2023年工程协议书锦集篇

2023年工程协议书锦集篇工程协议书篇1

甲方：______________乙方：______________

为加强施工现场的标准化管理，落实平安生产工作责任制，确保平安、文明施工、环保卫生等工作达到预期目标。经甲乙双方同等协商，自愿签订本平安协议，并共同遵守。

一、平安管理目标

1、杜绝大小事故的发生，平安隐患整改率必需达到100%;

2、必需达到各项平安生产检查标准;

3、不发生重大平安伤亡事故。

二、双方责任

(一)甲方责任

负责对乙方在施工过程中的平安生产、文明施工、劳务运用等进行监督、协调、检查、惩罚的权利。对违反项目管理制度的行为行使经济惩罚和辞退的权利。

(二)乙方责任

1、严格执行平安技术交底。严格执行工序质量操作程序，确保当天工完场清，责任区材料堆放整齐、环境平安整齐。

2、严格执行项目部制定的各项平安生产、文明施工的规章制度。有权拒绝违章指挥，杜绝违章作业。不发生人身伤亡、机械、火灾事故。

3、因工违章受伤时，马上向甲方经理和栋号负责人报告，并接受甲方人员调查，24小时后补报，不予受理。在工地以外，非甲方支配的作业，出现事故时，甲方不予受理。

4、乙方违反协议造成事故时，应对人员伤亡和财产损失负全部责任。

三、详细要求

1、遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位。

2、酷爱本职工作，工作主动性高，奉公遵守法律，能吃苦耐劳。

3、努力学习平安技术学问，熟识各种平安技术措施，精通平安技术操作要求，熟识项目部规章制度、管理标准。

4、坚决制止违章作业，按章办事。遇险情要停止作业，马上报告。

5、进入施工现场必需戴好平安帽，高空作业必需系好平安带，必需熟识本工种的平安技术操作规程。

6、主动参与平安活动，仔细执行平安交底。不违章作业，听从平安人员的指导。在平安生产方面做到相互帮助，相互监督。对新人要主动传授平安生产学问。维护一切平安设备和防护用具，不擅自拆改任何平安技术设施。对担心全作业要主动提出看法，并有权拒绝违章指令。发生伤亡和未遂事故要爱护现场并马上上报。

7、不擅自开动他人运用的施工机械、机电设备。

8、仔细执行成品爱护措施，严禁损坏污染成品。

9、讲究卫生，严禁在施工现场随地大小便。

10、宿舍内要保持整齐、有序。生活区四周应保持卫生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放刚好清理。严禁运用电炉、电饭锅及全部电力加热器。禁止私拉乱接电源线路。

11、特种作业人员必需持证上岗，并严格遵守有关的平安技术操作规程。

12、遵守国家的法律、法规，不发生打架斗殴、赌博、流氓行为进入施工现场作业前，必需先把身份证复印件交平安部备案，并且接受平安教化，签订平安协议书，否则不得进入现场施工。

14、严格遵守施工定额，照合同办事，严禁在结算工资时无理取闹及乱投诉等现象。

四、对于下列状况之一的，甲方赐予罚款或者令其停止上班，情节特殊恶劣的'清退出施工现场。

1、严峻违反平安操作规程，事故隐患严峻干脆危及他人生命平安的。

2、违章违纪较多，经教化指出后不改者，造成事故或影响平安生产评比、达标的。

3、擅自动用他人运用的施工机械、电动设备而造成事故的。

4、违反劳动纪律、违章作业、野蛮施工及不遵守规章制度的。

五、本平安生产协议一式两份，各自双方签字后生效。

甲方：____________乙方(签字)：________

项目负责人：________工种：________身份证号码：________

____年____月____日____年____月____日

工程协议书篇2

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

委托书（房屋建筑工程设计）

编号：

注：1、此表下载有效，请建设单位如是填写表中内容；

2、建设单位不能将同一个项目同时托付两家及两家以上审查机构审查；

3、此表一式四份，建设单位、审查机构存档，建设行政主管部门、建筑节能主管部门备案一份。

工程协议书篇3

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一样，订立本合同。

一、工程名称：

二、技术标准：根据现行国家施工验收规范执行。

三、工程内容：等内容。

四、承包形式：包工包料双包工程。

五、甲方职责：(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;

(2)帮助解决与周边群众发生的纠纷关系;

(3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方担当)。

六、乙方职责：

(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的.现场监督检查;

(2)严格根据甲方的施工要求和工程量要求执行施工

(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;

(4)确保平安生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身平安责任，并担当由此而产生的全部经济损失;

(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方状况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。

九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。

十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。

工程协议书篇4

甲方：

乙方：

甲方与乙方原于年月日签订的，经双方协商就有关事项达成如下协议：

一、工程划线

甲、乙双方支配相关工作人员于已施工的项目工程内容进行划线，拟定于年月日划线结束。

二、工程资料

乙方根据划线的已完工程内容，完善相应的工程资料，将已完工程完整工程资料经监理单位、单位审核同意并签字齐全后于20xx年月日前上报甲方相关部门，经甲方相关单位审核同意书面签字后视为资料移交。

三、工程量确认

1、对于乙方已完工工程内容经甲、乙双方书面确认及监理、业主单位认可且对质量等其他方面无异议的工程量予以确认；

2、甲方或监理单位认为已完工程量中存在质量等其他方面问题须要修复的内容，乙方应在及甲方验收，在乙方修复后经双方及监理单位认可且对质量等其他方面无异议的`工程量，对该工程量予以确认；

3、对于双方划线范围内乙方未完工的内容（包括但不限于乙方完成的半成品或已做好相关施工打算工作的内容），经甲、乙双方书面确认后，乙方负责完成后续工程施工事宜，乙方应在天内完成后续工程施工。待工程完工后，经甲乙双方及监理单位确认该工程质量等其他方面无异议，甲方对该工程量予以确认；

4、上述乙方完成工程在质保期内（质保期从整个工程竣工验收合格之日起算），如业主方、监理单位及相关验收单位认为该工程有质量问题，乙方应担当修复责任。在甲方通知乙方后，乙方应按甲方通知内容完成质量修复责任。如乙方未按甲方通知进行修复，则甲方有权自行修复或托付第三方进行修复，由此所产生的一切费用均由乙方担当，如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

5、在上述事项完成后乙方一周内编制完整的工程结算书（一式三份）上报给甲方，甲方接到结算书后支配工作人员天内赐予审核结束。待双方确认后作为工程最终结算依据。该最终结算价款为甲方应支付给乙方该项目的全部款项（包括但不限于工程价款、驻地建设、前期投入打算工作等一切费用），除此之外乙方不得以任何理由向甲方主见任何款项或责任。

四、结算价款支付

工程最终结算确认后日内，甲方支付乙方已完工程结算价款的，于天内支付至结算价款的内支付至结算价款的，于天内支付至结算价款的%。每次付款前，乙方应向甲方提交甲方应付款项%，金额的合规发票，否则，甲方有权拒绝付款，由此所产生的一切责任均由乙方担当。

五、债务担当

乙方承建该项目欠付的款项（包括但不限于乙方以自己名义或者乙方以甲方或甲方项目部名义所发生工程分包款项、劳务费用、材料费用、机械租赁费用、地方债务等全部款项），乙方都应予以担当，并确保甲方接收该工程后顺当进场，同时保证无第三人就乙方承建期间债务向甲方主见任何权利，否则甲方有权向乙方追偿并有权要求乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。

六、项目移交

1、乙方承接该项目遗留的各类材料、设备（包括但不限于钢材、水泥、沙石、钢模、机械设备等）甲方同意接收的双方在本协议附件材料接收单的明细表中予以确认，甲方不同意接收的，乙方应在天内全部撤场；

2、乙方承接该项目所承建的基础项目，包括但不限于预制场地、拌合站、活动板房等项目甲方同意接收后经双方协商价格后在本协议附件基础项目接收单明细表中予以确认；

3、乙方应在月日内完成全部撤场工作，乙方撤场前应将工程垃圾等杂物清理出场，施工现场清理干净，乙方撤场结束时，双方办理接交手续。如乙方未按约定撤场的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金元。

七、本协议第一条、其次条、第三条第1、2、3、5款、第六条所约定的事项完成后，解除双方于年月日签订的，合同解除后，双方互不追究违约责任。

八、本协议未尽事宜双方协商解决，如发生争吵，双方协商解决，协商不成，双方一样同意向甲方所在地人民法院诉讼解决。九、本协议由双方签字盖章后生效。协议书一式陆份，双方各收执叁份。

甲方：（盖章）乙方：（盖章）

法定代表人法定代表人

或双方代表：或双方代表：

年月日年月日

工程协议书篇5

发包人：____________________（以下简称：甲方）

承包人：____________________（以下简称：乙方）

工程名称：______________________________。

工程地点：______________________________。

因财税第一条、纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用_____%和_____%税率的，税率分别调整为_____%、_____%。该文件从__________年_____月_____日执行，现经甲乙双方自愿、公允、友好协商，双方就__________年_____月_____日签订的_______________工程合同（以下简称为原合同）作如下补充协议：

一、原合同签订为含税价，工程造价保持不变。

二、截止_____年_____月_____日前，乙方刚好按甲方已预付工程款全额开具税率为_____%的增值税专用发票。_____月_____日后支付的工程款，按税率为_____%开具增值税专用发票。

三、原施工合同中规定开具增值税税率为_____%的`增值税专用发票条款作废。

四、此协议经双方签字盖章后生效，一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。本协议生效后，即成为原合同不行分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全接着有效。

五、如有未尽事宜，双方另行协商。

甲方：___________________乙方：____________________

__________年_____月_____日__________年_____月_____日

工程协议书篇6

合同编号

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

依照（中华人民共和国合同法）、（装饰装修工程合同条例）及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的有关事项，并结合本工程详细状况，双方达成如下协议，共同守约。

第一条工程概况

1。1工程名称：

地点：

1。2工程内容（附工程设计图纸及文字说明和工程预算书）

装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算。

1。3承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

a类为包工包料b类为包工不包料

1。4依据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

双方确定合同额为元，金额大写（人民币）。

设计费为元，金额大写（人民币）。

1。5施工期限：依据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

1。6如遇下列状况，工期相应顺延。

1。6。1按施工打算规定，不能供应施工现场场地，电源线路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。

1。6。2不属于系数范围内的重大设施变更，供应工程资料不准致使设计方案变更或出于施工无法进行而影响进度。

1。6。3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

1。6。4甲方现场负责人监理签证不刚好而影响下一道工序施工。

1。6。5因甲方材料供应不刚好而影响施工。

1。6。6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

1。6。7因政府行为、自然灾难等人力不行抗拒的因素，而延误工期。

其次条工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订（工程监理合同），并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条甲方义务

3。1开工前_______________天，为乙方接通施工现尝电、水、交通、负责直协调工作。

施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐藏工程进行24小时检查验收，合格后并签署看法，由乙方保存作为竣工验收依据。

3。2不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

3。3做好刚好供应工作，发觉材料不足时需马上补足。

3。4参加工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

第四条乙方义务

4。1施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。

4。2保证施工现场的整齐。严格执行市（区）县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

第五条工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方协商一样，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

第六条工程验收

6。1隐藏工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐藏工程24小时进行检查，验收合格并签署看法，由乙方保存作为竣工验修依据。

6。2工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。

第七条工程款交付方式

7。1第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。

7。2其次次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。

7。3第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。

7。4工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。

第八条违约责任

8。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

8。2未办理验收移交手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

8。3因单方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

8。4甲方未按期支付其次（三）次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

8。5由于甲方缘由，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

8。6由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。

8。7由于乙方缘由，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。

第九条保修

9。1本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。

9。2乙方供应终身修理服务，保修期外的.修理费用由甲方负责。

9。3人为破坏及外来因素，甲方指定或供应材料的质量缘由，自然灾难和人力不行抗拒的因素等缘由造成的损失不在保修范围。

第十条纠纷解决方式

本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或干脆向法院提起诉讼。

第十一条其它项目详细规定

11。1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费（此费用不在工程价内）

11。2工程竣工决算以实际工程量计算为准。

11。3增减项目由双方协商，双方签证为依据。

第十二条附则

12。1本合同经甲、乙双方签字后生效。

12。2甲、乙双方干脆鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。

12。3本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

12。4本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市（区）县有关签证部门进行签证，以爱护合同双方当事人的合法权益。

12。5合同的其它附件。

第十三条其它约定条款

发包单位承包单位：

（盖章）（盖章）

地址：地址：

托付代理人：托付代理人：章国鹏

联系电话：联系电话：

签约地点：签约地点：

签约时间：签约时间：

工程协议书篇7

乙方：yyy装饰工程有限公司甲乙双方就_____年____月至____年___月期间，乙方与甲方下属企业xxx公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议：

一、自上述工程开工至今，甲方共计向乙方支付工程款合计_______元人民币。

二、经甲乙双方核对，扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为______万元人民币。

三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项：

四、本协议订立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的全部违约责任。

五、甲方应当严格根据本协议第三条的'约定向乙方支付款项，每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。

六、本协议订立后，双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准，再无其他争议。

七、因本协议发生的一切争议，双方协商解决，协商不成时，交远华仲裁委员会仲裁。

八、本协议一式四份，双方各执两份，自签字盖章之日生效。甲方：________代表人：________乙方：________代表人：______________年___月___日

工程协议书篇8

甲方：

乙方：

为共同搞好……工程项目的施工生产工作，顺当完成工程施工任务。依据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内全部钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。

5、双方商定本工程工期90天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自年月日起计。

6、乙方签订合同前必需交付5万元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、全部焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元（含基础）。

二、甲方工作

1、向乙方供应施工所需的水、电、设备等设施。

2、对工程质量、进度进行监督检查，刚好办理验收结算。

3、甲方指派人员参加或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

4、刚好履行乙方的其他帮助义务。

三、乙方工作

1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的`履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

2、执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负责。

3、严格根据甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行爱护。

5、乙方必需无条件听从甲方管理支配

四、关于工程款及结算的约定

1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。

2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%

3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。

4、乙方每月必需凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不赐予办理；

五、关于材料供应的约定

1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方选购 供应到工地现场。甲方供应的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。

六、关于双方责任的约定

1、甲方的责任：甲方缘由影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时供应材料、设备；不能按期支付工程款，甲方担当相应的费用。

2、乙方的责任：不能根据工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方担当。对竣工验收后，保修期一年内发觉属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费修理。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员损害，由乙方负责。

3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以刚好修复或赔偿。

七、关于设计与施工及验收的约定

1、乙方必需按甲方签定图纸施工、安装。

2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减缘由、时间、材料等。乙方依据变更要求，两天内向甲方提交变更所实行措施、增减的造价（因停工等缘由造成的材料奢侈）等费用清单。

3、隐藏工程在隐藏前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐藏，并照实填写隐藏记录，甲方应予以承认。

八、奖赏和违约责任

1、由于甲方缘由，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方1000元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。

2、按甲方和乙方协定的施工进度安排，由于乙方缘由，逾期完工，每逾期一天，乙方支付1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

九、合同份数

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、其它

本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

二0XX年月日

工程协议书篇9

协议书由____(以下简称“业主”)为一方，与____(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。

鉴于业主已托付监理单位为____工程供应监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成协议:

一、本协议书中的词句和用语与“马路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1.马路工程施工监理中标函或托付函

2.马路工程施工监理合同通用条件

3.马路工程施工监理合同专用条件

4.《马路工程施工监理规范》(jtj077-95)

5.马路工程施工监理招、投标文件

6.双方签认的补充或修正文件

7.其它文件

8.附件：

附件a——监理服务的形式、范围与内容

附件b——业主供应的监理工作条件

附件c——监理服务的.费用与支付

其它附件

三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。

四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺根据本监理合同的规定履行监理服务。

五、本协议书经双方签字盖章后，自___年___月__日生效，至___年__月___日终止，在根据监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。

六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本___份.双方各执___份。

业主：_____(盖章)______监理单位：_____(盖章)

法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)

单位地址：单位地址：

邮编：邮编

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行;

帐号：帐号：

工程协议书篇10

甲方：____________乙方：____________

一、基本内容

为全面履行甲乙双方签订的建设工程施工合同内容，进一步明确在施工过程中甲乙双方的平安责任，爱护施工人员的平安和健康，防止伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国平安生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、法规，甲乙双方经协商达成一样，并同意按以下条款签订本协议。

1、施工单位必需建立平安生产责任制，加强规范化管理，向施工人员进行平安交底、平安教化和平安宣扬等各类平安活动，严格执行平安技术方案。

2、施工现场和工人操作面，必需严格按国家、政府规定的平安生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有平安牢靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

3、施工现场的用电线路、用电设施的安装和运用必需符合安装规范和平安操作规程，并根据施工组织设计进行架设，严禁随意拉线接电。

4、施工机械进场须经过平安检查，经检查合格的方能运用，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5、施工单位应当做好施工现场平安保卫工作，实行必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

6、施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照国家相关规定执行，同时我方赐予20万元的经济惩罚并清退出场。

二、甲方责任与义务

1、甲方有权要求立即撤走施工场内乙方施工队伍中的违章操作人员。

2、对不符合平安规定的，建设单位平安管理人员和监理单位平安负责人有权要求施工单位停工和强行整改使之达到平安标准，所需整改费用从工程款中三倍扣除，同时因此造成的一切损失由施工单位担当。

3、违反平安生产、治安、消防、文明施工规定的行为，建设单位依据相关规定有权对施工方进行经济惩罚。

三、乙方责任与义务

1、施工单位必需敬重并且听从建设单位现行的有关平安生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

2、施工单位应在合同签约后15天内，呈送平安管理防范方案，详述将要实行的平安措施和对紧急事务处理的方案以及自身的平安管理条例，报建设单位批准。但此批准并不减轻施工方的平安责任。

3、施工单位必需执行平安技术方案报批制度、平安技术交底制度、周一平安例会制度与班前平安讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。

4、施工单位必需执行各级平安教化培训以及持证上岗制度，按要求建立自身的定期和不定期的平安生产检查制度，并且严格贯彻实施。

5、施工单位必需设立专职平安人员实施日常平安生产检查制度确保平安方案和措施得到实施;建立工长、班长跟班检查制度和班组自检制度;必需严格执行检查整改制度。

6、施工单位必需严格执行平安防范制度，实行一切严密的、符合平安标准的预防措施，确保全部工作场所的平安，不得存在危及工人平安和健康的危急状况，并保证建设工地全部人员或旁边人员免遭工地可能发生的一切危急。

7、施工单位自带的各类施工机械设备，机械性能应良好，各种平安防护装置齐全、灵敏、牢靠。中小型机械设备和一般防护设施执行自检后依次报监理单位验收合格后方可运用;大型机械设备和大型防护设施，在自检的基础上申报监理单位，并接受专职部门的专业验收。

8、施工单位必需教化和约束自己的职工严格遵守施工现场平安管理规定。

9、施工单位必需执行个人劳动防护用品定期定量供应制度;必需预防和治理职业损害与中毒事故。

10、施工单位必需严格执行职工因工伤亡报告制度，施工单位职工在施工现场从事施工过程中所发生的损害事故为工伤事故，责任和损失均由施工单位负责。

11、假如发生因工伤亡事故，施工单位应在1小时内，以最快捷的方式刚好逐级上报上级有关部门。同时施工方主动组织抢救工作，实行相应的措施爱护好现场。如因抢救伤员必需移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。

12、施工单位要主动协作建设单位、上级主管部门对事故的调查和现场勘查。凡因施工方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场的，所造成的一切后果均由施工方担当。

13、施工单位必需担当因为施工单位的缘由造成的平安事故的经济责任和法律责任。

14、假如发生因工伤亡事故，建设单位帮助施工单位做好事故的善后处理工作。伤亡人员为施工方人员的，施工单位应干脆负责伤亡者及其家属的接待善后工作。

四、罚则

有下列状况之一的个人，罚款1000元，状况严峻(或屡教不改)的，罚款3000元，或清退出场，触犯刑律的，送交当地公安机关处理;

1.进入施工现场不戴平安帽，不