交房装修承诺书

交房装修承诺书甲方：_________

乙方：_________

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方位于_________房屋装修装饰工程，达成以下协议：

第一条：装修装饰工程的内容

1、乙方委托甲方对其位于_________房屋进行装修装饰。

2、乙方提出装修装饰要求，包括但不限于设计构思、材料选用、工艺要求、施工时间、工程预算等。

3、甲方根据乙方要求提供装修装饰方案，并进行详细说明。

4、乙方对甲方提供的方案进行审查，提出修改意见。

5、甲方根据乙方意见对方案进行调整，最终确定装修装饰方案。

6、乙方按照确定的方案进行装修装饰，甲方提供必要的监督和协助。

7、如因甲方施工质量问题或材料质量问题造成返工或整改，应由甲方承担全部责任及费用。

8、如因乙方变更设计或增加工程量，应由双方协商增加费用及工期等相关事宜。

第二条：装修装饰工程的实施

1、乙方应按照确定的装修装饰方案进行施工，确保工程质量。

2、甲方应提供必要的施工条件和协助，如提供水电、施工工具、施工材料等。

3、乙方应按照确定的工期完成装修装饰工程，如因特殊原因需要延期，应提前与甲方协商。

4、甲方应在工程完工后进行验收，并通知乙方参加验收。

5、如果在施工过程中出现质量问题或验收不合格，双方应协商解决，如需返工或整改，应由甲方承担全部责任及费用。

第三条：装修装饰工程的保修

1、甲方应对完成的装修装饰工程提供保修服务，保修期为_________年。

2、在保修期内，如因施工质量问题或材料质量问题造成损坏，甲方应负责免费维修或更换。

3、如因乙方使用不当或其他原因造成损坏，应由乙方承担维修费用。

4、在保修期外，甲方仍应提供有偿维修服务，但应按照市场价格收取费用。

第四条：其他约定事项

1、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。房地产交房承诺书致：房地产开发有限公司

本人，系房地产开发有限公司的法定代表人，现向所有业主郑重承诺如下：

1、我公司将在交房日期前按照合同约定的条件，将房屋交付给所有业主。在交房时，房屋将符合国家相关法律法规和合同约定的质量标准，不存在质量问题。

2、我公司将按照合同约定的时间节点，完成所有相关手续和准备工作，以确保交房的顺利进行。

3、我公司将严格遵守相关法律法规和合同约定，维护所有业主的合法权益。在交房后，公司将按照国家相关法律法规和合同约定，对房屋进行维修、保养和更新。

4、我公司将积极配合所有业主办理相关手续，包括但不限于房屋验收、房屋交接、产权登记等手续。在办理过程中，公司将按照国家相关法律法规和合同约定，提供必要的支持和协助。

5、我公司将建立完善的客户服务体系，为所有业主提供及时、有效的服务支持。在房屋使用过程中，公司将按照国家相关法律法规和合同约定，对房屋进行质量监督和维护管理。

6、我公司将严格履行合同义务，不违反国家相关法律法规和合同约定。如因公司原因导致交房延误或其他违约行为，公司将承担相应的法律责任。

以上承诺是我公司对所有业主的郑重承诺，我们将尽一切努力确保承诺的履行。如有任何问题或疑问，请随时与我公司。

特此承诺！

房地产开发有限公司

日期：X年月日房屋装修承诺书甲方：

乙方：

甲乙双方经过友好协商，就房屋装修事项达成一致，特签订本装修承诺书，以兹共同遵守。

一、项目概述

1、项目名称：房屋装修工程

2、项目地点：

3、项目范围：包括但不限于室内装修、水电改造、防水工程等。

4、项目预算：人民币元（大写：元整）。

二、质量承诺

1、乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和行业规范。

2、乙方应使用符合环保标准的材料进行装修，确保室内环境质量。

3、乙方应保证装修工程的耐用性，使用材料均应符合使用寿命要求。

4、乙方应保证施工过程中及完工后的卫生清洁工作。

三、工期承诺

1、乙方应按照合同约定的工期进行施工，确保按时完成各项任务。

2、如因甲方原因导致工程延期，乙方应以书面形式及时通知甲方并协商解决。

3、如因不可抗力因素导致工程延期，双方应共同协商解决方案。

四、安全承诺

1、乙方应遵守施工现场安全规定，确保施工安全。

2、如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。

3、如因甲方原因导致安全事故发生，双方应共同协商解决方案。

五、保修承诺

1、乙方应按照国家相关规定对装修工程进行保修。

2、保修期内如因质量问题需要维修，乙方应及时进行免费维修。如因甲方原因导致质量问题，乙方可协商有偿维修服务。

3、保修期满后，如因质量问题需要维修，乙方应按照市场价格提供有偿维修服务。

六、违约责任

1、如因乙方原因导致工期延误或质量问题，乙方应承担违约责任。

2、如因甲方原因导致工期延误或质量问题，甲方应承担违约责任。

3、对于违约行为，双方应协商解决或按照国家相关法律法规进行处理。

七、其他事项

1、双方应友好协商解决本承诺书中的未尽事宜。如有争议，可协商解决或向有关部门申请调解。如无法协商解决，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份。本承诺书自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。装修售后服务承诺书致：__________

我们特此向您承诺，我们将为您提供优质的装修售后服务。作为一家专业的装修公司，我们深知客户满意度是我们成功的关键，因此我们致力于为您提供最优质的服务和最满意的解决方案。

在此，我们郑重承诺以下事项：

1、保修期内免费维修：自竣工验收之日起，我们将提供免费的保修服务。在保修期内，对于因我们施工质量或材料质量引起的问题，我们将免费进行维修和更换。

2、定期回访与维护：我们将建立完善的客户档案，定期进行回访和维护。我们将确保您的家居环境始终保持最佳状态，同时及时发现并解决潜在问题。

3、24小时响应机制：无论何时何地，只要您有任何问题或需要帮助，我们都将为您提供24小时的响应服务。您只需拨打我们的服务热线或发送电子邮件，我们将在最短的时间内为您解决问题。

4、专业维修团队：我们的维修团队由经验丰富的专业人员组成，他们将确保在最短的时间内解决您的问题。我们将尽最大努力确保您的家居环境不受影响。

5、严格的质量控制：我们将严格控制装修质量，并确保所有工作都符合国家和地方的施工规范和标准。同时，我们还将为您提供质量保证书，以证明我们对质量的承诺。

6、完善的客户服务体系：我们将建立完善的客户服务体系，确保您在装修过程中能够得到及时的帮助和支持。我们将竭尽全力确保您的满意度。

我们深知，只有不断提高服务质量，才能赢得客户的信任和支持。因此，我们将一如既往地致力于为大家提供最优质的服务和最满意的解决方案。

我们真诚地希望与大家建立长期稳定的合作关系，并成为大家值得信赖的装修伙伴。感谢大家对我们的信任和支持！房屋装修合同书甲方：（委托人）

乙方：（施工方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方就甲方委托乙方进行房屋装修事宜，经友好协商，达成以下协议：

一、工程概况

1、工程名称：房屋装修合同书

2、工程地点：

3、工程范围：详见附件一《工程预算表》

4、工程进度：自合同签订之日起，至工程完工之日止。

二、合同条款

1、合同金额：人民币（大写）__________元整，小写：__________元。

2、付款方式：自合同签订之日起，甲方需支付乙方总金额的______%作为预付款，剩余款项在工程进度达到______%时支付______%，剩余______%在工程完工并验收合格后支付。

3、施工期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。

4、质量标准：按照《建筑装饰工程施工及验收规范》（GBJ78-88）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB-2001）等有关法规进行施工和验收。

5、安全责任：乙方应遵守施工安全规范，确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。

6、违约责任：如甲乙双方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

7、工程验收：工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后______日内进行验收，并在验收合格后签署《工程验收单》。如有质量问题，乙方应负责修复。

8、保修期：自工程验收合格之日起，保修期为______个月。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。如因甲方使用不当或其他原因导致的损坏，乙方可提供有偿维修服务。

9、其他条款：详见附件二《补充协议》。

三、争议解决

如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、附则

1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。房屋装修合同书

甲方（发包方）：_________

单位名称：：

_________

乙方（承包方）：_________

单位名称：：

_________

甲乙双方经友好协商，就房屋装修合同书达成以下协议：

第一条工程概况

1、工程名称：_________

2、工程地点：_________

3、工程范围：包括但不限于拆除旧设施、刮腻子、墙面粉刷、地砖铺设、吊顶安装、水电改造、防水等。

4、工程承包方式：乙方包工包料。

5、工程期限：自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止，共计_________天。

第二条装修材料及设备

1、装修材料及设备由乙方提供，费用已包含在工程总价款中。

2、甲方有权对装修材料及设备进行验收，并有权要求更换不符合质量要求的材料和设备。

第三条工程价款及支付方式

1、工程总价款为人民币（大写）_________元整，小写：￥_________元。

2、支付方式：甲方在签订合同后，应向乙方支付总价款的50%作为预付款，工程进度达到50%时，支付总价款的30%，工程进度达到100%时，支付总价款的15%，剩余5%作为质保金，自工程完工之日起一年内无质量问题时一次性付清。

第四条工程质量和验收标准

1、工程质量应当达到约定的装修标准，确保安全、美观、实用。

2、验收标准：按照《房屋室内装饰装修质量验收标准》执行。

3、验收时间：自工程完工之日起一周内。

第五条违约责任及解决方式

1、如因乙方原因导致工程逾期完工，每逾期一天，乙方应支付总价款1%的违约金。

2、如因甲方原因导致工程延期开工或中途停工，甲方应支付乙方因停工、窝工所造成的损失。

3、如因不可抗力原因造成工程延期完工或不能完成，甲乙双方应当协商解决。如协商不成，应当按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。建筑工程施工承诺书：工程承诺书范文致：__________（招标人名称）：

根据贵方为__________工程招标文件，我单位（全称：________________________）决定参与该工程投标，并向招标人递交本施工承诺书。

我方在此郑重承诺：一旦中标，我方将严格遵守招标文件的所有规定和要求，以及投标文件中的承诺，尽心尽力地完成该工程的施工任务，并保证按照合同约定的质量和工期要求进行施工。

我方承诺按照投标文件中的管理体系、质量保证体系、安全管理体系、文明施工管理体系的要求进行工程施工管理，确保施工过程中的质量、安全、环保、文明施工等各方面均符合相关法规和规范的要求。

我方承诺按照投标文件中的施工方案和计划进行施工，保证人员、机械、材料等各方面资源充足，合理安排工期，确保按期完成施工任务。

我方承诺按照国家相关法律法规和合同约定，履行对招标人的义务，包括但不限于提供合格的工程产品、优良的施工质量、严格的