商品砼采购合同

商品砼采购合同购置人（甲方）：联系地址：邮编：联系电话：传真：出卖人（乙方）：联系地址：邮编：联系电话：传真：为了明确双方的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经和谐协商一致，达成以下合同，以资共同恪守。一、商品砼供应工程概况：1、工程名称：2、工程地址：二、商品砼的原则及价格：1、普通状况：强度等级坍落度（MM）单价(元／M3)暂定数量(M3)按实结算上述单价为材料到工地价格，该价格已经涉及材料、运输、泵运、损耗、发票、税金、利润等一切费用，上述单价不因材料、人工涨落，政府有关调价文献等任何因素而调节。总金额按实结算。2、非泵送砼在同标号砼基础上下浮元/m3，细石砼加价元/m3，其它特殊砼(防冻、抗渗、早强、抗裂、纤维等)双方协商拟定价格。三、供货方式由乙方负责运输至施工现场指定地点四、商品砼方量计量方式由甲方指定人员、共同订立并经甲方项目经理复核的乙方供货单作为方量核对根据。按规定每立方商品砼供应控制在2380±20kg1、每次抽测成果不能低于2360kg/m3,若每次抽测成果低于上述原则，则当批次供货的方量按下列公式计算（按照供货单累计方量×当批次抽测最低值÷2380）；2、在乙方整个供货过程中，甲方累计抽测成果平均值不应低于2380kg/m3(甲方累计抽测次数不应少于10次)，若累计抽测平均值低于上述原则，则总方量（涉及双方已经确认的签证单）按下列公式计算（供货总方量×抽测成果平均值÷2380）。3、若方量无异议，在浇注一种月内双方办理签证手续，最后结算以项目经理签字确认的签证单为准。五、商品砼付款方式和期限1、付款方式：。2、乙方在每次结算时应当按甲方规定及时开具增值税（税率%）专用发票,必须符合现行国家税收政策，确保甲方使用。如乙方未提供符合财务管理的结算票据，甲方有权暂行停止付款至乙方提供时止。3、开票信息以下：单位名称：纳税人识别号：地址、电话：开户行及账号：六、技术规定1、乙方应按甲方提出的国标范畴内的技术规定供应，高于国标的特殊规定，甲乙双方另行协商决定。2、为确保质量，乙方为同一工程同一部位所提供的商品砼必须使用同一配比，同一品种规格的原材料。3、若一次浇捣大致积（3000立方米及以上）或特殊商品砼浇筑，乙方应编制砼生产供应组织方案，并经甲方审核同意后方可实施。4、甲方应按国标和有关技术规定做好施工现场的砼施工养护工作。5、其它规定：乙方应协助甲方做好现场试块制作。七、验收原则、办法及提出异议期限1、每次砼浇筑前由乙方提供当次砼配合比报告和砂、石、水泥等原材料复检单交甲方和监理验收。2、乙方应在砼龄期达成后三天内向甲方提交《预拌砼出厂质量证明书》，若乙方延迟交付质量证明书，甲方有权扣留货款，直至乙方按商定交付。3、商品砼验收原则，按GB14902—《预拌砼》以及现行的砼强制原则予以验收，若有最新原则，以严格者为准。4、在砼供应中，乙方应出具发货单（一车一单）。5、在商品砼供应过程中，甲乙双方如更改商定的重要技术数据，规定更改的一方必须出含有效的书面凭证。6、商品砼浇筑后，甲方如发现质量等问题，甲乙双方及时协商分析解决，并上报有关质监部门。因乙方供应的商品砼质量因素造成甲方停工、窝工、返工的，由乙方承当检测费用，赔偿甲方停工、窝工、返工损失，如造成工期延误的，乙方还应赔偿甲方因工期延误造成的损失，涉及需方对工程建设单位承当的工期违约金等。八、违约责任甲乙双方应严格推行合同规定的各项条款，如合同一方或双方违约，由违约方承当责任，并参考合同法等有关条款，承当违约金或赔偿经济损失。九、争议解决的方式因本合同发生的争议交由甲方住所地人民法院解决。十、其它商定事项1、甲方在浇筑商品砼的前壹天，甲方以书面、电话、传真或者用手机短消息（乙方指定联系人手机号码：）等方式告知乙方供料计划，以使乙方合理安排生产，确保商品砼的准时供应。2、甲方应做好浇筑砼前的一切组织准备工作（如：道路坚实畅通，用水、照明齐全等），为乙方顺利、及时、优质完毕砼浇筑提供便利条件。3、乙方应按甲方提出的供货规定，根据国家、施工所在地商品砼原则和有关规定，组织生产供应商品砼，做到保质保量，并按规定向甲方提供有关的商品砼技术资料。4、无论甲方与否有供货需要，如乙方无法正常自行提供商品砼的，须最少提前叁天告知甲方并获得甲方同意。在此状况下，甲方有权规定乙方另行调剂或自行调剂施工所需的商品砼，由此发生的费用（如商品砼的差价等）由乙方承当。5、因乙方未能按照甲方规定的时间供应商品砼，造成甲方停工、窝工的，由乙方赔偿停工、窝工损失，由此造成工期延误的，乙方还应赔偿甲方因工期延误造成的损失，涉及甲方对工程建设单位承当的工期违约金等；若甲方因此自行调剂施工所需的商品砼，由此发生的费用（如商品砼的差价等）由乙方承当。6、乙方人员在作业时，必须服从甲方的现场指挥，确保安全生产。如因乙方因素造成甲方、第三人的人员伤亡、财产损失的，由乙方进行解决和赔偿。如乙方迟延事故解决超出3天的，甲方有权予以解决，对于解决成果乙方予以承认，所发生的费用由甲方直接从商品砼价款中扣除。7、若乙方存在供货延误累计达成24小时（含）以上或供货质量问题，甲方有权单方终止合同，并可规定乙方承当合同总价款10%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失（涉及但不限于给甲方造成的拆除、修复、返工费用，停、窝工损失、向工程建设单位承当的工期延误责任等）。十一、本合同自双方代表签字，盖章后生效，如有未尽事宜，须经甲乙双