岩棉板保温施工合同_第1页
岩棉板保温施工合同_第2页
岩棉板保温施工合同_第3页
岩棉板保温施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

外

墙

保

温

工

程

承

包

合

同

工程名称：

订立日期：

外墙保温工程承包合同

发包方：

（下列简称甲方）

承包方：

（下列简称乙方）

乙方承接甲方

潜山县公交枢纽站建设工程

外墙保温工程，经双方本着公平、公正、自愿的原则共同达成以下合同：

一、工程质量：

根据甲方和设计规定的质量原则，按照国家现行规范原则的有关规定操作执行。

二、开工时间及工期：

根据甲方规定制订规定日期，自材料进场施工至工程结束工期为30天(其中办公楼为10天）。承包性质：

包工、包料

工序：执行最新规范操作规程，即《GBB50411-建筑节能工程施工质量验收规范》和《JGJ144-J408-外墙外保温工程技术规程》。

材料规格：岩棉板、抹面砂浆、塑料锚栓、耐碱玻璃纤维网格布均符合DB34/T1851-、GB/T25975-检查原则。

四、承包价格：

1、岩棉板保温系统按86元每平方米，规定厚度按图纸施工。

2、该承包价格不含脚手架管理费、工地现场垂直运输费、施工过程中水电费及甲方任何管理等工作费用。（乙方负责保温工程的材料运费、送检、分部工程有关资料整顿等工作。检测费由甲方承当。）

五、工程量：

保温面积约㎡，施工完毕后，根据实际工程量计算。

六、安全方法：

乙方应制订完善的安全方法，如有安全事故，与甲方无关。

七、管理规定：

1、乙方在进场及施工中应服从土建工程承包单位安排的工程管理人员的管理与监督。

2、材料进场乙方将厂家合格证、质量检测报告送甲方。

3、乙方应制订安全方法，加强防备，确保施工安全，必须戴安全帽，方可进行施工。

九、付款方式：1、保温全部材料进场合格后支付总工程款的30%；2、办公楼或后勤楼保温层施工完毕并验收后支付已完毕工程量的95%；3、总工程价款的5%等到保温验收一年后付清。

十、违约责任：

乙方如在规定的工期内未完毕工程，逾期一天按1000处分，如因甲方因素和不可抗力因素，乙方免责。

甲方如未按合同商定支付工程款，乙方可有权停止施工，并收取已施工的下欠工程款及对应的银行贷款利息。

十一、合同纠纷解决方式：

按《合同法》执行。如发生纠纷，双方可协商解决。如协商不成，由承包方有关仲裁机关或法院裁定。

十二、合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自盖章之日起即生效，双方应共同恪守。其它未尽事宜，双方另行商定。

甲方签字：

乙方签字：

单位盖章：

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 工程机械

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论