游泳馆建设工程施工合同_第1页
游泳馆建设工程施工合同_第2页
游泳馆建设工程施工合同_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

游泳馆建设工程施工合同游泳馆建设工程施工合同甲方：（甲方名称）地质：（甲方地质）方式：（甲方方式）乙方：（乙方名称）地质：（乙方地质）方式：（乙方方式）一、工程概况1.项目名称：游泳馆建设工程。2.项目地点：（项目地点）。3.建设内容：游泳馆综合设施的建设，包括游泳池、更衣室、淋浴间、观众席等。4.工程进度：根据合同约定开始施工，预计完成时间为（预计完成时间）。二、工程费用及支付方式1.工程价格：游泳馆建设工程的总价为（工程总价）。（1）工程开工前支付工程款的50%；（2）工程完成验收合格后支付工程款的30%；（3）工程竣工并通过最终验收后支付工程款的20%。三、质量与验收1.工程质量：乙方承诺按照国家相关建设标准和施工规范进行施工，确保工程质量符合甲方的要求。2.竣工验收：乙方完成工程后，甲方有权组织对工程进行竣工验收。如果工程不符合合同约定的质量要求，乙方应承担修复或改正的责任，并延期至合格为止。四、工期延误和违约责任1.工期延误：若乙方无正当理由导致工程进度延误，乙方每延误一天，甲方有权向乙方索赔延误赔偿金，数额为合同总价的0.1%。2.违约责任：若乙方违反合同约定，并造成损失，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方造成的损失。五、争议解决本合同的履行和解释均适用于（履行国家）的法律。任何因履行本合同发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成时，提交（选择仲裁委员会或法院）进行仲裁或诉讼解决。本合同一式两份，甲、乙两方各执一份。合同生效自双方签字盖章之日起。甲方：乙方：签字：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论