水电安装工程施工承包合同(办公楼)_第1页
水电安装工程施工承包合同(办公楼)_第2页
水电安装工程施工承包合同(办公楼)_第3页
水电安装工程施工承包合同(办公楼)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

水电安装工程施工承包合同(办公楼)水电安装工程施工承包合同（办公楼）1.合同概述本合同由甲方（项目业主）与乙方（施工承包方）签订，旨在明确双方在办公楼水电安装工程施工中的权利和义务。根据项目需求，乙方将负责水电安装工程的施工，以确保项目顺利完成。2.合同条款2.1项目范围2.1.1项目名称：办公楼水电安装工程2.1.2项目地质：[项目地质]2.1.3项目内容：水电设备选购、安装、调试和验收等环节2.2工期2.2.1工程工期：本工程工期为[工期，以日/月/年为单位]，自合同签订之日起生效。2.2.2工期延期：如果由于不可抗力等特殊原因导致工期延期，应及时通知甲方并商定工期调整方案。2.3付款方式2.3.1总包价款：本工程的总包价款为[总包价款金额]，合同签订后的[付款方式]，甲方将按约定时间和进度进行支付。2.3.2变更付款：如工程发生额外变更，变更后的款项应另行协商确定，乙方须提供详细说明并征得甲方同意后进行支付。2.4质量要求2.4.1合同要求：乙方应按照国家相关法律法规和技术标准要求，确保施工质量符合合同约定。2.4.2质保期：乙方应在工程竣工验收合格后，提供一定的质保期[质保期，以月/年为单位]，在质保期内负责修复和更换因施工质量问题导致的故障和损坏。2.5保险责任2.5.1乙方责任：乙方在施工期间应根据法律规定，办理相关的施工责任保险，并准时缴纳保费。2.5.2保险赔偿：如发生施工过程中的意外事故，造成甲方财产损失或人员伤亡，乙方将优先赔偿甲方，按照保险合同约定进行理赔。2.6合同变更2.6.1变更条件：如有必要变更合同约定内容，双方应协商一致，并签订变更合同。2.6.2变更影响：任何合同变更不应影响合同的有效性和实施进度。2.7合同解除2.7.1解除原因：如发生以下情况之一，任何一方有权解除本合同：-双方协商一致；-法院或仲裁委员会作出的生效判决；-一方严重违反合同约定，经对方书面警告后始终不予改正。2.7.2解除后果：合同解除后，双方应按照约定进行权益清算，解除后不应影响对方的诉讼权利。3.其他条款3.1保密协议3.1.1保密内容：双方保证对合同履行过程中涉及商业秘密的信息予以保密，并不将此类信息透露给与合作无关的第三方。3.1.2保密期限：保密期限为合同签订之日起[保密期限，以月/年为单位]。3.2纠纷解决3.2.1协商解决：合同履行过程中，如发生纠纷，双方应通过友好协商解决。3.2.2仲裁申请：若无法通过协商解决，任何一方可向当地仲裁机构提出申请，按照仲裁规

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论