二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库（精华版）

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库第一部分单选题(500题)1、关于危险废物污染环境防治的说法正确的是（）

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

【答案】：B2、根据《刑法》，下列下刑事责任中，属于主刑的是（）。

A.罚金

B.没收财产

C.驱逐出境

D.拘役

【答案】：D3、关于地役权，说法正确的是（）。

A.设立地役权是为了提高供役地的效益

B.地役权合同可以采用书面或口头形式

C.地役权可以不登记，但未经登记，不得对抗善意第三人

D.未经土地所有权人同意，用益物权人不得设立地役权

【答案】：C4、下列选项中，符合《招标投标法》关于标底规定的是()。

A.招标人不得规定最低投标限价

B.招标人不得规定最高投标限价

C.招标人必须编制标底

D.一个招标项目可以有两个标底

【答案】：A5、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说法，正确的是（）。

A.使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任

B.安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明

C.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字

D.建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门

【答案】：B6、某建设单位于2014年3月1日领取了施工许可征，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》的规定向发证机关多次办理了申请延期手续，该工程最迟应当在()开工。

A.2014年5月1日

B.2014年6月1日

C.2014年9月1日

D.2014年12月1日

【答案】：D7、（2017年真题）关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是()。

A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案

B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案。

C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案

D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见

【答案】：A8、《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请建筑业企业资质。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A9、某施工企业为赶工期，未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施，行政主管部门责令其限期改正。该责令限期改正的行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政强制执行

D.行政强制措施

【答案】：A10、法律规定应当采用书面形式的合同，当事人未采用书面形式，但一方已履行了全部义务，对方接受的，应视为该合同（）。

A.可变更

B.成立

C.可撤销

D.无效

【答案】：B11、下列纠纷中，属于劳动争议范围的是（）

A.因工伤医疗费发生的纠纷

B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

C.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷

D.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷

【答案】：A12、（2016年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。

A.按份责任

B.集体责任

C.同等责任

D.连带责任

【答案】：D13、关于两阶段招标的说法，不正确的是（）。

A.实施两阶段招标，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出

B.第一阶段投标人应当提交不带报价的技术建议

C.对于无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标

D.招标人应当在第一阶段之前向所有潜在投标人提供招标文件

【答案】：D14、关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。

A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件

B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点

C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收

D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

【答案】：B15、（2021年真题第1批）关于项目经理部的说法，正确的是（）

A.项目经理部是施工企业的常设下属机构

B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部

C.项目经理部可以独立承担民事责任

D.施工企业应当明确项目经理部的职责

【答案】：D16、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地

D.不动产所在地

【答案】：D17、受委托创作的作品，合同未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于（）。

A.委托人

B.受托人

C.委托人和受托人共有

D.国家

【答案】：B18、某项目由具备相应建筑企业资质的建设单位自行施工，关于确定监理单位的说法，正确的是（）。

A.应当自行委托监理单位

B.应当招标选择监理单位

C.某些情况下，可不委托监理单位

D.应当由建设主管部门指定监理单位

【答案】：C19、根据《合同法》，关于承揽合同的说法，正确的是()。

A.承接人可以将承的主要工作交由第三人完成，承接人无就第三人完成的工作成果向定作人负责

B.承人可以与定作人约定，承人使用定作人的设备完成主工作

C.承人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理

D.承接人工作期间，定作人不得对其进行监督检验

【答案】：B20、（2017年真题）关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

【答案】：C21、甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货，后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是（）。

A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元

B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效

C.视为变更约定的定金数额为200万元

D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元

【答案】：A22、关于代理的法律特征，下列表述中正确的是（）。

A.任何行为都可以代理

B.代理行为的法律后果归属于第三人

C.代理人应该以自己的名义实施代理行为

D.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为

【答案】：D23、建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。对于保修费用，则由（）承担。

A.质量缺陷的责任方

B.施工单位

C.建设单位

D.修理方

【答案】：A24、下列行为中，不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是（）。

A.转让

B.抵押

C.出资入股

D.投保火灾险

【答案】：D25、珍贵文物分为（）个等级。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B26、（2021年真题第2批）关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是（）。

A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%

B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息

C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日

D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日

【答案】：C27、某市政基础设施项目取得建设用地使用权的方式为划拨。建设单位在项目开工前办理了如下审批手续，其流程正确的为（）。

A.申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证

B.申请划拨土地、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、质量监督手续

C.签订出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证

D.建设用地规划许可证、申请划拨土地、建设工程规划许可证、质量监督手续、施工许可证

【答案】：D28、（2021年第1批真题）关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是()。

A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开

B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告

C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理

D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐排查治理工作全面负责

【答案】：D29、施工企业与建材公司签订了水泥和原砂的买卖合同。在合同履行中，水泥及原砂均不符合合同约定的标准，双方因此发生争议。关于该争议解决适用法律的说法，正确的是()。

A.两种建材都适用《产品质量法》

B.水泥适用《产品质量法》，原砂适用其他法律

C.原砂适用《产品质量法》，水泥适用其他法律

D.两种建材都不适用《产品质量法》

【答案】：B30、二级建造师执业资格的注册管理机构是()

A.建设部或其授权机构

B.建设行业协会

C.人事部或其授权机构

D.省级建设行政主管部门

【答案】：D31、《刑法》规定，强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处（）年以上有期徒刑。

A.3，3

B.3，5

C.5，5

D.5，8

【答案】：C32、（2021年真题第1批）未参加工伤保险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位与建设单位共同承担

D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任

【答案】：D33、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。

A.仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人申请撤销仲裁机构的决定的，法院不予支持

B.仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后，当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的，法院应当受理

C.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议签订地的中级人民法院管辖

D.当事人在仲裁庭首次开庭前没有对仲裁协议的效力提出异议，而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的，人民法院应当受理

【答案】：A34、（2019年真题）某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于（）担保。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

【答案】：B35、（2020年真题）在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（）。

A.申请人撤销强制执行申请的

B.案外人对执行标的提出确有理由的异议的

C.据以执行的法律文书被撤销的

D.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

【答案】：B36、（2015年真题）某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。

A.法院调解应由审判员一人主持

B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助

C.调解书与判决书的效力不同

D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力

【答案】：D37、（2021年第2批真题）下列使用注册商标的情形中，应当承担行政责任的是()。

A.自行改变注册商标的

B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的

C.转让注册商标的

D.连续2年停止使用注册商标的

【答案】：A38、施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息记录的是（）。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

【答案】：D39、根据《绿色施工导则》，关于施工总平面布局的说法，正确的是（）。

A.施工现场搅拌站、仓库等布置应当尽量远离已有交通线路

B.施工现场围墙可以采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动挡，减少建筑垃圾，保护土地

C.施工现场道路应当尽量多布置临时道路，在施工现场形成环形道路

D.生活区与生产区可以分开布置，并设置标准的分隔设施

【答案】：B40、（2021年第2批真题）关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁裁决作出前提出

B.当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定

C.当事人对仲裁委员会就仲裁协议效力作出的决定不服的，可以向人民法院申请撤销该决定

D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，只能由仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院管辖

【答案】：B41、某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（）。

A.甲、乙应承担连带赔偿责任

B.甲与乙属于联合体投标

C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关

D.投标人是乙，只能由乙承担赔偿责任

【答案】：A42、施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：B43、就法律关系的主体而言，债的主体（）。

A.双方都是特定的

B.双方都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债务人是特定的，债权人是不特定的

【答案】：A44、关于建设工程施工许可的说法，正确的是（）。

A.投资50万的工程项目，不需要办理施工许可证

B.取得施工许可证前，需要先办理土地手续，再取得用地规划许可证

C.确定施工企业是申报施工许可证的前提条件

D.成片开发的住宅小区工程已经委托监理是申请施工许可证的前提条件

【答案】：C45、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。

A.共同投标协议在中标后提交

B.联合体中标的，甲乙公司应各自与招标人签订合同

C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

D.联合体是以一个投标人的身份投标

【答案】：D46、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成（）。

A.重大劳动安全事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.强令违章冒险作业罪

D.重大责任事故罪

【答案】：B47、以下关于施工企业资质的说法中正确的是（）。

A.施工总承包一级企业的净资产应当在4000万元以上

B.施工企业应当自行购买与其从事施工活动相适应的技术装备

C.三级企业不再要求已完成的工程业绩

D.施工总承包二级企业的净资产应当在800万元以上

【答案】：C48、下列关于地役权的表述中，正确的（）。

A.地役权可以单独转让

B.地役权自登记时设立

C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同

【答案】：C49、根据《民法典》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自（）生效。

A.签订

B.不动产交付时

C.不动产登记时

D.合同成立时

【答案】：D50、当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以（）作为结算工程价款的根据。

A.备案的中标合同

B.最后签订的合同

C.双方协商所确定的合同

D.签订合同时工程所在地的价格标准

【答案】：A51、项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。

A.重大劳动安全事故罪

B.重大责任事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.危害公共安全罪

【答案】：B52、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则作为结算工程价款依据的应当是()

A.备案的建设工程施工合同

B.补充协议

C.重新商定的合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

【答案】：A53、施工企业与保险代理人张某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但张某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称张某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。关于该案中责任承担的说法，正确的是（）

A.张某应当向施工企业赔偿损失

B.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

【答案】：D54、甲施工单位未按照招标文件的要求密封，则招标人对该文件应当(）。

A.拒收

B.开标前由投标人或者其推选的代表确认

C.开标前由招标人委托的公证机构确认

D.承认其有效

【答案】：A55、（2021年真题第1批）根据《建筑施工企业安全生产许可证相关规定》下列施工企业的违法行为中，属于应当撤销安全生产许可证的是（）。

A.冒用安全生产许可证的

B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的

C.使用伪造的安全生产许可证的

D.以贿赂手段取得安全生产许可证的

【答案】：D56、甲单位与采购员乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁知道乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任

B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D57、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由出租人承担

B.融资租赁合同中没有约定，租赁物品所有权归承租人

C.出卖人未在约定的交付期间或者合理期间内交付租赁物，承租人拒绝受领租赁物，人民法院应予支持

D.承租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

【答案】：D58、建设工程民事纠纷的处理方式不包括()

A.申诉

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】：A59、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装

D.设置安全生产管理机构的，不用再配备安全生产管理人员

【答案】：C60、建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是（）。

A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C.折价返还应当按照合同约定的价款进行

D.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算

【答案】：D61、（2015年真题）某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人丙交付货物即视为完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交货，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损、灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物损毁、灭失的风险由乙承担

【答案】：A62、关于行政复议和行政诉讼，说法正确的是（）。

A.行政诉讼是法院解决行政机关实施抽象行政行为时与公民、法人发生的争议

B.当事人提出行政复议，应当是在行政机关准备作出行政决定之后

C.行政诉讼具有监督行政机关依法行政的功能

D.当事人只能向做出行政行为的直属上级行政机关申请复议

【答案】：C63、施工单位的主要负责人、项目负责人构成违法行为时，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人，自（）起算。

A.造成重大安全事故之日

B.构成违法之日

C.刑罚判决之日

D.刑罚执行完毕或受处分之日

【答案】：D64、在下列情形中，可以不招标的情形是（）。

A.技术复杂，有特殊要求的

B.抢险救灾工程

C.采购人自行建设，生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程，货物或者服务，否则所需费用将大幅增加的

【答案】：B65、下列可移动文物中不属于国家所有的是（）。

A.中国境内出土的文物，国家另有规定的除外

B.国有文物收藏单位的文物

C.流失于海外的文物

D.国家购买的文物

【答案】：C66、关于施工现场固体废物污染环境的防治，下列说法正确的是（）。

A.转移固体废物出省的，应当向固体废物移入地的省级人民政府环保行政主管部门提出申请

B.移出地的省人民政府环境保护行政主管部门同意后即可转移废物

C.《绿色施工导则》规定，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于50%

D.处置固体废物的单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物

【答案】：D67、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。

A.安监部门

B.市级政府

C.事故发生单位

D.建设行政主管部门

【答案】：C68、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定,依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.30日

B.60日

C.15日

D.90日

【答案】：C69、根据《节约能源法》，关于建筑节能的说法，正确的是（）。

A.不符合强制性节能标准的项目，如确有必要，建设单位可以开工建设

B.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，可以投入使用

D.国家在新建建筑中强制使用节能建筑材料

【答案】：B70、甲、乙两家施工企业组成的联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的50%。因该联合体的责任造成招标人损失200万元人民币。下列关于该损失赔偿的说法，不正确是（）。

A.招标人可以向甲主张200万元人民币的赔偿

B.招标人可以向甲主张150万元，同时向乙主张50万元

C.招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额

D.乙向招标人赔偿200万元人民币后，可以向甲追偿100万元人民币

【答案】：C71、建筑施工企业以欺骗贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，（）年内不得再次申请安全生产许可证。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C72、（2015年真题）根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同。

A.5年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】：C73、注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，()年内不予注册。

A.3

B.5

C.2

D.1

【答案】：B74、关于竣工工程质量争议处理的说法，正确的是（）

A.因施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定返工的，发包人应当支付费用

B.发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷，不承担过错责任

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷是建设单位责任的，施工企业有义务进行修复或者返修

D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

【答案】：C75、关于民事诉讼一审程序，下列说法正确的是（）。

A.应当以口头起诉为原则，书面起诉为例外

B.公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则

C.普通程序的审判组织应当采用独任制

D.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决

【答案】：B76、（2021年真题第1批）6.甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元，合同订立后，甲仅向乙支付了55万元定金，关于本合同中定金的说法，正确的是（）

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

【答案】：D77、（2014年真题）关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D.不得在一级建筑企业执业

【答案】：B78、某项目约定的开工日期为2019年5月1日。同年2月10日该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。

A.2019年2月10日

B.2019年4月20日

C.2019年5月1日

D.2019年5月10日

【答案】：B79、关于保证责任的说法，正确的是（）。

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月

【答案】：C80、投标有效期应从（）之日起计算。

A.招标文件规定的提交投标文件截止

B.提交投标文件

C.提交投标保证金

D.确定中标结果

【答案】：A81、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件

D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

【答案】：C82、关于委托代理的说法，正确的是（）。

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任

【答案】：C83、场景（三）

A.按工程建设强制性标准实施监理

B.依据法律、法规实施监理

C.审査专项施工方案

D.发现安全事故隐患立即向劳动安全管理部门报告

【答案】：D84、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。

A.1个月

B.3个月

C.2个月

D.6个月

【答案】：B85、关于施工生产安全事故报告的说法，正确的是（）。

A.事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报

B.报告事故发生地点不包括具体发生地点以外的波及区域

C.单位负责人接到报告后，应立即向县级以上人民政府报告

D.立即报告是指在事故发生1小时内报告

【答案】：A86、场景(四）

A.可行性研究报告

B.招标文件

C.投标文件

D.竣工验收报告

【答案】：A87、注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于（）学时的继续教育。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：D88、债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同的期限履行债务，债权人有权依照法律规定（）该财产。

A.抵销

B.留置

C.混同

D.免除

【答案】：B89、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告（）。

A.本企业负责人

B.当地安全生产监督管理部门

C.县级以上地方人民政府

D.省（自治区、直辖市）安全生产监督管理部门

【答案】：A90、施工企业的项目经理属于施工企业的（）。

A.企业法人

B.职务代理人

C.企业授权的项目管理者

D.法定代理人

【答案】：C91、部门规章的制定主体是（）。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院各部委

D.最高人民法院

【答案】：C92、根据施工合同，甲建设单位应于2017年9月30日支付乙建筑公司工程款而未支付。2018年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）。

A.中断

B.中止

C.终止

D.届满

【答案】：A93、关于招标公告的说法，正确的是()。

A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告

B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址

C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布

D.招标公告无须载明招标项目的性质、实施地点和时间

【答案】：B94、《绿色施工导则》规定，应就地取材，施工现场500千米以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的一定比例以上，该比例是（）。

A.50％?

B.60％?

C.70％?

D.80％

【答案】：C95、关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是（）。

A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

C.当无资质的“实际施工人”以合同向对方为被告起诉时，法院不应受理

D.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利

【答案】：B96、下列选项中，不属于工程总承包项目经理应当具备的条件是（）。

A.担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或者项目总监理工程师

B.熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范

C.经安全教育培训并考核合格

D.具有较强的组织协调能力和良好的职业道德

【答案】：C97、关于合同履行说法错误的是（）

A.全面履行原则是指合同当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务

B.诚实信用原则要求当事人应当履行依据诚实信用原则产生的各种附随义务，如告知的义务、照顾的义务等

C.合同的主要内容没有约定或约定不明确的，当事人可以通过协商确定，不能达成补充协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定

D.执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按合同约定的价格执行

【答案】：D98、施工作业人员在作业过程中、发现吊装预制构件未绑扎牢固而失衡摆动，即将脱落直接危及人身安全，随即停止作业并迅速躲避，该情形属于张某行使（）。

A.知情权

B.拒绝违章指挥权

C.紧急避险权

D.正当防卫权

【答案】：C99、（2021年第1批真题）甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元，双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是()。

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

【答案】：D100、某招标项目规定11月30日为提交投标文件截止时间。11月18日甲投标人对招标文件中某项规定提出异议，招标人认为异议合理，在11月20日作出书面答复并将修改招标文件的通知发送给所有招标文件收收人，则该项目投标截止时间至少推迟至（）。

A.12月5日

B.12月10日

C.12月20日

D.12月30日

【答案】：A101、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况:(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电两周累计达到8小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.2014年11月7日

B.2014年11月14日

C.2014年11月21日

D.2014年11月28日

【答案】：B102、（2021年真题第1批）关于著作权保护期的说法，正确的是（）。

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终身及其死后50年

B.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年

D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作权法》保护

【答案】：C103、由于发包人的原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期（）。

A.自通过交工验收之日起算

B.自实际通过交工验收之日起算

C.直到发包人同意验收之日

D.在承包人提交竣工验收报告90天后，自动开始计算

【答案】：D104、关于建设工程发包、转包、分包、挂靠的说法，正确的有（）。

A.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，属于转包

B.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包的

C.总承包单位将主体结构工程分包给其他企业的，属于挂靠

D.建设单位推荐分包单位的，属于违法发包行为

【答案】：A105、（2020年真题）关于违约责任的说法，正确的是()。

A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为

B.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照实际损失予以赔偿

C.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担违约责任

D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金

【答案】：B106、甲建筑工程公司与乙水泥厂签订200t水泥的买卖合同，交货时，由于乙公司所雇装卸工人的失误，总共交货210t，根据有关法律规定，乙公司所产生的10t水泥的债权的发生根据属于（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债

【答案】：C107、（2020年12月真题）关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是()。

A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任

B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家

C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换

D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装

【答案】：B108、（2020年12月真题）关于在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的说法，正确的是()。

A.噪声敏感建筑物不包括机关和科研单位的办公楼

B.夜间施工作业必须征得附近居民同意

C.抢修、抢险作业和因生产工艺上要求的可以无条件进行夜间施工作业

D.噪声敏感建筑物集中区域包括医疗区和以居民住宅为主的区域

【答案】：D109、关于工程招标的说法，正确的是()。

A.使用国有企业事业单位资金的项目必须招标

B.使用中国人民银行贷款的项目必须招标

C.勘察单项合同估算价在50万元的项目必须招标

D.采购人依法能够自行建设、生产或者提供可以不招标

【答案】：D110、根据《担保法》的规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的（）。

A.2%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】：C111、分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。

A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿

B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿

C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿

D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿

【答案】：C112、水处理构筑物满水试验（）之后进行。

A.对混凝土结构，是在防水层施工

B.对混凝土结构，是在防腐层施工

C.对装配式预应力混凝土结构，是在保护层喷涂

D.对砌体结构，是在防水层施工

【答案】：D113、下列属于货运合同中承运人的权利义务是（）。

A.托运人违反包装的规定的，承运人应当重新进行包装

B.托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外

C.承运人应当按照最便捷的运输路线，将货物运输到约定地点

D.货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人可以请求支付运费

【答案】：B114、（2021年真题第1批）关于无效施工合同工程款的结算，正确的是（）

A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算

B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价承包人

【答案】：D115、根据《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》,关于建筑垃圾处理的说法,正确的是（）。

A.建设单位应当建立建筑垃圾分类收集与存放管理制度

B.建筑垃圾实行分类收集。分类存放、统一处置制度

C.鼓励以前端收集为导向对建筑垃圾进行细化分类

D.落实建设单位建筑垃圾减量化的首要责任

【答案】：D116、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.3

B.1

C.6

D.12

【答案】：A117、场景(九）

A.自作出之日

B.经上级仲裁机构审查批准后

C.经人民法院审査批准后

D.在双方当事人不申请复议时

【答案】：A118、对自己的不动产或者动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利，称为（）。

A.用益物权

B.所有权

C.担保物权

D.物权

【答案】：B119、人民法院2月1日作出第一审民事判决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月（）日。

A.1

B.5

C.10

D.26

【答案】：D120、关于知识产权的说法，不正确的是（）。

A.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

B.商标权具有财产权和人身权双重属性

C.新颖性是授予专利权的共性条件

D.发明专利的保护期限长于实用新型专利

【答案】：B121、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权

【答案】：D122、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。

A.签约时的签约地

B.履行时的签约地

C.履行时的项目所在地

D.签约时的项目所在地

【答案】：D123、关于开标的说法，正确的是（）。

A.投标人少于5个的，不得开标

B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出

C.开标应当由招标代理机构主持

D.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标

【答案】：D124、关于土地所有权的说法，正确的是（）。

A.中华人民共和国境内的全部土地属于国家所有

B.农民承包耕地的承包期为50年

C.宅基地属于农民家庭所有

D.自留山属于农民集体所有

【答案】：D125、可撤销合同被撤销后，其法律后果是（）。

A.自始无法律约束力

B.自撤销后无效

C.申请撤销时无效

D.合同有效

【答案】：A126、担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。

A.抵押

B.质押

C.定金

D.保证

【答案】：D127、依法实施强制监理的工程项目，对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准负有审查责任的是（）。

A.发包人驻工地代表

B.工程监理单位

C.设计单位

D.项目技术负责人

【答案】：B128、场景（三）

A.由甲建设单位

B.由乙施工单位

C.由丙施工单位

D.按合同约定

【答案】：B129、场景（三）

A.企业法人代表

B.主要负责人

C.项目负责人

D.安全生产员

【答案】：B130、《民法典》规定，债权人转让权利的，应当（）。

A.取得债务人同意

B.通知债务人

C.征得主管部门批准

D.依法进行备案登记

【答案】：B131、甲厂与乙运输公司签订货物运输合同，但货物在运输过程中因不可抗力灭失。则乙（）要求甲支付运费。

A.能要求甲支付运费

B.不能要求甲支付运费

C.可要求甲支付一半运费

D.根据公平原则，可要求甲适当支付运费

【答案】：B132、（2021年真题第2批）下列投标文件中，应当拒收的是（）。

A.提前送达的投标文件

B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件

C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件

D.未提交投标保证金的投标文件

【答案】：C133、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行，执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠500万元债务减少为480万元，乙自协议生效之日起3个月内还清。协议生效3个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。

A.甲可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

【答案】：A134、下列不属于诉讼时效中止的有（）。

A.不可抗力

B.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人

C.权利人被义务人或者其他人控制

D.权利人向公安机关报案，请求保护其民事权利的

【答案】：D135、关于计算机软件保护期限的说法，正确的是（）

A.自然人的软件著作权，保护期截止于自然人死亡后第50年的12月31日

B.软件是合作开发的，保护期截止于最先死亡的自然人死亡后第50年的12月31日

C.法人或者其他组织的软件著作权，保护期截止于软件首次完成后第50年的12月31日

D.软件自开发完成之日起30年内未发表的，不再受到法律的保护

【答案】：A136、甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，达成和解协议，向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务，甲公司应如何解决此纠纷()

A.甲公司可以根据原仲裁协议重新申请仲裁

B.甲公司只能向人民法院提起诉讼

C.甲公司既可向人民法院提起诉讼，也可与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁

D.甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序

【答案】：A137、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定

B.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求

C.暂估价的适用范围仅包括工程和货物

D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目

【答案】：B138、关于建设工程债的说法，正确的是（）。

A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债

B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业

C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人

D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人

【答案】：A139、根据《民法典》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。

A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产

B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产

C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人

D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

【答案】：D140、()对设计、施工人员来说，是设计和施工时必须绝对遵守的技术法规;对监理人员来说，是实施工程监理时首先要进行监理的内容；对政府监督人员来说，是重要的、可操作的处罚依据。

A.《工程建设通用标准》

B.《工程建设标准强制性条文》

C.《工程建设强制标准》

D.《工程建设标准实用指南》

【答案】：B141、根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是（）。

A.书证只能提交原件

B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

【答案】：D142、工程建设施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为（）。

A.建设价款确定之日

B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

【答案】：C143、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。

A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

【答案】：C144、在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：B145、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，招标人收到甲退出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确是（）。

A.属于在投标有效期内撤销投标文件

B.属于放弃中标

C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标

D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金

【答案】：A146、根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。

A.劳动合同实际签订之日

B.实际用工之日

C.应当签订劳动合同之日起

D.实际用工之日后一个月

【答案】：B147、为进一步规范施工招标投标活动，各地应当建立中标候选人的公示制度，公示的时间应当不少于（）日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：A148、（2021年真题第1批）根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是（）

A.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同

B.发生不可抗力，即可解除合同

C.当事人一方延迟履行主要债务，即可解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同

【答案】：A149、根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少（）。

A.3年

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：A150、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

【答案】：B151、下列建筑市场信用信息的说法，正确的是（）。

A.建筑市场信用信息由优良信用信息、不良信用信息构成

B.注册登记信息、资质信息、工程项目信息不属于建筑市场信用信息

C.优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的省级以上行政机关表彰奖励等信息

D.违反有关法律受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚的信息属于不良信用信息

【答案】：D152、（2020年真题）关于投标文件修改的说法，正确的是()。

A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件

B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容

C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次

D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件

【答案】：A153、在建设工程招标投标程序中，投标的法律性质是()。

A.要约

B.要约邀请

C.反要约

D.承诺

【答案】：A154、行政法规由总理签署国务院令并公布，下列选项中不属于行政法规的是（）。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程勘察设计管理条例》

C.《建设工程安全生产管理条例》

D.《建筑业企业资质管理规定》

【答案】：D155、关于施工单位安全生产责任的说法，错误的是（）。

A.企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人

B.工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分包企业签订安全生产协议，明确双方安全生产责任

C.实行工程项目实行总承包的，总承包企业项目负责人可以定期考核分包企业安全生产管理情况

D.项目负责人应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案

【答案】：C156、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（）。

A.警告

B.拘留

C.拘役

D.没收非法财产

【答案】：C157、关于抵押权的说法，正确的是（）。

A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的拍卖的抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖抵押财产所得的价款按照登记的债权比例清偿

【答案】：A158、下列关于发包人要求承包人完成合同以外零星项目的说法中，不符合《建设工程价款结算暂行办法》规定的是（）。

A.承包人应在接受发包人要求的3天内向发包人提请施工签证

B.提请施工签证的事项包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等

C.承包人应当在发包人签证后施工

D.发包人未签证，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负

【答案】：A159、根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是（）。

A.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

B.调解书的效力低于判决书

C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解

【答案】：A160、关于代理的说法，正确的是（）。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

【答案】：C161、根据《民法典》，下列主体属于法人的是（）。

A.甲施工企业的项目经理部

B.乙基金会

C.丙公司的分公司

D.企业负责人丁

【答案】：B162、下列关于法人的表述中，正确的是（）。

A.法人可以自然产生

B.法人名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号

C.法人的场所与法律管辖权无关

D.法人的民事责任由它的法定代表人承担

【答案】：B163、2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期到()止。

A.2009年3月

B.2009年6月

C.2010年3月

D.2010年6月

【答案】：A164、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（）。

A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%

B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管

C.采用工程质量保证担保、工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金

D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金

【答案】：C165、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是（）。

A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者

B.订立无固定期限劳动合同的劳动者

C.女职工

D.年老体弱的职工

【答案】：B166、监理工程师发现设计文件存在严重问题，下令施工现场停工，如合同中无明确约定，则停工产生的一系列费用应由（）承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】：B167、（2017年真题）关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。

A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多

B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员

C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

【答案】：D168、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

【答案】：B169、《安全生产法》规定，两个以上生产经营单位在同一作业区域进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订（），并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

A.安全生产监督协议

B.安全生产管理协议

C.安全生产责任条款

D.安全生产事故处理预案

【答案】：B170、（2014年真题）各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为()。

A.必须向同级人民法院提出检察建议

B.有权向同级人民法院提出检察建议

C.必须向上一级人民法院提出检察建议

D.有权向上一级人民法院提出检察建议

【答案】：B171、根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。

A.吊销资质证书

B.责令改正，处以罚款

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

【答案】：B172、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

【答案】：A173、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A.为劳动者办理意外伤害保险

B.对劳动者进行劳动安全卫生教育

C.执行国家劳动安全卫生规程和标准

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

【答案】：A174、根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】：C175、（2018年真题）根据《民法典》，下列合同转让产生法律效力的是（）。

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

【答案】：B176、《政府采购法实施条例》进一步规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照政府采购法和本条例规定的（）方式采购。

A.竞争性谈判或者单一来源采购

B.最高投标限价采购

C.最低投标限价采购

D.询价通知书采购

【答案】：A177、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及（）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.增加工程造价总额

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程内部装修

D.改变建筑工程局部使用功能

【答案】：B178、在执行过程中，人民法院应当裁定中止执行的情形是（）

A.据以执行的法律文书被撤销的

B.作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议

D.追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的

【答案】：C179、下列组织中，具有法人资格的组织是（）。

A.项目监理部

B.项目经理部

C.勘察设计单位

D.投标联合体

【答案】：C180、在财产保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同的约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是（）。

A.减少保险费

B.增加保险费，但无权解除合同

C.增加保险费或者解除合同

D.中止保险合同

【答案】：C181、根据《劳动争议调解仲裁法》第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()

A.劳动行政部门代表

B.工会代表

C.职工代表

D.企业方面代表组成

【答案】：C182、施工单位应承担的消防施工质量和安全责任不包括()。

A.选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防器材

B.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工

C.查验具有防火性能要求的建筑材料及装饰材料的质量

D.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人

【答案】：A183、关于记入注册建造师执业信用档案的说法，正确的是（）。

A.注册建造师无正当理由拒绝或者未及时签字盖章的，记入注册建造师执业信用档案

B.注册建造师不配合办理交接手续的，视情况记入注册建造师执业信用档案

C.注册建造师透露建设单位商业信息的，记入注册建造师执业信用档案

D.注册建造师修改施工文件的，记入注册建造师执业信用档案

【答案】：A184、关于用能单位的法定义务，说法错误的是（）。

A.用能单位应当按照合理用能的原则，加强能源管理

B.用能单位应当建立节能目标责任制

C.用能单位应当实行能源消费包费制

D.用能单位应当定期开展节能教育培训

【答案】：C185、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。

A.在调解书作出时

B.在当事人达成调解协议时

C.在调解书送达双方时

D.经双方当事人签收时

【答案】：D186、某建筑公司于2020年4月2日提出申请，于2020年4月15日获得工商行政管理部门核准营业执照，于5月10日提出申请，于6月20日获得建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司具备法人资格的时间为（）。

A.2020年4月2日

B.2020年4月15日

C.2020年5月10日

D.2020年6月20日

【答案】：B187、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）

A.应当监控分部分项工程的安全生产情况

B.每月带班生产时间不得少于其工作日的60%

C.每月带班检查时间不得少于其工作日的25%

D.应当对工程项目落实带班制度责任

【答案】：C188、下列关于市场主体信用评价的说法，错误的是（）。

A.省级住房城乡建设主管部门可以结合本地实际情况，开展建筑市场信用评价工作

B.鼓励第三方机构开展建筑市场信用评价

C.建设单位不得设置承包单位履约行为的评价指标

D.地区建筑市场信用评价方法、标准和结果均应公开

【答案】：C189、动产物权的设立和转让，除法律另有规定的以外，自（）时发生效力。

A.占有

B.交付

C.登记

D.合同成立

【答案】：B190、根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的，抵押权自()时设立。

A.合同签订

B.备案

C.交付

D.登记

【答案】：D191、下列关于合同变更的说法，正确的是（）。

A.合同生效后，当事人名称发生变更的，相当于合同发生了变更

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为已变更

C.如果一方当事人未经对方同意就改变合同的内容，变更的内容对另一方有约束力

D.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商

【答案】：D192、关于建设工程施工工程垫资，说法正确的是（）

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府投资项目禁止由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持

【答案】：B193、关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）。(2017)

A.具有执行力的裁判文书只能由作出该裁判文书的法院负责执行

B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

【答案】：B194、（2019年真题）某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（）提出。

A.市质量监督站

B.市建设行政主管部门

C.区质量监督站

D.区建设行政主管部门

【答案】：B195、（2015年真题）根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是()。

A.国务院批准开工报告的工程

B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200m2以上的工程

D.工程投资额在20万元以上的工程

【答案】：B196、关于工程总承包的说法，不正确的是（）。

A.工程总承包单位应当具有与工程规模相适应的工程设计资质或施工资质

B.具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，可以承接工程总承包

C.联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任

D.工程总承包单位不得是该工程总承包项目的监理单位、造价单位、招标代理单位

【答案】：A197、关于建设工程质量保修的说法，正确的是()。

A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额3％的比例预留保证金

B.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期

C.由于他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用

D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实

【答案】：B198、在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，这种行为应当属于（）。

A.重大劳动安全事故罪

B.重大交通事故罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：C199、关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。

A.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限

B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期

C.试用期不包含在劳动合同期限之内

D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期

【答案】：B200、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。

A.其他设计单位

B.具有相应资质等级的设计单位

C.监理单位

D.装修施工单位

【答案】：B201、关于建设工程合同变更说法正确的是（）。

A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定

B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容

C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行

D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定

【答案】：B202、在民事诉讼执行阶段，人民法院应当裁定中止执行的是（