和复议期间，暂停执行

C.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

D.执行申请人只能是诉讼当事人

【答案】：C113、（2021年第1批真题）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是()。

A.保存文物比较丰富的城市

B.能够反映本地区建筑的文化特色的镇

C.保留着传统格局和历史风貌的村庄

D.历史上建设的工程对本地区发展产生较大影响的城市

【答案】：C114、（2019年真题）甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记

【答案】：A115、（2019年真题）某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。

A.行政纠纷

B.民事纠纷

C.刑事纠纷

D.程序纠纷

【答案】：B116、（2014年真题）关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D.不得在一级建筑企业执业

【答案】：B117、在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是()。

A.要约

B.要约邀请

C.反要约

D.承诺

【答案】：A118、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后（）日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B119、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()

A.5月5日

B.5月8日

C.5月15日

D.6月15日

【答案】：C120、（2016年真题）下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】：C121、（2021年真题第2批）除当事人另有的定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自（）起由买受人承担。

A.合同成立时

B.合同生效时

C.标的物交付时

D.运输行为完成时

【答案】：A122、被派遣的劳动者在无工作期间，应由劳务派遣单位按月支付当地（）。

A.最低工资标准

B.最高工资标准

C.平均工资标准

D.劳务派遣企业最低工资标准

【答案】：A123、（2021年真题第1批）下列情形中属于“挂证"的是（）。

A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的

B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的

C.社会保险缴纳单位与注册单位—致，实际工作单位与注册单位不一致的

D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的

【答案】：C124、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。

A.不同类型的建设工程，质量保修范围不同

B.合同约定的保修期限不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

【答案】：A125、以下关于法律法规效力的说法中，不正确的是（）。

A.法律的效力一定大于行政法规

B.地方法规效力一定大于地方政府制定的规章

C.一般情况下，同一事项的特别法，要优先于一般法

D.法律的效力，一定大于地方法规的效力

【答案】：B126、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》,施工企业项目经理造成重大质量事故。情节特别恶劣的，关于其承担的行政责任的说法中,正确的是（）。

A.终身不予注册

B.责令停止执业1年

C.责令停止执业5年

D.吊销执业资格证书,5年以内不予注册

【答案】：A127、如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过(）

A.2亿元

B.1亿元

C.3000万元

D.500万元

【答案】：C128、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）

A.全部责任

B.次要责任

C.主要责任

D.同等责任

【答案】：C129、关于某建设工程依法实行监理的说法,正确的是（）

A.建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理

B.监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.建设单位可以委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

D.工程监理单位有权转让其工程监理业务

【答案】：C130、某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于（）。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C131、关于中标的法定要求，下列说法正确的是（）。

A.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

B.中标的投标人应当能够满足招标文件的实质性要求

C.依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人放弃中标，投标人应当重新招标

D.中标候选人的经营状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前重组评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认

【答案】：B132、除当事人另有的定外，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自（）起由买受人承担。

A.合同成立时

B.合同生效时

C.标的物交付时

D.运输行为完成时

【答案】：A133、甲公司向乙公司购进一批建材。乙按照合同约定为甲代办铁路托运，运往合同约定的交货地点M县。在运输过程中，甲与丙签订合同，约定将这批建材转让给丙，在M县火车站交货。由于山洪暴发，火车在运输途中出轨，建材损毁，该损失应由（）。

A.丙承担

B.甲承担

C.乙承担

D.甲与乙分担

【答案】：A134、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期，但延期以两次为限，每次不超过（）个月。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：A135、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（）。

A.创造性

B.实用性

C.新颖性

D.艺术性

【答案】：C136、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个月，在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予张某经济补偿（）。

A.5000元

B.4500元

C.7000元

D.10000元

【答案】：D137、建设单位和设计单位签订了一份200万的设计合同，建设单位按照约定支付了30万元的定金。如设计单位不履行义务，建设单位可以要求对方返还（）。

A.60万

B.40万

C.50万

D.30万

【答案】：A138、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A.转让

B.抵押

C.出资入股

D.投保火灾险

【答案】：D139、沉井施工分节制作时，如果设计无要求，混凝土强度应达到设计强度等级（）后，方可拆除模板或浇筑后节混凝土。

A.30%

B.50%

C.75%

D.60%

【答案】：C140、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同不可以转让

B.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

C.被保险人应当与投保人一致

D.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

【答案】：B141、担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。

A.抵押

B.质押

C.定金

D.保证

【答案】：D142、买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，此种交付方式属于（）。

A.现实交付

B.简易交付

C.占有改定

D.指示交付

【答案】：C143、关于建设工程见证取样的说法，正确的是（）。

A.施工人员对工程涉及结构安全的试块、试件和材料，应当由建设单位或工程监理单位监督下现场取样

B.涉及结构安全的试块、试件、材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应取样的50%

C.墙体保温材料必须实施见证取样和送检

D.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担当

【答案】：A144、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。

A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件

B.设定与合同履行有关的资格条件

C.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

【答案】：C145、关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上

B.国家严格限制以出让和划拨方式设立建设用地使用权

C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记

D.建设用地使用权只可以在地上设立

【答案】：C146、建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自动延期

【答案】：A147、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，关于建筑节能分部工程验收的说法，正确的是（）。

A.节能工程的检验批验收应当由总监理工程师主持，施工企业相关专业的质量检查员与施工员参加

B.节能分部工程验收应当由监理工程师主持，施工企业的项目经理、项目技术负责人参加

C.工程使用的建筑构配件未提供相关节能性检测报告的，监理单位不得组织节能工程验收

D.参加验收各方主体验收意见不一致的，建筑节能工程验收以监理单位的意见为准

【答案】：C148、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址

C.某公民收藏的古玩字画

D.国家机关收藏的文物

【答案】：C149、某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）。

A.该施工企业能够自然产生

B.该施工企业能够独立承担民事责任

C.该施工企业的法定代表人是法人

D.该施工企业不必有自己的住所、财产

【答案】：B150、建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

【答案】：B151、（2017年真题）关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

D.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息

【答案】：A152、根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治的说法，正确的是（）。

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下排水与污水设施

【答案】：A153、关于第二审程序，下列说法正确的是（）。

A.第二审人民法院审理对判决的上诉案件，审限为3个月

B.第二审人民法院审理对裁定的上诉案件，审限为50日

C.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起10日内提起上诉

D.当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起15日内提起上诉

【答案】：A154、导致委托代理终止的情形是()。

A.代理期间届满但代理事务未能完成

B.被代理人丧失民事行为能力

C.代理人因防疫需要被隔离观察

D.作为被代理人的法人进入破产程序

【答案】：A155、关于法院调解说法，正确的是（）。

A.调解书效力低于判决书

B.调解达成协议的，人民法院均应当判做调解书

C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解

【答案】：C156、某住宅项目，设计文件注明的合理使用年限为50年。该年限的起算日期是()。

A.核发施工许可证之日

B.工程缺陷责任期满之日

C.工程竣工验收合格之日

D.工程法定保修期满之日

【答案】：C157、关于债权的说法，正确的是（）。

A.侵权是债发生的最主要、最普遍的依据

B.建筑物悬挂物发生坠落造成他人损害的，由建设单位和施工单位承担连带责任

C.建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，建筑物所有人、管理人或者使用人不能够证明自己没有过错的，则应当承担侵权责任

D.从建筑物中抛掷物品成他人损害，难以确定具体侵权人的，由可能加害的建筑物使用人给予补偿

【答案】：D158、根据《民法典》，住宅建设用地使用权期间届满的，（）。

A.自动续期

B.依法办理手续后续期

C.自动消灭

D.由主管部门注销

【答案】：A159、（2014年真题）工程项目质量安全第一责任人是()。

A.总经理

B.部门经理

C.安全经理

D.项目经理

【答案】：D160、某建设单位2010年9月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是()。

A.领取施工许可证不能延期

B.可以延期但只能延期一次

C.延期以两次为限，每次不超过2个月

D.超过延期时限的，施工许可证自行废止

【答案】：D161、（2020年真题）下列争议中，属于侵权纠纷的是（）。

A.构筑物倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的争议

B.承发包双方因转包工程引起的争议

C.承发包双方因工程质量不合格问题引起的争议

D.承发包双方因台风导致工期延误引起的争议

【答案】：A162、关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是（）。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.有保证工程质量和安全的具体措施

D.已经与施工企业签订了合作协议

【答案】：C163、关于计算机软件保护期限的说法，正确的是（）

A.自然人的软件著作权，保护期截止于自然人死亡后第50年的12月31日

B.软件是合作开发的，保护期截止于最先死亡的自然人死亡后第50年的12月31日

C.法人或者其他组织的软件著作权，保护期截止于软件首次完成后第50年的12月31日

D.软件自开发完成之日起30年内未发表的，不再受到法律的保护

【答案】：A164、关于需要消防设计的工程建筑，以下说法正确的是（）。

A.建设单位必须将规划设计文件报送公安消防机构审核

B.未经报送消防审核所需资料，建设行政主管部门可以颁发施工许可证

C.需要变更消防设计的，应当报送原审核机构备案

D.应当进行消防验收的建设工程未经消防验收，不得投入使用

【答案】：D165、下列属于刑罚中附加刑的是（）。

A.管制

B.罚金

C.拘役

D.死刑

【答案】：B166、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是（）。

A.对双方当事人均有约束力

B.可以排除法院的司法管辖权

C.对法院不具有约束力

D.对仲裁机构具有约束力

【答案】：C167、某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行

A.施工合同无效,履约保函有效

B.施工合同无效,履约保函也无效

C.施工合同有效,履约保函也有效

D.施工合同与履约保函效力没有相关性

【答案】：B168、甲、乙两家施工企业组成的联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的50%。因该联合体的责任造成招标人损失200万元人民币。下列关于该损失赔偿的说法，不正确是（）。

A.招标人可以向甲主张200万元人民币的赔偿

B.招标人可以向甲主张150万元，同时向乙主张50万元

C.招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额

D.乙向招标人赔偿200万元人民币后，可以向甲追偿100万元人民币

【答案】：C169、关于劳动者工资的说法，正确的是（）。

A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准

D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资

【答案】：D170、（2016年真题）某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证（）。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自行延期

【答案】：A171、根据《注册建造师管理规定》的规定，取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由()负责受理和审批。

A.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

B.国务院建设主管部门

C.中国建筑业协会建造师分会

D.国务院发展和改革委员会

【答案】：A172、关于建筑市场城信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）。

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

【答案】：D173、定金合同从（）之时生效。

A.双方当事人签字

B.合同备案

C.定金实际交付

D.主合同成立

【答案】：C174、根据《民用建筑节能条例》，关于新建建筑节能的说法。正确的是（）。

A.国家强制实施民用建筑节能的新技术

B.国家全面禁止使用能源消耗高的工艺

C.建设单位不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的设备

D.国家限制进出口能源消耗高的材料

【答案】：C175、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。

A.建设单位应当在项目开工前申请领取安全生产许可证

B.安全生产许可证有效期届满后应当向原安全生产许可证颁发管理机关申请延期

C.建筑施工企业撤销的，其安全生产许可证应当注销

D.安全生产许可证遗失，向原安全生产许可证颁发管理机关报告后即可申请补办

【答案】：C176、（2019年真题）关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

【答案】：C177、在某工程项目施工中，经项目经理签字并加盖项目专用章的材料采购合同，未能按时付款，则对此承担法律责任的主体是()。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

【答案】：A178、劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（）未提出异议的，集体合同即行生效。

A.10日内

B.30日内

C.15日内

D.20日内

【答案】：C179、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并的，应当按照资质等级较低的一方确定合并后的企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期未作出资质准予延续决定的，视为准予延续

【答案】：D180、建设工程施工合同纠纷适用于（）。

A.一般地域管辖

B.特殊地域管辖

C.专属管辖

D.协议管辖

【答案】：C181、下列财产中，可以抵押的是()

A.土地所有权

B.所有权有争议的财产

C.土地附着物

D.拟建造的船舶

【答案】：C182、【2018年真题】下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是（）。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

【答案】：B183、某开发商以其A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷。此担保方式属于（）。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：C184、（2021年第2批真题）根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是()。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位编制

【答案】：D185、（2016年真题）关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。

A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B.补充、修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知其他投标人

D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间之前进行

【答案】：D186、关于投标保证金的说法，正确的是（）

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5%

B.投标保证金有效期可以短于投标有效期

C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

【答案】：D187、某施工企业承建了某小区的建设工程，成立了项目经理部。指派王某担任项目经理。在工程建设过程中，王某以项目经理部的名义与材料供应商李某签订了一份采购合同。项目经理部无力支付材料款，李某应当向谁主张权利（）。

A.施工企业

B.项目经理部

C.项目经理王某

D.施工企业的法定代表人

【答案】：A188、（2016年真题）下列文物中，属于国家所有的是()。

A.祖传文物

B.我国邻海毗邻海域中遗存的文物

C.民营企业家捐赠给国家的文物

D.遗存于公海的起源于中国的文物

【答案】：C189、（2018年真题）关于建设工程返修的说法，正确的是（）

A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担

B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担

C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担

D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用

【答案】：C190、关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是()

A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失

B.产生损失的意外事故应当与所在工程直接相关

C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内

D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内

【答案】：B191、《安全生产许可证条例》规定，建筑施工企业安全生产许可证由（）颁发和管理。

A.县级以上人民政府

B.县级以上人民政府建设主管部门

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

【答案】：D192、（2017年真题）关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()。

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴、补贴和奖金

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

D.劳动者在婚丧假期间，用人单位可以不支付工资

【答案】：C193、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部门价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。

A.签约时的签约地

B.履行时的签约地

C.履行时的项目所在地

D.签约时的项目所在地

【答案】：D194、下列属于国家所有的不可移动文物的是（）。

A.壁画

B.三星堆出土的文物

C.中国博物馆的文物

D.殷墟商文化遗址

【答案】：D195、李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的()。

A.7天

B.15天

C.30天

D.60天

【答案】：B196、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修，之后应向（）主张维修费用。

A.建设单位

B.设计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

【答案】：A197、对于招标程序和要求的说法，正确的是（）。

A.依法必须进行招标的项目招标人必须采用委托招标的方式

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行项目审批手续

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标

【答案】：B198、行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，进行裁决的机构是()。

A.国务院

B.最高人民法院

C.全国人民代表大会

D.全国人民代表大会常务委员会

【答案】：A199、下列关于给水与污水处理厂试运行描述错误的是（）。

A.对土建工程和设备安装进行全面、系统的质量检查和鉴定，以作为单机试运行的依据

B.通过发现土建工程和设备安装存在的缺陷，以便及早处理，避免事故发生

C.通过试运行考核主辅机械协联动作的正确性

D.结合运行进行一些现场测试，以便进行技术经济分析

【答案】：A200、关于安全生产事故应急救援预案的说法，错误的是（）。

A.应当完善事故调查处理机制

B.建立事故调查分析技术支撑体系，所有事故调查报告要设立技术和管理问题专篇

C.生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动应急响应，组织有关力量进行救援

D.生产安全事故应急处置和应急救援结束前，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估

【答案】：D201、《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中规定，机关、团体、企业事业单位（）是本单位消防安全第一责任人。

A.企业负责人

B.法定代表人

C.总经理

D.分管消防的副总

【答案】：B202、场景(一）

A.甲、乙、戊施工企业具有投标资格

B.丁施工企业可以参加投标

C.丙的行贿行为不影响中标

D.戊应当成为中标人

【答案】：A203、（2015年真题）甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区的住户观景的需要，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景。合同签订生效后甲公司即支付了全部款项。后来，甲公司将A块地的建设用地使用权转让给丙置业公司。关于A地块权利的说法，正确的是（）。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司约定的权利自合同公证后获得

D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

【答案】：A204、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。下列说法中，错误的是（）。

A.甲乙双方可以将执行和解协议提交法院执行局

B.法院可以依据规定裁定中止原生效法律文书执行

C.协议生效2个