房地产公司施工合同_第1页
房地产公司施工合同_第2页
房地产公司施工合同_第3页
房地产公司施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

房地产公司施工合同房地产公司施工合同一、合同背景本合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“施工单位”）签订，双方本着平等互利、公平合作的原则达成一致，按照《合同法》及相关法律法规的规定，本着公开、公平和诚信的原则，订立本合同。二、项目概况项目名称：房地产项目项目地质：市X区X街道项目面积：平方米三、合同内容1.工程范围根据业主提供的项目需求和施工计划，施工单位承诺按照以下工程范围进行施工：1.1建筑主体工程：包括地基基础、主体结构、屋面工程等。1.2建筑装饰工程：包括室内装修、外立面装饰等。1.3建筑设备工程：包括供水、排水、电气、通风等设备安装工程。2.施工期限2.1本工程的施工期限为X天，自合同签订之日起计算。2.2若施工单位无故延误施工期限，每延误一天需支付业主违约金。3.工程款支付3.1根据施工进度和合同约定，业主按以下方式支付工程款：3.1.1预付款：在合同签订后，业主需支付施工单位合同总款的30%作为预付款。3.1.2进度款：根据施工单位的实际施工进度，业主按合同总款的进度支付相应的款项。3.1.3竣工结算款：施工单位完成施工任务后，业主需支付合同总款的10%作为竣工结算款。4.施工质量保证4.1施工单位在施工过程中，应遵守国家规范和相关法律法规，确保施工质量符合合同约定和建筑规范要求。4.2施工单位提供的所有施工材料、设备等必须具备国家标准合格证明或相关检验合格证明。4.3如因施工单位施工质量不符合要求，造成业主经济损失的，施工单位需承担相应的赔偿责任。5.法律责任5.1若任何一方严重违反合同约定，造成另一方损失的，违约方须承担赔偿责任。5.2争议解决方式：双方应通过友好协商解决，如协商不成，应向当地法院提起诉讼解决。四、其他事项本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并支付款项后终止。甲方（业主）_________________________乙方（施工单位）___________

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论