下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
建设工程施工合同(三)建设工程施工合同(三)一、合同双方本合同由甲方(以下简称“甲方”)和乙方(以下简称“乙方”)共同签订。甲方是指委托建设工程的所有人或法定代表人,乙方是指承包建设工程的施工单位或其法定代表人。二、工程描述本合同的工程描述详见附件A,包括施工项目、工程范围、工程进度计划等。三、工程进度1.乙方应根据工程范围和进度计划,在规定的时间内完成工程施工,并保证工程质量符合国家相关法律法规的要求。2.甲乙双方应按照合同约定的工程进度进行施工,并在工作期间保持有效的沟通和协调,确保工程按时完成。3.如因不可抗力或其他合同外原因,导致工程进度出现延误,乙方应立即通知甲方,并在延误原因消除后,尽快恢复工程施工,以保证工程进度的正常进行。四、工程质量1.乙方应按照国家有关法律法规和技术标准,确保所承担的工程质量符合合同约定的要求。2.甲方有权对工程质量进行检查和验收,若发现工程质量不符合合同约定的要求,甲方有权要求乙方进行整改,直到符合要求为止。3.在工程施工期间,乙方应按照相关要求,提供工程质量监督的相关资料和报告,以供甲方查阅和审查。五、工程款支付1.工程款支付方式根据双方的约定执行,可分为一次性支付、分期支付等形式。2.工程款支付的时间和金额应按照合同约定的进度进行,甲方应在乙方提交相关资料和报告后,及时进行审核并支付工程款。3.如甲方未按时支付工程款,乙方有权暂停工程施工,并要求甲方支付相应的滞纳金,在滞纳金支付后,乙方应立即恢复工程施工。六、违约责任1.甲方违约情况:若甲方未按照合同约定支付工程款或其他约定的义务,乙方有权要求甲方支付违约金,并暂停工程施工,直至甲方履行约定的义务为止。2.乙方违约情况:若乙方未按照合同约定完成工程施工或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方退还工程款或进行相应的整改和修复,并要求乙方支付违约金。七、争议解决1.本合同在履行过程中,如发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决。2.若协商不能解决争议,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他事项本合同还包括但不限于以下事项:1.双方约定的工程款支付方式和时间。2.承包范围和工程进度的具体描述。3.违约责任和违约金的具体约定。附则本合同一
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 【正版授权】 ISO/IEEE 11073-10472:2024 EN Health informatics - Device interoperability - Part 10472: Personal health device communication - Device specialization - Medication monitor
- 2024年秋新冀教版三年级上册英语教学课件 U6L2
- 2024年秋新冀少版生物七年级上册课件 第二章 组织、器官、系统和生物体 1.2.2 组织的形成
- 防疫雨棚租用协议书模板
- summer party电竞大赛方案
- 幼儿园环境创设 课件 项目5 幼儿园精神环境创设
- 世界贸易的“游戏规则”(用)
- 地震作用下高架桥不同主梁的合理形式研究
- 授权委托书英文版
- 2022-2023学年河南省商丘名校联考高一下学期期末考试化学试题(解析版)
- 《责任保证书范文4篇 》
- 商业银行数据中心监管指引0420银监会
- 门诊药房调剂及差错的分析和预防ppt课件
- 铁路调车基本技能
- 基于PLC的地下智能车库控制系统设计
- PKU的治疗食物成分表-苯丙氨酸含量
- 危险化学品重大危险源企业安全专项检查标准、细则(试行)
- 制造外包管理制度最新
- 六年级写事作文600字【五篇】
- 制存梁台座沉降观测作业指导书
- 软件设计评审报告模板
评论
0/150
提交评论