消防招标文件

投标须知专用部分招标文件专用部分招标文件专用部分附表1：暂估价的专业分包工程及其暂估价一览表暂估价的专业工程及其暂估价一览表序号专业分包工程名称计量单位暂估价（元）备注无暂估价的专业分包工程的暂估价合计元说明：上述暂估价的专业分包工程的暂估价计入投标报价中。

附表2：暂估价的材料和工程设备及其暂估单价一览表暂估价的材料和工程设备及其暂估单价一览表序号暂估价的材料和工程设备名称计量单位工程数量暂估单价

（元）无说明：上述暂估价的材料和工程设备的暂估单价计入分部分项工程量清单的综合单价中。

附表3：承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施一览表承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施一览表序号条件和设施名称计量单位数量标准和要求无

附表4：发包人发包专业工程及其整项暂估金额一览表发包人发包专业工程及其整项暂估金额一览表序号发包人发包专业工程名称计量单位暂估金额（元）备注无发包人发包专业工程暂估金额合计元说明：上述发包人发包专业工程的暂估金额本身不计入投标报价中。附表5：发包人供应材料和工程设备及其暂估金额一览表发包人供应材料和工程设备及其暂估金额一览表序号发包人供应材料和工程设备名称计量单位暂估金额（元）损耗率备注无说明：上述发包人供应材料和工程设备的暂估金额本身不计入投标报价中。附表6：暂列金额明细表暂列金额明细表序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注无暂定金额合计元说明：上述暂定金额计入投标报价中。附表7：建设工程安全防护、文明施工措施项目清单建设工程安全防护、文明施工措施项目清单1文明施工与环境保护1.1文明施工和环境保护须严格执行相关的法律、法规、规章、规范性文件和标准等。1.2本工程施工现场应按照北京市建委创建文明安全工地的标准和要求进行文明安全施工管理，包括有关设施的设置、办法的制定与实施和资料的准备等。1.3特别提醒承包人，不管合同文件中是否另有约定，承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂，（包括但不限于）如含有尿素的混凝土抗冻剂等；承包人应在其项目质量保证计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和任何后果由承包人完全负责。1.4承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理等等；承包人还应对施工临时污水排放系统建立符合排放标准的临时沉淀池和化粪池等；以上发生的全部费用应包含在承包人的报价中。1.5承包人应制定严格的措施和管理制度，防止施工扰民和民扰给工程的正常施工进度带来不良影响；承包人应处理和协调好本工程的周边关系，且应保证发包人不会承担任何与施工扰民或民扰有关的费用，且不会遭受任何与施工扰民或民扰有关的费用和工期的索赔。承包人负责解决所有扰民和民扰问题所需发生的全部费用应包含在其报价中。1.6安全警示标志牌1.6.1为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；并在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。1.8材料堆放、仓储和运输1.8.1承包人所有的已进场材料必须妥善分类保存，并做好符合ISO9000标准要求的标识，保证储存材料处于整洁有序和不会受到天气影响的状态。1.8.2发包人和工程师有权指示承包人将任何已进场材料储存到现场特定的位置，承包人应遵照执行。1.8.3材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌。1.8.4水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。1.8.5易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。1.8.6承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。1.8.7承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。1.9临时消防1.9.1承包人应根据相关法律法规和政府消防管理机构的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防水箱、泵房和紧随工作面不超过一层的临时疏散楼梯。1.9.2承包人的临时消防系统和配置应分别经过发包人和工程师和政府消防管理机构的审批和验收；承包人还应自费获得政府消防管理机构的临时消防证书。1.9.3所有的临时消防设施属于承包人所有，承包人应在工程实际竣工时和永久性消防系统投入使用后从现场拆除。1.9.4承包人应制定并实施严格的消防管理制度，在现场储有或正在使用易燃或可燃材料时或有明火施工的工序实行严格的“用火证”管理，配备足够的消防设备和设施，成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训；消防管理制度应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。1.10垃圾清运1.10.1施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。1.10.2承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立足够尺寸的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按政府有关管理机构的规定，运送到指定的垃圾消纳场。1.10如果承包人不能按上述要求处理现场垃圾，且在收到发包人和工程师或有关政府机构的书面通知后，仍未立即采取具体行动，发包人可雇佣其他人清除现场垃圾，相关费用由承包人支付或由发包人从承包人按合同约定应得或将得的任何款项中扣除。1.10.4承包人应对离场垃圾运输和其它所有车辆进行防遗洒和污染公共道路的处理。1.11现场保卫1.11.1承包人应为现场提供24小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的被盗或被窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。1.11.2承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，允许承包人直接雇佣专业保安公司负责现场保安和保卫；保卫制度除规范控制现场出入大门外，还应规定现场周边和全现场的保安巡逻。1.11.3承包人应制定并实施严格的现场出入制度并报发包人和工程师审批；车辆的出入须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过发包人和工程师批准的格式印制，但至少应包括工程名称、证号，持有人姓名、性别、职务、所属公司和持有人照片等内容；出入证应加盖印章和做塑封，防止伪造。2临时设施2.1承包人的现场办公室、仓库和临时车间等2.1.1承包人应在经发包人和总承包人同意的位置，搭设、维护用于自己的现场临时办公室、工人工具房、材料仓库和临时车间等，所有这类临时设施都必须是全天候的，并在工程竣工时拆除和恢复地表原状。2.1.2因现场施工场地狭小，承包人不能在现场搭设现场临时办公室，承包人自行解决。2.1.3承包人应为他自己使用的办公室考虑必要的办公家具和设备，并考虑为满足工程实际需要而必须的所有办公开支。2.1.8承包人还应考虑在工程施工期间，因永久工程施工的需要，某些临时建筑物需提前拆除或挪位；承包人应在他的投标书中将此类可能性或必要性做充分考虑，一旦合同签订，发包人将不会承担任何与上述提前拆除或挪位带来的额外费用；如果承包人计划将永久工程的某一部分或几部分用做后期的临时办公室，承包人应考虑他的这类要求应满足政府有关机构的规定和得到发包人和工程师的批准。2.2工人生活基地2.2.1承包人应考虑为他雇佣的外地进京施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足北京市建委有关文件规定的生活标准和卫生标准等的要求。2.2.2因现场施工场地狭小，承包人不能在现场搭设工人宿舍和食堂，可向总承包人租赁工人宿舍。2.4临时供电、上下水2.4.1总承包人2.4.2总承包人负责确保和维护临时上、下水和电力供应系统始终处于满足有关政府机构要求和正常施工生产要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久工程系统投入使用后从现场拆除。2.4.3临时上、下水和供电设施应至少包括下列工作内容：与市政总管或干路预留连接点做临时连接；场内临时总控室或配电室、仪表、阀门、场内主管主线、场内支管支线、三级供电所有配电箱（保证三级配电箱间的距离不超过50米）、各类临时检查井、沉淀池等等；配电箱、开关箱：按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。配电线路：按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。接地保护装置。施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。所有临时照明设施，包括36伏变压器、灯架、灯头、灯具、电线以及足够的用于维护的备用件和零配件；供水和供电系统要保证对各现场电动机械设备和工器具足够的电力供应和对所有工序施工的临时供水；对建设单位和工程师及承包人等所有现场临时建筑物和构筑物的临水临电供应；临水和临电系统应保证每天24小时都处于良好的运转状态，以确保因工序本身要求和进度计划要求的加班工作质量和进度，确保工程按期竣工；下水系统还应包括必要的临时落水管、排水井、集水井、水泵等，保证在整个施工期间，现场范围内不会有积水，包括屋面、地表面、基坑等。2.4.4在实际竣工前，主要的永久设备和系统的试车需要永久电力，总承包人有义务协助建设单位确保永久电力的供应；特别是，总承包人应与有关政府供电机构协调，在供电机构要求的时间前，完成永久配电室的工作并使其具备永久连接的条件，且总承包人应为政府供电机构做永久连接提供所要求的一切合理的设施和辅助工作；将配电室提前移交给政府供电机构做永久连接不能理解为是建设单位的对该部分的接受。承包人应服从总承包人总体安排。2.4.5永久连接的许可由建设单位负责申请，且由建设单位负责所有有关的费用；总承包人应在工程进行到具备永久连接条件和需要政府供电机构做永久连接时，立即就此书面通知建设单位和工程师。承包人应给总承包人积极配合。2.4.6本工程水电费用由承包人向总承包人据实结算。2.4.7现场临时上、下水系统和临时供电系统等应在工程竣工时，或根据施工进度的需要在工程竣工之前拆除并恢复地表和任何设施的原状。2.5脚手架2.5.1提供在工地内现成的爬梯、脚手架等共同使用，此等爬梯、脚手架等的使用时间不能超过总承包人本身所需的时间，其拆除时间无需征得承包人的同意。2.6临时通讯2.6.1在合同履约期内，承包人应为他自己驻场人员的办公室提供必要的电话设施，并承担相应的费用。2.6.2承包人还应在现场配备现场范围内的呼叫系统，以方便工程的有效实施，并提供必要的设施以允许发包人和工程师的驻场人员使用该系统，以便在必要时，能使用该系统对承包人、发包人和工程师的现场人员进行呼叫联络。2.7安全支护和临时防护2.7.1承包人应对所有由其或其所有其他承包人负责的所有临时工程的安全性负责。2.7.2承包人应负责所有临时工程的设计。2.7.3承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固；不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备，除非承包人已获得发包人和工程师书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑；尽管如此，承包人应对任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。2.7.4除非合同中另有约定，且除非是实际上不可拆除的临时工程外（在此情况下，应经过建设和工程师审批或在合同中预先声明，且在竣工交付时，向建设单位和工程师递交有关此类临时工程的竣工图和有关资料），任何安全支护和所有临时工程等应在工程竣工时，或根据施工进度的需要在工程竣工之前拆除并恢复地表和任何设施的原状。3安全施工3.1承包人应在整个合同履约期内，遵守有关安全生产的法律、法规、规范、规章和规范性文件等的要求或规定。3.2在整个工程施工期间，承包人应在施工现场随时设立和维护并在有关工作完成或竣工交付后撤除：“四口五临边”的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；楼板、屋面、阳台等临边防护。用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18㎝高的踢脚板。通道口防护。设防护棚，防护棚应为不小于5㎝厚的木板或两道相距50㎝的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。预留洞口防护。用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。电梯井口防护。设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。楼梯边防护。设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板。安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；垂直方向交叉作业防护。设置防护隔离棚或其他设施。高空作业防护。有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等以防止各种可能的事故；合格的足够数量的手提灭火器；装备良好的易燃、易爆物品仓库和相应的使用管理制度；对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度。3.3在整个工程施工期间，承包人应委派三名具有合法上岗资质和有足够经验的安全员或安全工程师并配备足够的助手常驻现场，该安全员或工程师应负责组织召集和主持每周至少一次的有所有在现场工作的工人和其他工作人员参加的安全生产例会，每天至少对现场安全生产状况进行全面检查并作好记录，负责安全技术交底和施工方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。3.4所有特殊工种必须是经过专业培训并取得相关证书，技术熟练、持有北京市特殊工种操作证或临时操作证的人员；所有工人在进场作业前必须严格进行“三级”教育，考核并颁发安全上岗证；承包人应按总承包人和工程师的要求，随时向总承包人和工程师出示这类证件；总承包人和工程师有权将不具备这类证件的专业工人或其他工人逐出现场；尽管如此，承包人保证总承包人免于任何因承包人违章使用工人而可能导致的任何损失或损害。3.5承包人应对所使用的提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应有安全操作防护装置和详细的安全操作规程等。3.6承包人应对所使用的用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果总承包人和工程师认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照政府的有关法规、规章和条例等的要求。3.7承包人应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现安全事故，能立即保护好现场，抢救任何伤员，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大，并立即向总承包人和工程师报告和以事故报告的形式向有关政府部门或管理机构报告。

附表8：其他措施项目要求1保修证书和使用说明1.1除非合同文件中另有需提前递交的约定，承包人应在工程竣工前将合同文件中约定的所有保修证书、试验检测证书、材料和设备的基础数据、厂家使用说明、设备和建筑物主要系统和构成部分的保养要求和应用指南、备用零配件清单等递交给总承包人和工程师。1.2此类文件应以分类装订并形成维修手册的方式递交，其格式应经总承包人和工程师批准。1.3允许承包人所递交的维修手册中包含非合同约定的语言文字资料，但承包人必须自费将此类资料准确地译成合同文件约定的中文并附在相应的资料后面，以便总承包人参考。2保证足够的生产流动资金2.1在整个合同履约期间，承包人除能得到总承包人根据合同条件的约定应支付的工程进度款等款项外，不会再得到来自总承包人的任何超出合同条件约定的任何额外资金的支持，因此，在整个合同履约期内，承包人应考虑并准备足够的自有流动资金，以满足本工程正常施工的需要；除非合同文件中另有约定，总承包人和工程师都不会接受任何因承包人生产资金不足而提出的任何性质的索赔。3清关和关税3.1如果本工程有任何材料或工程设备需要进口时，承包人应在报价中考虑所有进口材料或工程设备的报关、内陆运输和临时仓储等必要的安排和所需的费用和时间，承包人还应在本合同签订后的14天内向总承包人和工程师提交符合有关政府机构要求的进口物品清单和包装要求清单。3.2为完成本合同所需材料和工程设备等关税的支付完全由承包人负责。4许可、批准和相关费用4.1除非相关法律、法规、规章等明确规定属于总承包人的责任，承包人应向对本工程有管辖权的各级政府机关、管理机构发出必要的通知或申请，获得所有必须的许可或证书，并承担相关的费用，支付可能的押金；承包人应在投标中充分考虑与上述工作相关的费用，总承包人将不会接受任何有关此类费用的补偿要求。5对现场条件的认可5.1承包人应当在递交投标书前对本工程的现场进行充分的踏勘，并在报价中对现场位置、现存建筑和设施的状况、毗邻的财产和周边设施的状况、现场的通道、仓储和临设用地、现场材料装卸等对工程施工的影响作充分的考虑。5.2总承包人和工程师不受理因承包人自身缺乏对现场条件的了解或掌握而提出的任何索赔。6工作场所的限定6.1承包人应采取一切预防措施，保证受他控制的人员在现场规划红线和合法临时租地范围内工作，且包括劳务分包和材料设备供应商的工作人员和工人；承包人应同时保证，未经合法授权的任何组织和个人不得进入本工程现场。6.2如果工程的实施需要临时占用毗邻的场地、设施或建筑物，承包人应首先获得有关管理机构或有关所有者的许可；任何情况下，承包人应保证他的工作不会给毗邻居民或组织带来任何不便。7工作时间和劳动工资7.1总承包人和工程师有限制或禁止承包人进行任何可能导致扰民的加班工作的权力；除非合同文件中另有约定，总承包人将不受理任何与此类限制或禁止相关的费用或工期延长的索赔。7.2在工程开工前，承包人应以书面形式向总承包人和工程师报告承包人计划的工作时间和班次安排，此类安排应首先保证在各方面已依照了国家劳动法等有关法律和法规的要求和并有可靠和具体的措施，保证不会给总承包人带来因扰民而引起的任何损失或损害；为便于总承包人和工程师的工作安排，如果承包人计划改变正常的工作时间，承包人应提前24小时通知总承包人和工程师，如果承包人的此类改变涉及法定假日或休息日，承包人应提前48小时通知总承包人和工程师。7.3承包人应在合同价格中考虑必要的加班费用，以保证工程能在不迟于合同文件要求的竣工日期前竣工；除非合同文件中另有约定，在整个合同履约期内，承包人不得以加班为由，提出任何相关费用的索赔。7.4承包人对工作时间的安排、工作条件的设置、雇佣工人和其他工作人员、劳动工资待遇等，必须遵照现行的法律、法规和规章等。承包人雇佣工人和其他工作人员的任何费用支付都由承包人负责。承包人应按照政府相关规定及时发放施工人员工资，不得以任何借口推诿责任。8现场例会8.1工程师将主持召开有建设单位、总承包人、承包人、设计人、和其他承包人出席的每周一次的现场例会，在总承包人或工程师认为必要时，总承包人或工程师可随时召集所有上述各方或他们中的一部分参加的其他会议；承包人应保证三位能代表承包人当场作出决定的高级管理人员出席会议，同时确保在合同关系上受他控制的相关人员的出席。8.2由工程师召集并主持的现场例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，会议议题将随会议通知在会议召开前至少24小时发给各参会方，会议纪要由工程师整理后分发给出席会议的各方；会议纪要将如实反映会议的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标等等；各方在收到会议纪要后24小时内，如有任何异议，应将有关异议以书面形式通知工程师；如工程师在会议纪要发出后24小时内未收到任何书面异议，则会议纪要的全部内容对各方产生合同约束力；对在上述时限内提出的任何有效异议，工程师应将此类书面异议转发给其他出席会议方，有异议的事项在下一个会议上重新讨论或由发包人和工程师依合同条件的有关约定发出相应指示；但对任何事项的异议，不影响会议纪要中无异议事项的合同约束力。8.3除非建设单位和工程师另有指示，由工程师主持的例会将在每周在现场会议室召开，遇法定假日和休息日顺延。8.4承包人应每周至少召开一次内部生产协调会，并提前24小时将每次会议的时间和地点通知总承包人和工程师，由总承包人和工程师自己决定是否出席；每次会议后48小时内，承包人应将该次会议的会议纪要递交给总承包人和工程师；会议纪要的格式应等同于总承包人和工程师每周生产例会的会议纪要的格式。9政府机构、建设单位、总承包人和工程师进入现场检查9.1有关政府部门或管理机构、建设单位、总承包人和工程师以及他们授权的任何人应有权在任何的时间进入工程现场、为本工程做任何准备工作的车间或其他场所进行视察、检查或监督；如果任何工作是在任何材料设备供应商的车间或其它场所进行准备，承包人应在相应的材料设备供应合同中以恰当的条款保证上述进入视察、检查或监督的权力。9.2如果建设单位、总承包人和工程师要求，承包人还应准备好检查所需的必备的检查工具和仪器等。10参观现场10.1承包人应确保避免任何未经总承包人和工程师同意的参观人员进入现场；承包人应确保每个参观现场的人员了解和遵守现场的安全管理规章制度，佩带安全帽，确保所有经建设单位、总承包人和工程师批准的参观人员的人身安全。11现场使用仅限于为本工程目的11.1承包人对本工程现场的使用仅限于为本工程的各种目的，不允许承包人将现场用于非本合同或与本合同不相关的工作。11.2除为场外工程施工外，承包人的工作空间仅限于现场规划红线或临时边界线范围内；承包人应最大限度地减少对周边毗邻地区和公共区域的干扰。14特殊交通运输的许可14.1如果受承包人控制的任何工作的场外运输有重量或体积特别大的设施或设备，且根据政府交通管理机构或市政管理机构相关规定是需要特别许可的，承包人应负责为此类异常重量和体积的设施或设备进场运输的过桥和过路办理政府交通管理机构或市政管理机构的许可并承担相应的费用；承包人将被认为已完全了解政府交通管理机构或市政管理机构的相关规定并在他的投标书中作了充分的考虑，总承包人和工程师将不会受理任何与此相关的索赔。15避免恶劣天气的影响15.1承包人应为任何已完成的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气对工程施工的任何影响和减少可能的损失；保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖，额外的临时仓库等等；任何因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自己负责。16具有危险性的施工方法16.1承包人应负责妥善使用、储藏、管理在现场内的所有易燃和易爆的材料，保证这类材料以及施工过程始终处于安全的状态。17工人劳保17.1承包人须在整个履约期内严格遵守有关工人劳动保护、身心健康、预防传染病和施工现场安全生产的法律、法规、规章和规定等等，并保障总承包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给总承包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。18对外宣传18.1除合同文件约定的现场名称牌以外，承包人为自身企业形象需要所做的任何设立在现场范围内的，包括现场临时或永久围墙内外，任何带宣传意义的标语、名称、图画都将是有限度的并经过总承包人和工程师批准；未经总承包人和工程师批准的任何上述宣传物都由承包人负责按总承包人和工程师指定的时间清除，不管是否源自承包人。18.2如果承包人计划在任何新闻出版物或媒体上做有关本工程的报道或宣传等，承包人应提前将宣传报道材料报总承包人审批，以确保所有宣传报道材料的准确性、正确性和统一性。18.3总承包人有足够的权利拒绝或禁止承包人或承包人的任何人员或其他组织或人员做任何有关本工程的宣传报道或引用总承包人有关本工程的任何宣传材料。19施工机械和工器具19.1承包人应根据合同文件下的具体工程情况，在他的投标质量保证计划或施工组织设计或施工规划中对这类机械和工器具的型号、种类、使用期间等按总体进度计划的要求进行合理的规划；承包人应基于他的上述计划，考虑这类机械和工器具的租赁或折旧、运行、维修保养、进出场、组装、就位、顶升、拆除和诸如设备基础等的临时辅助设施等所涉及的所有人工、材料和机械费用及政府收费等的责任和费用；不管承包人是否已根据投标须知的可能要求在他的投标书中已包括了或在评标时已按发包人要求提交了该项价格的明细组成分析，承包人需在合同文件要求的时间内提交该项价格的明细组成分析。19.2所有机械和工器具应定期保养、校试和维护，以保证他们处于良好和安全的工作状态；保养、较核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行；承包人同时应为上述机械和工器具准备足够的备用机械和工器具，以确保工程的施工能不间断地进行。20特许权和专利权20.1承包人应在他的投标价格中考虑他在工程实施中需要采用的任何涉及专利权或特许权的产品、工艺等所需的费用；承包人应保证总承包人免于因承包人违背相关法律、法规、规章等的要求而侵犯任何专利权或特许权引起的任何索赔、诉讼、罚款、损失和损害。21材料的检验和试验21.1承包人应根据本工程规范和技术说明、国家有关施工验收规范、标准和建设行政主管部门现行规定的要求进行工程材料等的检验和试验以及出具试验报告；除非政府相关文件另有规定，所有检验和试验应委托具有相应资质的试验室完成；对试验项目，如果总承包人和工程师要求，试验室的委托应经过总承包人和工程师认可。21.3除非合同文件中另有约定，所有检验和试验的费用由承包人承担，包括样品准备、送检、试验室委托、试验报告准备等等。22样品报批22.1所有材料、物品和工艺在用于永久工程之前需报经总承包人和工程师审批。22.2样品是指能体现材质、功能或工艺的具体例证，一旦样品经过总承包人和工程师审批，经审批同意的样品将成为检验相关工程的标准之一。如果承包人在投标报价时已提交了样品，且有关的厂家、品牌、价格、色彩等已经总承包人认可，有关的样品已经封存，这类材料设备的选择已经成为合同约束力的内容，承包人应当严格依照执行，除非总承包人和工程师另有指示，否则，承包人不需另行呈报样品。如果总承包人和工程师要求承包人呈报样品，承包人须将该项工作所要求的所有样品一起呈报；承包人所呈报的样品必须来自为永久工程供货的实际源地，且样品的尺寸和数量应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。22.3承包人应在批量加工前，或如为工厂制造产品，应在加工或定货前至少56天，且在依照设备、材料报批和采购计划并给予总承包人和工程师足够的审批时间的前提下，将有关样品报总承包人和工程师审批；样品的数量应合理满足为确定所报批的样品是否能达到可以接受的标准的需要；至少一套经审批同意的样品需存放在现场的样品间。22.4所有样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和出产国等的样品标签。22.5在每次呈报样品时，承包人都应附上一份申报单，其中应列出上述的样品数据和资料，并写明每一样品所对应的图纸号和合同价格组成明细单中的对应项目编号，并预留总承包人和工程师的批复意见栏；申报单一式四份，以便总承包人和工程师批复后，有关各方都能得到一份原始记录；申报单的格式应经过总承包人和工程师批准。22.6总承包人和工程师对任何样品的认可仅是对在批复意见中指明的特征或用途有效；对某一样品的认可不能被理解为对合同文件中任何约定的改变或修改；一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。22.7如果总承包人和工程师认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求，承包人应在收到相应批复后7天内按合同约定的要求重新准备并向总承包人和工程师提交有关样品；在承包人再次提交的样品仍被总承包人和工程师认为不符合合同约定的要求时，在不解除承包人任何合同责任的前提下，总承包人和工程师可向承包人推荐他认为能够满足合同要求的材料设备，以保证工程的进度不致受到影响，而承包人应相应地根据总承包人和工程师的推荐意见选择并提交有关样品。22.8总承包人和工程师有权决定是否将某一或某些样品本身用于永久工程；如果总承包人和工程师决定将某一或某些样品本身用于永久工程，承包人应确保此类样品的使用具备良好的条件并带有明显的识别标志。22.9承包人所呈报的所有样品，包括其包装、运输等的费用有承包人自己承担；经审批同意的样品需妥善陈列在现场的样品间中。23到厂家和产地的选样和考查23.1承包人被认为已在他的投标书中充分考虑了有建设单位、总承包人、设计人和工程师参加的外埠选样和考查的所有费用；这类选样和考查主要针对那些无法以送到现场的方式报批的样品或样品不足以反映全部供应质量而必须去厂家或产地考察审定的材料和设备，或需要对工厂制作产品的制作过程进行阶段监督检查的产品，由此而增加的相关的措施费用，投标人在投标报价时应予以考虑。24材料的仓储和运输24.1承包人所有的已进场材料必须妥善分类保存，并做好符合ISO9000标准要求的标识，保证储存材料处于整洁有序和不会受到天气影响的状态。24.2总承包人和工程师有权指示承包人将任何已进场材料储存到现场特定的位置，承包人应遵照执行。24.3承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。25竣工清理25.1在工程竣工后，不管总承包人是否已办妥政府有关机构所要求的一切必要的批准、备案手续以及是否已发布移交证书，承包人应全面履行其合同责任和义务，包括但不限于：从现场清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；所有表面完成约定的装修和装饰；检查和调试所有的相关设备。；检查、测试和确保所有系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；25.2整个工程应达到干净、整洁和能随时投入使用的状态。25.3对于完工后的清洁和交付，由此而增加的相关的措施费用，投标人在投标报价时应予以考虑。26竣工培训26.1在工程竣工后或投入使用前，承包人应负责组织他自己的专业人员和有关设备设施的厂家技术人员对建设单位的物业管理人员进行设备、设施等的操作和维护的培训，以确保建设单位的物业管理人员在工程投入使用后能立即独立进行必要的设备和系统操作、维护和故障排除。26.2承包人应根据合同有关要求，准备好相应的维修手册和操作说明；维修手册和操作说明应作为竣工培训的主要参考文件。26.3竣工培训和培训资料准备的所有费用由承包人承担。27深化设计费27.1承包人对设计图纸有技术优化和深化的义务。如果合同文件中约定部分永久工程由承包人负责设计，承包人应具有相应的设计资质，否则承包人需委托具有相应设计资质的单位，依法进行工程设计，严格执行工程建设强制性标准，并对工程设计的质量负责。同时应将相关图纸、规范、计算书及其他资料报设计人或相关图纸审批单位批准。27.2如果合同文件中约定部分永久工程由承包人负责设计，承包人应具有相应的设计资质，否则承包人需委托具有相应设计资质的单位，依法进行工程设计，严格执行工程建设强制性标准，并对工程设计的质量负责。同时应将相关图纸、规范、计算书及其他资料报设计人或相关图纸审批单位批准。27.3承包人须负责按工程技术规范的相关要求制作加工图、大样图、安装图、协调配合图等。承包人应在开始施工前或建设单位书面要求后14天内提交上述图纸，并在获得总承包人批准和有关单位审核盖章后按图施工。27.4总承包人可拒绝、认可或更改上述图纸，承包人不会因此类拒绝或更改而取得赔偿或工期延长。若任何图纸退给承包人修改，承包人于收到退回图纸后的7天内将修改好的图纸再呈交给总承包人审批。但总承包人不能非合理性的拒绝上述图纸。28竣工图编制费28.1承包人向总承包人提交竣工图的三套晒印蓝图以及三套电子版，投标人计取竣工图编制费，列入措施项目清单中。29工程水电费29．1工程水电费已包含在投标报价中，由承包人挂表结算。第十章合同条款专用部分

合同条款专用部分1．一般规定1.1词语定义1.1.21区段1.1.36总承包人指建设单位（北京天坛生物制品股份有限公司）委托的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。总承包人的具体名称北京市第五建筑工程有限公司1.1.37独立承包人：指由发包人(总承包人)选定并与发包人签订合同，从事承包人的承包范围之外的本建设项目相关工程建设的施工单位。1.1.38独立供应商：指由发包人选定并与发包人签订合同，负责供应属于承包人采购范围外的相关材料设备的供应商。1.3书面形式1.3.4发包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：传真号码：邮政编码：邮寄地址：送达地址：电子邮箱地址：承包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址：传真号码：邮政编码：邮寄地址：送达地址：电子邮箱地址：6．图纸6.1图纸6.1.1发包人应当向承包人提供图纸的日期及图纸套数：提供时间：开工前7天提供套数：提供完整图纸8套（其中含竣工图3套）。6.1.4补充条款：如使用国外或境外图纸，或购买标准图纸，复制、重新绘制、翻译或购买标准图纸等责任及费用的承担方式：承包人自行承包。7．发包人（总承包人）7.1发包人义务7.1.7现场的准备和移交由总承包人负责。7.1.18其他义务：建设单位和发包人提供的现场条件和服务通知承包人在适当的时间进入施工现场施工,并负责承包人与发包人和其他有关分包商的协调配合。负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工程控制计划，审查承包人编制的详细施工方案、施工作业计划和技术措施。发包人负责对承包人的质量、进度、安全和文明施工进行监督和管理。建设单位负责和政府有关部门的一切联系工作。负责提供发包人现场管理人员名单，如有变动，提前一周通知承包人。负责组织分部工程竣工验收工作。负责监督承包人按照工期要求把设备及材料运至施工现场并验收其质量满足设计要求。负责在合同规定的时间范围内，审核承包人的工程量及工作状态。督促承包人按照北京市竣工工程的有关规定编制、整理竣工图及其资料，并负责收集、审核承包人提交的竣工图及资料，汇总成整体工程的竣工图。7.2发包人代表7.2.1发包人代表姓名：增加以下条款:建设单位(业主)建设单位义务建设单位应按合同文件的约定全面履行合同义务，其义务包括但不限于：委托设计委托设计人完成本工程的设计（需由发包人和承包人负责完成的设计除外），并负责对设计人的工作及其进度作出妥善的监督和协调。委托监理委托监理人对工程进行监理，对监理人的职责和权力做详细定义并相应通知发包人、承包人及其他相关单位。委托建设单位代表按合同约定委派建设单位代表，并将有关的委派书面通知承包人及其他相关单位。下达指令按照合同文件的约定通过发包人向承包人下达指令，以保证本工程的顺利进行。批准和确认按照合同文件的约定回复、审批或确认承包人提供发包人提出的任何询问或申请。建设单位代表建设单位代表在本合同履行期间，建设单位应任命一名建设单位代表长驻现场，以代表建设单位履行本合同授予建设单位的所有权利和义务。发包人应在本分包合同生效后14天内将建设单位根据总包合同任命的建设单位代表的姓名及其他详细资料通知给承包人。承包人通过发包人提交给建设单位代表的任何请示、函件或报审资料等，均视为已有效的提交给了建设单位。建设单位代表所作出的任何通知、指令、同意、批准、证书、决定等，均视为由建设单位人所作出。承包人须遵循建设单位代表的一切合理指令执行工程，并须提供一切合理设施或资料，以使建设单位代表能够履行责任。建设单位有权通过发包人随时变更或撤消关于建设单位代表的委托。任何此类的变更或撤消均须以书面方式通知发包人和承包人；当承包人收到上述变更或撤消通知前，此类权力与职责的变更或撤消并不能具备合同的效力。建设单位代表权力委托建设单位代表可在需要时，将权限范围内的权力和职责委托给他的助理执行，并可随时撤销任何这类委托。建设单位代表的权力委托或撤销均应采取书面形式，并应得到建设单位的事先同意或事后追认，且在承包人收到之前不应产生合同效力。建设单位代表助理按照上述委托内容做出的任何决定、指令、检查、审核、检验、同意、批准或类似行为，应与建设单位代表做出的具有同等效力。8．承包人8.1承包人义务8.1.10此条款内容不适用该工程。此条内容改为：发包人的施工管理与配合发包人负责分包单位安全、文明施工等全面的管理，承包单位接受发包人的统一管理。发包人对所有分包人的施工安全管理负全责，承包人必须服从发包人对施工现场的安全生产管理；由于承包人安全事故给发包人带来的所有损失与责任均由承包人承担。发包人应为承包人从事其工作提供配合和服务，下列有关的配合和服务工作须由发包人免费负责：无偿提供现场已经搭设的脚手架供承包人使用，但其使用期限不得超过发包人根据进度计划需要拆除脚手架的时间。但若因分包自身工作延误造成脚手架使用周期的延长，发包人将积极给以配合，但承包人将因此发生的费用给予适当的补偿。发包人为所有承包人的材料、物品或设备安排足够期限和面积的临时仓储用地和用房；鉴于工程现场场地面积的有限性，现场的仓储用地和用房只能是周转性质的，为此，发包人应加强计划协调工作，保证承包人、供应商进出场时间的科学和合理性，并在有关承包人、供应商进场前足够的时间就进场安排等协商一致，发包人将为此提供一切可能的帮助。如果承包人的材料、物品和设备是根据有效的进度计划进场的，而发包人不能为这类材料、物品或和设备的仓储安排足够的空间，发包人承担承包人由此引起的费用损失。在工地内提供足够及合理并符合发包人要求标准的卫生设施供各分包人共同使用，并负责定时清理和保养直至不再需要时拆除。发包人根据进度计划和本工程施工的实际需要，及时为承包人提供足够的和无障碍的工作面、工作空间和工作时限；发包人同时协调好材料进场和场内的交通运输道路。提供现场已有的水平、垂直运输条件无偿供承包人使用。承包人如使用发包人现场已有的水平、垂直运输机械，须提前24小时提供给发包人详细使用计划，说明使用的时间、材料品种、规格和最大质量，由发包人统一协调安排后在24小时内安排方可使用。发包人负责现场公用部分安全防护设施的搭建和拆除。发包人负责现场的安全保卫。发包人提供承包人施工临时用水和用电接口及其临时设施的支持配合。施工用电接至各楼层配电箱，提供临时施工用水至各楼层。承包生活区用水、用电电源由总承包人提供，承包人安表计量，承包人按实际消耗直接向总包缴纳。在公共区，如楼梯间、井道等处设置照明装置。发包人负责现场所有垃圾的日常清运工作，包括承包人的施工垃圾；发包人建立和指定若干方便工作的垃圾堆放处，并制定相应的管理办法保证承包人、供应商都能遵照执行，以确保现场始终处于整洁状态；发包人制定的管理办法须经过建设单位和监理的审批。提供现场经纬、水准测量点网、洞口中线及楼层基准线，对所提供数据的准确性负责。提供标高、定位的基本点和线给各分包人。对工地红线范围内作全面的看管以防盗窃及破坏，包括对工地内各承包人的物料和工程进行看管。在工程进行期间提供足够临时照明及电力和试验所需负荷；发包人提供足够及合理的接驳点供各承包人使用，并提供电梯及机电设备等调试所需的电力；在有需要时提供临时发电机组。在工程进行期间提供足够的临时用水；发包人提供足够及合理的接驳点供各承包人使用；并保证冬季正常用水，不会结冰。在承包人完成工作并通过建设单位、监理和发包人的检查和验收后，如果发包人要求承包人将相关工作面移交给发包人，则工作面移交后由发包人负责相关的产品保护工作，包括做出防水、防火、防雨的措施。应当认为承包人在其合同价格中已经考虑了本款所述的施工配合与协调所发生的费用。8.1.11该条款内容修改为：遵循建设单位、发包人和监理单位的指示和管理建设单位、发包人和监理单位获本合同授权所发出的所有指示，承包人应立即执行。若承包人未在合理时间内执行上述指示，并在收到建设单位、发包人和监理单位催促执行指示的书面通知后7天内仍未执行，则发包人可另聘其他施工单位执行该指示所要求的工作，并将该施工单位所要求的所有费用从按本合同应付或将会付给承包人的款项中扣除，或作为债项而向承包人追讨。正常情况下，建设单位、发包人和监理单位发出的任何指示都应是书面的。但如果由于某种原因，建设单位、发包人和监理单位认为有必要以口头形式发出这类指示，承包人也应同样遵照执行。但规定：建设单位、发包人和监理单位应在该口头指示发出后7天内，以书面形式确认此类口头指示，并且书面确认和当时的口头指示在内容上应当一致。同时规定，承包人可在建设单位、发包人和监理单位发出此类口头指示后以书面形式记录此类口头指示并报建设单位、发包人和监理单位确认，如果7日内未被建设单位、发包人和监理单位以书面形式拒绝，则此类由承包人准备的书面记录应视为指令建设单位、发包人和监理单位的书面指令。承包人须维持一个有效率组织以便建设单位、发包人和监理单位发出的一切指示均能及时传送到现场执行。并应将相关指令记录在专门的施工日记内，并须允许建设单位、发包人和监理单位在任何合理时间查阅上述日记。若承包人实施及（或）完成的工程与合同文件规定或发包人指示的不符，监理单位均有权停止一切工程或任何部分工程，并立即通知发包人。承包人须遵循发包人的指示派代表出席由发包人主持的现场工程协调会或工作会议，并须提供一切有关资料以协助解决问题。8.1.18其他义务：8.2承包人代表8.2.1承包人代表姓名：10．监理人10.2监理人代表10.2.1监理人代表姓名：11．现场11.2该条款不适用本工程。11.3该条款不适用本工程。13．进度计划13.4进度报告13.4.2进度报告的格式和内容应当获得监理人的同意，内容可包括：其他要求：14．合同工期14.2各区段工期：17．工期延误17.1非承包人造成的工期延误17.1.1（6）其他允许延长工期的情况：无17.3工期延误的违约处理17.3.1承包人应向发包人支付误期违约金并赔偿发包人因此遭受的所有损失,逾期违约金从约定竣工日期起至实际竣工日期止,每日支付工程总价的万分之五。误期违约金最高限额为工程总价的百分之五。18．竣工日期及提前竣工18.2提前竣工发包人和承包人约定提前竣工并给予奖励的，奖励的金额为：无19．工程质量19.2创优目标本工程的质量创优目标及相关约定：无20．材料和工程设备检验20.4检验费用20.4.1此条款修改为：除非合同文件中另有约定，承包人应负担本合同下的所有检验和试验的费用。24．暂估价的专业分包工程本工程为专业承包工程，本条款不适用本工程。25．材料和工程设备的采购与供应25.1发包人供应的材料和工程设备本工程不存在发包人供应的材料和设备，故该条款不适用。25.2暂估价的材料和工程设备本工程不存在暂估价的材料和工程设备，故该条款不适用。25.4进口材料和工程设备25.4.5其他约定：30．合同价款30.2合同价款本合同采用的合同价款的约定方式为：固定综合单价合同除非合同文件另有约定，本工程的合同价款应当按照以下含义理解：合同文件约定的综合单价风险范围：投标人应在投标时充分考虑价格市场变化带来的风险因素。本工程钢材、预拌混凝土、电缆、人工的涨落超出±5%（不含±5%）部分予以调整。合同文件约定的措施项目费、其他项目清单中的配合服务费风险范围：实际工程量及工作内容与工程量清单中所列的工程量及工作内容之间的任何差异以及任何变更对合同内工作内容或工程量造成任何形式或程度的改变，都不构成承包人修改措施项目费、规费的合同价格以及提出任何索赔的理由，全部风险均应考虑。其他约定：本工程建设单位实行跟踪审计。30.3合同价款的调整本合同价款在下述因素影响下按下述约定予以调整：（3）、（4）、（6）条款不适用本工程。第30.2款约定的各项合同风险范围之外的风险引起的合同价款的调整方法：人工、材料市场价格变化的确定及价款调整因素及方法如下：（1） 本工程钢材、预拌混凝土、电缆、人工的涨落超出±5%（不含±5%）部分予以调整。（2） 价差的调整仅对超出部分的价差及相应的税金进行调整，其余安装费、管理费、利润、风险费率等其他费用一律不再调整。（3） 材料市场价格的变化幅度小于或等于合同中约定的价格变化幅度时，不做调整；变化幅度大于合同约定的价格变化幅度时，应计算超出部分的价差，其价差由发包人承担或受益。（4） 发包人、承包人应当按月对施工期间材料市场价格进行认价。承包人应当在合同规定调整情况发生后14天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，与工程进度款同期支付；发包人收到承包通知后14天内未予确认也未提出异议的，视为已经同意该项调整。市场价格变化幅度确定的原则：（1） 以本市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息价格中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准。（2） 当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其变化幅度；当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其变化幅度。（3） 施工期市场价格以发包人、承包人共同确认的价格为准。若发包人、承包人未能就共同确认价格达成一致，可以参考造价信息价格。市场价格变化幅度超过合同约定幅度的调整办法，采用加权平均法计算。其他调整因素及方法：工程计量及竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。30.4暂估价的专业分包工程的价款调整该条款不适用该工程。30.5暂估价的材料和工程设备的价款调整该条款不适用该工程。30.7暂列金额的确定及价款调整该条款不适用该工程。31．变更31.4承包人提出的合理化建议31.4.3在承包人的合理化建议为发包人带来额外经济效益的情况下，发包人和承包人分享此类经济效益的比例是：无32.变更的计价32.2变更计价的程序32.2.2重大变更工作所涉及合同价款变更报告和确认的时限为：28日内33．支付33.1预付款33.1.2工程预付款额度：在合同签订后10天内，发包人向承包人支付合同价款（不含安全防护、文明施工措施费）×15%的预付款、按合同约定的工程100%的安全及文明施工费，用于承包人自行施工部分备料、人员进现场所发生的费用。安全文明施工费额度：安全防护、文明施工措施费用总额的100％33.1.3扣回工程款的时间、比例:当工程款支付累计（不含预付款）达到完成工程总量60%（以发包方代表签字确认的工程量报告为准）时，预付款开始抵扣工程款，按每月工程进度款的70％扣回，当工程款支付累计（含预付款）达到完成的合同价款（不含安全防护、文明施工措施费）的80%时，抵扣完毕。33.2工程进度款33.2.1工程进度款的付款周期：（1）工程款支付方式为按月结算。支付金额为经发包人确认的上月完成的工作量的80％。（2）当工程款累计（含预付款）付至合同总价款的80%时暂停支付，工程竣工后付至竣工结算审计核定的结算价款的95%，余款作为工程保质金。33.2.2进度报告提交的时间及周期：每月25日前。33.2.5工程进度款支付除非合同文件另有约定，发包人在收到监理人按第33.2.4款提交的进度款付款单后，按照发包人确认的当期应当支付工程进度款，按照下述要求向承包人支付相应的工程进度款：工程进度款支付比例：支付金额为经发包人确认的上月完成的工作量的80％。工程进度款支付时限：确认后7日内。33.3措施项目价款及总承包服务费的支付33.3.1措施项目价款内所含的剩下的安全文明施工费及其他措施项目价款的支付方式为：随进度款按月支付本工程为专业承包工程，不涉及总承包服务费的支付，相关内容均不适用本工程。33.5外汇和汇率如果本合同（或部分）采用外币计价、支付和结算，则该外币与人民币之间汇率或确定该外币与人民币之间汇率的原则和方法：无。34．工程竣工34.2竣工验收34.2.2监理人提请建设单位、发包人组织进行工程竣工验收的时间：监理人审查后认为达到竣工条件3日内。建设单位、发包人组织工程竣工验收的时间：监理人提请建设单位、发包人组织进行工程竣工验收后3日内。34.2.3监理人对承包人提交的竣工验收申请报告提出审查修改意见的时间：收到承包人提交的竣工验收申请报告3日内。34.6竣工资料承包人向发包人提交的其他资料：无全部竣工资料（包括全套竣工图）的份数：三套（费用由承包人承担）和竣工图电子光盘三套。35．工程移交35.1承包人向发包人移交工程的时间：本工程按照第34.5款具备移交条件，承包人应在7天内向发包人移交工程，绝不能以尚未办理完成竣工结算为由拒绝移交工程。36．竣工结算36.1竣工结算报告36.1.2发包人应当在收到承包人提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的90天内完成审核，并提出审查意见。36.1.6其他约定：竣工结算后3个月内发包人支付至结算总价的95%。36.3质量保证金质量保证金的额度、支付时间和方式：按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》建质[2005]7号的通知规定，质量保证金额度为竣工结算总价的5%，质量保证金退还时间为工程竣工验收后24个月，质量保证金不计利息。37．保修37.2保修期与缺陷责任期37.2.1本工程的缺陷责任期：工程竣工验收后24个月。37.3保修费用37.3.1承包人在收到发包人要求修补的指令后，应当在1天内自费开始进行修补。41．保证担保41.1预付款保证担保41.1.1发包人向承包人支付预付款时，发包人不要求（要求/不要求）承包人同时提交预付款保证担保。41.2承包履约保证担保41.2.1发包人不要求（要求/不要求）承包人提交承包履约保证担保。41.3工程款支付保证担保：不适用本工程。41.4质量保证金保证担保：不适用本工程。43．争议43.1争议解决方式43.1.1本工程的争议解决方式约定采用如下第（2）种方式：向北京仲裁委员会申请仲裁；向东城区人民法院起诉。45.地下文物该条款不适用本工程。50．合同效力及份数50.2合同份数副本5份，双方各执2份，招投标管理办公室留存1份。

第十一章投标文件格式专用部分

投标文件格式专用部分一、商务标格式1、商务标封面格式2、除通用部分格式外，另补充投标函附录3、工程量清单计价相关表格参见《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）二、技术暗标正本格式1、投标文件技术部分（施工组织设计）封面格式

附表1：投标文件商务部分封面格式天坛生物疫苗产业基地101#、102#疫苗生产厂房消防工程投标文件项目名称：天坛生物疫苗产业基地101#、102#疫苗生产厂房消防工程投标文件内容： 投标文件商务部分投标人： （盖公章）法定代表人：（签字或盖章）日期：年月日

附表2投标函附录格式专业项目投标书工程名称投标人（盖章）企业资质类别等级企业法定代表人（盖章）项目经理资质等级 技术负责人职称 编制日期年月日

投标函工程名称：致：（招标人名称）在考察现场并充分研究上述工程的投标须知、技术标准和要求、合同条款、图纸、工程量清单及招标文件中规定的其它要求和条件后，我们兹以：人民币（大写）：元RMB￥：元其中：安全防护、文明施工措施费RMB￥：元农民工工伤保险费RMB￥：/